安装钢结构合同
在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的安装钢结构合同，希望能够帮助到大家。
安装钢结构合同1
发包方(以下简称甲方)：_______
承包方(以下简称乙方)：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其它法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，甲、乙双方就安装钢结构厂房事宜达成一致，订立本合同如下：_______
一、工程概况：_______
1、工程名称：_______
2、工程地点：_______
3、工程建筑面积：_______
4、钢结构安装 元/吨，共 吨钢结构。
5、工程承包范围：_______
a、承包方负责预埋件、钢梁、钢柱、檩条、顶檩、墙檩和小件的`安装; b、承包方提供安装工具，工具损坏由承包方负责;吊机由承包方提供，费用在安装费内。
5、承包工期：_______钢构件工期为 工作日 (如因工程土建原因、下雨天、甲方供材不到位，程工期顺延，其余不作工期顺延条件)。
二、付款及结算方式：_______
1、合同签订后，甲方付给乙方进场费_____ 元。
2、钢梁钢柱安装完甲方付给乙方安装工程款_____ 元。
3、钢构件安装完三日内甲方付给乙方安装工程款_____ 元。
4、安装总工程款 大写：人民币_______元整。
5、工程承包形式：包工不包料，包吊机，提供安装工具。
三、工程质量：按图纸要求及钢结构验收规范为标准【合格】
四、工程安全责任：乙方在施工过程中，必须对自己的施工队伍做好保险工作，对每位员工做好安全教育工作。如发生事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任和经济赔偿责任。
五、甲方向乙方承诺：
1、所有钢构件，及时到达工地不影响乙方施工及进度。
2、甲方按照付款方式上所定的付款条件确保资金到位。(乙方必须确保付款方式上所定的工程量完成)
3、甲方钢结构件所制作误差或不符合图纸尺寸需要安装现场返工的，甲方自行安排人员返工或由委托乙方返工，所产生的返工费用由甲方承担。
六、违约责任：甲、乙双方经签字盖章后，此合同即生法律效力，如单方违约须支付对方违约金人民币 元整。
七、本合同一式两份，未尽事宜，双方友好协商。
八、经双方约定：_______
甲方：_______
乙方：_______
签订日期：_______
安装钢结构合同2
甲方：______________
乙方：______________
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，现就潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层钢结构、广告牌的制作安装事宜达成如下协议。第一条：钢结构、广告牌制作、安装
1、规格：
2、广告牌：
3、以双方签字确认的施工图纸为准安装地点：
第二条：工程造价及支付方式
1、钢结构、广告牌制作安装费(即合同总价款)：暂按乙方出的预算，共计人民币大写：
2、具体工程量按实结算。支付方式：
（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的30%作为预付款；
（2）工程过半，甲方向乙方支付总价款的30%作为进度款；
（3）工程安装完成验收后，甲方向乙方支付总价款的`37%，余3%作为该合同的工程质量保证金，两年内付清。
第三条：工程期限
自合同签订甲方预付工程款之日起60天内完成制作、安装，并通过验收。如遇不可抗力因素工期顺延。第四条:双方权利和义务
甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
2、按本合同第二条规定结算钢结构、广告牌的制作安装费用。
乙方：
1、按照合同签订的日期内制作安装完毕并通过验收。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
3、须提供有设计资质的单位做出的抗风荷载的计算书。
4、提供工程验收必需的原材料检验报告、复验报告、材料合格证等相关资料。
5、服从现场建设单位、监理单位和总承包单位的监督管理。
第五条：关于验收
1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告牌制作安装应当牢固，抗风力应达到八级。
第六条、关于施工安全
1、乙方须自己采取可靠措施保证施工过程中的人身安全、材料安全以及保证沿街商业楼的结构安全。
2、若因乙方安全措施不到位或对工人的安全教育不到位，所发生的安全事故，一切后果由乙方承担。
3、因设计原因或施工质量造成的人员、财物、建筑物的伤害，由乙方一并承担。
第七条、违约责任：
1、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达到乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际情况要求加甲方继续支付部分或全部的制作费。
第八条、保修期限：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保两年。保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
第九条、争议解决方式：
潍坊市中级人民法院第十条、合同生效时间
双方签字盖章后生效
第十一条、本合同一式六份，双方各执三份
甲方：（盖章）______________
法人/授权代表（签字）:______________
联系电话：______________
日期：______________
乙方：（盖章）______________
法人/授权代表（签字）:______________
联系电话：______________
日期：______________
安装钢结构合同3
甲方：_______
乙方：_______
甲方委托乙方完成工，总面积（重量）约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守：
第一条：工程概况
1、工程地址：_______
2、工程内容：_______
第二条：安装施工付款方式
1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按照计算。
2、工程单价：按照计算（税前）。
3、安装施工总费用约，大写
4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活费元，大写。
5、元作为进度款，大写
6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方，本部分工程款合计：元大写元
7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。
8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。
第三条：质量控制、安全生产、其他要求
1、乙方严格按照甲方提供的（图纸、要求）组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。
2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如：不合格，乙方负责维修。
3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本工程验收合格。
4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。
6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。
7、甲方应保证施工期间不受外界干扰，确保工程顺利施工，若因场地限制，协调乙方施工机械进场。
8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承担。
9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场，或者非乙方原因造成的'安全事故由责任方负责。
10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所，和水电。
第四条：施工工期
1、根据双方协商，商定总工期天（日历天），自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工，工期自此计算。
2、遇下列情况，经甲方现场代表认可、签字后，工期相应顺延。
2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；
2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；
2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；
2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风
2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；
2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；
2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；
2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的
第五条：维修期
一年内自然损坏免费维修，接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费，人工费。
第六条：争议违约
1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解，调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。
2、若甲方不按合同履行义务，应赔偿给乙方造成的实际损失，并且顺延本工程工期。
第七条：本合同一式2份，双方各持一份，两份具有同等效力
甲方：_______
乙方：_______
代表人：_______
代表人：_______
电话：_______
电话：_______
地址：_______
地址：_______
日期：_______
日期：_______
安装钢结构合同4
委托方：（以下简称甲方）
承揽方：（以下简称乙方）
甲方将中国重汽成都王牌商用汽车有限公司012工程一期总装车间、车架车间钢结构及屋面墙面工程钢结构工程的安装业务委托给乙方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况、承包范围、执行标准
工程名称：中国重汽成都王牌商用汽车有限公司012工程一期总装车间、车架车间钢结构及屋面墙面工程
工程地点：青白江区弥牟镇汽车产业园区
承包范围：
乙方负责本工程所有锚栓，钢结构，屋面彩瓦及收边件安装工作。
本工程总面积为_____________㎡，每平方米单价为_______元人民币。总价_____________元人民币。大写：（_______________________元整）。
二、工期：
1、总工期天。从进场开始计工期。在日前完成主次钢结构完成
2、如遇不可抗力、停电、下雨则工期顺延。
三、甲方权利和责任
1、提供相关施工图纸、技术资料及其变更通知、图纸会审纪要并组织技术交底，及时解决加工中的技术协调问题。
2、甲方应向乙方提供合格的安装施工作业面，但乙方应进行复测；
3、甲方负责向乙方提供材料堆放场地，确保现场三通一平；
4、甲方负责向乙方提供水、电源；
5、由甲方的原因造成的二次进场或返工，费用由甲方负责。
6、按合同约定进度向乙方支付安装费用。
7、乙方在施工作业中，出现违章作业、违章指挥不听劝阻的，甲方有权将违章人员清退出场。
四、乙方权利和责任
1、乙方进场后自行解决施工人员进入施工现场后的办公、住宿等问题。
2、乙方自本合同签订之日起，立即派项目负责人及技术人员到施工现场做好安装前的准备工作；对基础的土建工程进行检查和核实，确保安装工作的顺利进行。
3、乙方进场人员的社保、安全保险均由乙方购买。乙方施工范围内设备、人身安全事故，均由乙方负责。施工中若发生安全事故或质量事故，由乙方承担《劳动法》所规定经济和法律责任（包括但不限于损失赔偿、相关罚款）。乙方自行负责施工现场饮用水的供应和防暑降温物品的发放。
4、组织足够的劳动力，满足发包方工程总体进度的要求。按合同约定自行解决专业施工所必须的机具设备进行施工、交付成品，保证按工期履行本合同。
5、乙方应主动配合甲方进行各阶段工程质量检查、验收、并做好相关竣工原始资料。
6、乙方应保证工程质量，严格按照有关标准、规范及图纸上的技术要求、和国家现行验收规范及质量标准组织施工；按期完成工程内容。
7。乙方定期向甲方提供工程进度计划及相应的统计报表。
8。乙方要文明施工，做到工完、料清、场地清。
9、乙方技术人员进场后，由于基础平面标高尺寸不清，造成的误差，乙方应积极配合甲方进行整改。
10、乙方要做好与其他施工队伍和专业工种施工人员的配合与协作，服从业主与监理的监督和控制。
11、乙方负责乙方承包范围内的材料保管工作，如有丢失和损坏，由乙方照价赔偿；负责已完工程的成品保护工作。
12、乙方负责办理承包范围内竣工验收资料、材料计划及竣工图。原件两份，复印件两份，并配合甲方交工验收。因承包人原因（包括但不限于其工人）所导致的安监、质监、甲方、监理、总包等部门所有罚款或损失，甲方有权从劳务款、工程款或应付乙方其他款项中扣除。
13、乙方保证并承诺严格遵守现场管理制度，并自愿接受现场管理制度规定的相关处罚。
14、进场前向甲方提交安全文明施工责任书；特殊工种人员须有上岗证；入场民工应有工伤保险（乙方承担费用）；应向甲方提供入场人员的花名册和身份证复印件；应向甲方提供操作规程和安全责任制度；乙方应指派一名专职安全员及专职电工进行安全施工的管理；乙方机械、设备在进场之前需按甲方的安全文明生产条例进行整改，未达要求者不得进场。
五、工程质量验收
1、验收标准：
①甲方签章并提供给乙方的施工图纸（蓝图）一套、电子版本图纸壹套及相关设计文件。
②《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—20xx。
③《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—91。
2、验收方式：乙方应在工程达到实物交付的条件并向甲方申请组织竣工验收。甲方按照乙方提供的相关资料在三日内组织有关人员进行验收。
六、付款方式（按照实际吨位和面积结算）
1、本工程按照分阶段付款方式进行付款，工程量结算按设计图纸、技术变更通知单和甲方的补充要求；办理结算；双方只针对本合同签定的项目内容进行。
2、总装车间：钢柱及墙面支撑系统安装完成付总装车间合同总价的`25%，钢梁屋面支撑系统及吊车梁吊车梁支撑系统安装完成付总装车间合同总价的25%，檩条安装完成付总装车间合同总价的5%，屋面彩瓦安装完毕办理结算并支付总装车间合同总价的42%，预留3%作为本工程质量保修金。
3。车架车间：钢柱及墙面支撑系统安装完成付车架车间合同总价的25%，钢梁屋面支撑系统及吊车梁吊车梁支撑系统安装完成付车架车间合同总价的25%，檩条安装完成付车架车间合同总价的5%，屋面彩瓦安装完毕办理结算并支付车架车间合同总价的42%，预留3%作为本工程质量保修金。
4。质保期计算：质保期以钢结构主体工程验收合格之日起开始计算。
5、质量保修金的返还：工程质保期为3年，第1年满返还1。5%，质保期满支付全部尾款（1。5%）。
七、安全责任
本工程实行乙方安全责任包干制，各类安全事故（乙方承包范围内的安装以及第三人安全）及相关责任，全部由乙方承担责任。
八、违约责任
1、工期：乙方不能按期完成工程，按照每天300元处以违约金。
2、质量：如工程质量达不到合格标准，乙方应无偿返工重做，延误的工期不作顺延。
九、争议解决
本合同发生争议时，双方协商解决。协商不成，提请成都市仲裁委员会仲裁。
十一、未尽事宜
本合同未尽事宜，由甲、乙双方本着相互协作、友好协商的原则解决。如有补充合同，与本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效
本合同由甲、已双方法定代表人或其授权代理人签字，且加盖公章，预付款到账之日起生效（费用结清即失效）。
十三、本合同正式文本壹式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：_______________________乙方：_______________________
法人代表：___________________法人代表：___________________
委托代理人：___________________委托代理人：___________________
联系电话：___________________联系电话：___________________
____年____月____日
安装钢结构合同5
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。
一、承包范围
甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。
二、承包价款 73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护)，至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：大、小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料；劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)；安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)；文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用； 原材料送检试验费用。
本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
四、付款方式
工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。
五、甲方责任
1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。
2、甲方监督乙方使用合格施工材料。
3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。
4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理)。
六、乙方责任
1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。
2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。
3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；
7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。
9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。
10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。
11、质量缺陷的经济责任
12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。
13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的福利待遇；具体考核情况，见相关责任考核制度。
七、 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的`指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
八、 工程保修
1.保修范围、期限：____壹年____
2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
九、 保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
十、 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2.3 仲裁机构要求停止合同工作；
2.4 法院要求停止合同工作。
十一、 不可抗力
1.按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十二、 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 十三、 合同终止
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
十四、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。
十五、 合同生效
本合同双方约定 签字 后生效。
合同签订时间：______________ 合同签订地点：______________
甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：______________
甲方电话：______________ 乙方电话：______________
安装钢结构合同6
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：
一、工程项目名称：
鼎XX
二、工程地点：
大庆市XXX。
三、工程内容：
地下桩基础工程
安装钢结构合同7
甲方：______
乙方：______
经双方协商，现甲方将______市______有限公司———______商业广场工程以包现场加工、包安全、包安装、包质量、保进度的形式承包给乙方。为了明确双方各自相互权利，遵循平等、自愿和诚信的原则，订立如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：______市______有限公司———______商业广场
2、工程地点：___________
3、建筑面积：约______平方米
二、工程范围及价格
1、钢结构规格：长______米、宽______米，檐高______米（其他备注：整栋厂房不规则，具体尺寸见施工图）
2、现场制作范围包含：
3、安装范围包含：工程预埋、主体钢架、吊车梁、外围檩条、屋面彩板、保温棉、钢丝网、墙面板、夹芯板推拉门、彩瓦收边包角、门窗包边等所有±零以上的及图纸中所包含的钢结构工程，不含任何土建，窗户由甲方所采购塑钢窗的供货方安装。（以上内容不包含部分可划掉，另行用手写如下：
4、安装承包价格：包工不包料每平方米为______元人民币，合同价格包括所用工具和生活费用，含机械吊装费。
三、工程质量要求
1、乙方必须严格按施工图纸要求施工，服从甲方现场管理人员指挥，执行甲方管理人员的指导和监督，把好质量关。
2、乙方在主构件进场前应做好预埋件的安装，预埋件安装完毕后须符合图纸尺寸、标高全部无误，否则乙方必须无条件整改好，并由甲方施工代表审核方可。
3、主钢构进场，吊车卸货时要注意不得导致构件或连接板件变形，安装前如构件上沾有黄泥或其他污物必须先擦拭干净后方可安装，如有构件表面生锈必须补漆后再安装，所有螺栓必须拧紧；
4、彩瓦进场，卸货时须注意不得有人为或设备损坏，安装屋面瓦时不得人为踩踏破坏，屋面瓦安装完毕后须整理现场不得留有螺钉或其他零碎东西，墙面瓦安装后要整洁美观，不得人为拆坏，所有彩瓦安装完毕后必须做清洁工作，保证瓦面干净整洁。
5、屋面安装过程中对最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施。
6、若发现人为的`问题对质量造成影响，安装队必须承担全部责任。
四、工程进度及要求
1、现场制作工期为材料到现场起______天完成；
1、施工工期为钢柱进场起，天完成主体钢架与屋面板、保温棉、墙面板，天内所有钢结构安装完工，具备工程交付验收的条件（下大雨或下雪自然原因耽误除外），如乙方拖延工期按以下规定执行。
2、乙方如不按进度计划要求施工，无特殊原因，延误工期则每天罚款______元。
3、乙方如施工力量及技术力量确实不适合工程施工要求，甲方有权终止合同，并指派其他施工班级进场，所造成的一切费用损失由乙方负责。
五、甲方责任
1、所有建设该工程所需的材料均由甲方购买提供给乙方，并运抵现场；
2、若在安装过程中，因当地群众阻扰施工，发生纠纷，由甲方负责处理，乙方不得与阻工扰工人员发生冲突，否则一切后果自负。
六、乙方责任
1、乙方在现场制作与现场施工过程中，严格按照安全操作规程进行作业，必须为每一位现场施工人员买保险（进场前所有保险凭证必须先交由甲方复印并保存留底），做好安全保护措施，做好自律自省自察工作，杜绝发生安全事故，所发生一切安全事故，均由乙方负全部负责。
2、乙方对现场工人必须进行安全教育，并配合甲方对工作进行安全教育和三级教育，以树立工作的安全概念。乙方必须教育好本班级人员，提高其安全意识，提高防患意识，严禁没有安全培训的工人上岗。
3、乙方所有现场施工人员，禁止发生偷盗行为，工地现场所有财物归甲方所有，如发生偷盗行为，甲方有权对乙方处以______元/次的罚款，乙方还必须赔偿甲方因偷盗所产生的全部损失。
4、乙方所有现场施工人员，在上班时严禁喝酒，以免发生安全事故及产生安全隐患，如甲方发现一次，甲方有权对乙方处以______元/次的罚款。
七、工程付款及结算
1、乙方人员全部进场安装三日后付生活费与预埋费用计人民币______元
2、主体钢架安装完毕后，付安装总款______%，计人民币______元
3、屋面板、墙面板安装完毕，再付安装总款______%，计人民币______元。
4、所有工程安装完毕，验收合格后，再付至安装总款的______%，计人民币______元
5、余留______%质保金，计人民币______元，作为工程保修金，保修期为12个月，到期如无质量问题，一次性付给乙方。
八、违约处罚
1、乙方在施工时，达不到业主和监理验收，造成返工所需费用由乙方自负。
2、乙方在签定协议之后，中途退缩、怠工、有意人为误工，甲方有权不予结算并且不支付任何安装工程款。
九、争议解决条款
本合同如有未尽宜，双方应友好协商，补充合同条款解决。双方签订的补充条款与本合同有同等的法律效力。如前后内容有矛盾的补充合同协议规定为准。因本合同引起或与本合同有关的任何争议导致双方不能达成一致时，任何一方可向工程所在地诉讼。
十、本合同有效期自双方签订盖章之日起完工所有款项付清之日。合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款______%的违约金。
十一、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字生效，依此为凭。
甲方：______乙方：______
工程部代表：______施工班长：______
电话：______电话：______
身份证号码：______身份证号码：______
______年______月______日______年______月______日
安装钢结构合同8
总包单位：项目部（以下简称甲方）
分包单位：建设工程有限公司（以下简称乙方）
甲方将本工程项目分包给乙方施工，为了共同做好施工（加工）现场的治安、保卫、防火工作，根据上级主管部门的有关规定，明确双方的治安防火责任，确保本工程顺利完成，甲乙双方在签订本工程项目分包合同的同时签订本协议。以资共同遵照履行。
一、工程概况
1、工程名称：高炉大修项目鼓风机站钢结构安装工程
2、工程地址：_________
3、分包范围：鼓风机站区域内的钢结构安装等工程项目（具体工程项目以甲方提供的施工图全部图示实物量为分包范围）。
4、分包方式：本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式
二、工程期限
从3年六月十六日开工至3年六月三十日竣工。
三、双方责任
1、甲方的职责：
（1）负责乙方进场前的法制教育和“六防”安全教育；乙方需进入要害、防火重点部位施工作业时，还必须进行专门审查、专项交底。
（2）负责乙方进场人数的核定和办理进场证的审核、确认；需要进入生产要害部位的，还应督促乙方办理相关证件。
（3）督促乙方落实专人负责内部治安、保卫、消防工作，审核确认乙方治安、保卫、防火措施，审批乙方的动火作业。
（4）负责乙方在施工作业期间执行治安、保卫、防火安全措施的巡视检查；对措施不落实，通知整改，对隐患严重的责令停止施工作业。
（5）配合有关部门对乙方人员因违反各规章制度而引起的各类事故、案件的查处。
2、乙方的责任：
（1）进入施工（加工）现场之前，必须将施工人员花名册（包括性别，年龄、藉贯、文化程度、身份证号，务工证号、寄住证号及有关证明合法身份证件的复印件）提交甲方备查。
（2）必须向甲方提交施工人员住址、电话、治安责任人和专兼职保卫人员名单；并建立相应的治保及义务消防队组织和管理制度等。
（3）施工（加工）现场严禁用易燃物搭建工棚、使用电炉、电取暖器等违禁电器，禁止在工棚内乱接乱拉电源和使用60W以上的.灯泡。
（4）施工（加工）现场严禁乱堆、乱放易燃易爆物品；施工作业动火时，需办理动火手续，严禁无证动火、违章动火。
（5）严格遵守治安保卫规定，禁止聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、看黄、吸毒、偷盗公私财物等不法行为。
（6）施工（加工）现场的机具、材料必须采取可靠的防盗措施，必要时应派人看守。物资出场需办理物资出场证明，方可出场；人员、车辆按甲方规定办证，不得无证和冒证进场。
（7）签订本协议同时，必须按施工作业人员数向甲方交纳治安保证金：贰仟元（20人以下交1000元，20人以上交20xx元，50人以上交3000元，100人以上交5000元）；工程完工后，扣除上缴治安管理费后，其余全部退还。
（8）配合甲方对乙方人员因违反各类规章制度而引起的各类事故、案件调查处理。
四、经济处罚
1、违反甲方或建设单位厂规、厂纪两人次以上扣治安保证金30%，四人次以上者扣治安保证金50%，六人次以上或造成严重后果的，扣除全部治安保证金。
2、受到公安机关治安处罚一人次扣治安保证金50%，两人次扣除全部治安保证金。
3、属违法犯罪被判刑一人次扣除全部治安保证金。
4、受经济处罚，治安保证金不足支付的由工程款项中扣除。
五、本协议只适用本工程项目，新包工程项目需重新办理。
六、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
七、本协议经双方代表签字、单位盖章后，作为本工程项目分包合同的附件同日生效，至本工程项目分包合同履行完毕即失效。
承包单位：项目部分包单位：建设工程有限公司
单位地址：_________单位地址：_________
代表人：___________代表人：____________
电话号码：_________电话号码：_________
签订日期：__年______月______日
安装钢结构合同9
甲方：_______________________项目部（以下简称甲方）
乙方：______________________有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：______________________
2、工程地点：______________________
3、甲方负责设计图纸。乙方按甲方提供的钢结构设计图和甲方的变更要求施工（甲方须提供工程施工变更书）。因图纸原因造成的各类损失乙方不予承担。乙方以总承包方式。
4、工程造价：钢骨架约435吨（含预埋件及焊钉、螺栓按吨计算），单价按7050元计算。（工程吊装由甲方提供塔吊配合并承担二十层钢骨架后期工程材料价格调整费用）。
5、工程工期：土建工程及预埋件安装完毕，钢构件进场之日起，7个有效工作日内完工。
6、工程质量：按国家现行钢结构验收标准，达到合格等级。
二、工程材料：
1、乙方根据合同约定，按照设计的规范和要求采购工程所需合格的材料及材料合格证，出厂合格证。构件到达施工现场后，通知甲方代表现场验收。对与设计不符的产品，甲方现场代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表的要求在规定时间内进行整改完善，达到设计规范要求，为此发生的一切费用由乙方负责。甲方未能及时验收的，乙方不承担任何责任。根据材料市场情况，经甲方认可乙方可使用替代材料。
2、工程整体验收所发生的费用由甲方承担。乙方负责提供探伤报告及材质证明书等文件。
三、双方相互协作事项：
1、对造成工期延误的原因和实际时间，需双方（代表）认同；
2、工程施工过程中由于图纸变更增加的材料及费用由甲方承担。对设计本身的不完善，双方协商解决方案；
四、甲方的责任与义务：
1、甲方必须保证工程项目的合法性，甲方必须保证政府部门的协调工作，如因甲方手续不全而造成停工的责任由甲方承担并赔偿乙方因停工造成的损失；
2、为乙方提供水电等相关配套设施和施工场地及办公地点，现场需满足吊车进场吊装的需要，保证正常的施工条件；
3、负责办理乙方相关的进场手续，保证现场三通一平，乙方按期进场；
4、向乙方提供±000标高基准点及基础轴线基准点。
5、指派雷斌为现场负责人协调相关事宜；
6、负责周边居民、土建方和地方政府职能部门的协调；如有地方政府或周边居民等强要下货费、场地费、过路费等非正常费用的，其费用全部由甲方承担。
7、在工程竣工七日内及组织验收，并办理工程结算等手续。
五、乙方的`责任与义务：
1、编制施工方案，做好各项施工准备工作；
2、按规定采取相应措施保证人员及工程安全，并承担违规施工发生的安全责任；
3、指派为施工现场项目经理，负责施工的相关事宜；
4、土建基础施工时，乙方负责派人进行基础预埋螺栓的安装；
5、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿的维修；
6、负责工程进度、质量和安全施工，因乙方原因发生安全事故，乙方自行承担。
六、甲方的违约责任：
1、逾期付款的，乙方有权停工。
2、工程未经验收，甲方提前使用或私自动用，由此发生的质量纠纷或其他问题，由甲方承担责任；
3、在工程竣工七个工作日内甲方需组织相关部门验收。逾期未验收的，视为验收合格。
4、甲方未按合同支付除质保金外的工程款，逾期半年的，乙方有权对所建钢构工程进行全权处理。
七、乙方的违约责任：
1、工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工；
2、工程逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的01%承担违约责任，总额不超过两万元；
3、在工程保修期内负责对工程的无偿保修。
八、工程价款支付
1、锚栓预埋完工甲方付乙方预付金10万；
2、一层的柱钢构件及人工进场后，甲方支付该层工程款的90%；
3、工程完工后7天以后，甲方支付工程余款。
九、本工程如遇下列情况，工期可以顺延：
1、人力不可抗拒的因素；
2、甲方因土建工程未按时结束延误工期的乙方有权顺延工期时间；
3、施工现场因连续雨天、停电则工期顺延；
4、施工过程中甲方更改设计方案的；遇上述原因造成工期延时写出书面材料由甲方签字认可。
5、甲方如须增补，双方须签订增补协议，增补协议与本合同原件具有同等法律效力。
十、本合同一式四份，甲方双方各执两份。
甲方：______________________项目部
乙方：______________________有限公司
地址：___________
法定代表人：法定代表人：邱先文
委托代理人：委托代理人：____________
电话：___________
传真：____________
开户行：____________
账号：____________
订立合同时间：____________
订立合同地点：____________
安装钢结构合同10
发包方：
承包方：
发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一、工程概况
（一）名称：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司钢结构厂房
（二）工程地点：林口县振西工业园
第二、工程合同范围
钢结构框架的制作、安装钢结构框架，防锈及面漆,以及预埋件的制作安装等工程。
第三、施工准备
（一）发包方：
1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责：负责对基础、预埋件埋设工程的质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工；
（二）承包方：
1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划；
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底；
4、承包方专业施工人员必须出具从业资格证，否则发包方有权拒绝其上岗。
第四、材料、设备供应：
（一）本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供。
1、所用钢材型号：立柱219方管；房架80*80方管，壁厚３.０ｃｍ；檩条40*80方管，壁厚２.７ｃｍ；墙檩条４０*６０方管，壁厚２.０；彩钢瓦足尺０.4ｃｍ。
２、层面每个柱间安装一条采光带，两个柱节一个塑钢窗，屋面为蓝色，墙体白色，刚才刷灰色防锈漆。
（二）用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。
第五、工程期限：
本工程合同工期为40 天（以承包方正式进入现场施工之日算起）。第六、工程质量及验收
（一）承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的.有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。
（二）发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。
（四）工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。
第七、工程造价
（一）、本工程包工包料，钢构部分全部工程总造价为人民币 本工程每平方造价165 元/平方米（本价格为含税价，承包方出具国家正规增值税发票）。合同总价款按照合同履行时实际建筑面积结算（约5566平方米*165 元=918， 元）。
（二）工程造价按施工图建筑面积 平方米，造价一次性包定，所有工作内容均在建筑面积 平方米单价中包含，如施工中发生变更,双方及时签署工程联系单,造价相应调整。
第八、风险责任
（一）本工程承包方从原材料、设备采购及运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。
（二）在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。
（三）承包方负责提供图纸,图纸设计单位必须有国家承认资质。设计费用包含在工程报价内,承包方对其所设计的图纸负全责。
第九、付款及结算方式：竣工验收合格后30天内由发包方结清
全部工程款。
第十、其他附件
（一）因发包方原因造成工程停建、缓建或由于发包方要求，设计变更造成承包方返工，发包方应承担由此引起的损失。
（三）若承包方到工地施工要办理有关手续，发包方应大力协助承包方办理。
（四）在工程结束前，承包方必须向发包方递交内页，以免耽误发包方办理房照。
（五）贯彻国家安全生产的有关规定，现场施工人员的伤亡事故，由承包方原因所引起的均由承包方负责，与发包方无关。
（六）施工过程中，承包方应文明施工，保持场地清洁。
（七）未尽事宜，双方协商，必要时可签订补充协议。
（八）本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式肆份，双方各执两份。
发包方：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司地址：林口县振西工业园区法定代表人：
承包方：
地址：
法定代表人：
合同签订时间： 年 月 日
安装钢结构合同11
甲方：
乙方：
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。
一、管理目标：
1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；
2. 重伤频率控制在万分之三以下，轻伤频率控制在千分之四以下；
3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；
4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；
5. 不发生重大中毒事故以及群发的传染病；
6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地；
二、安全文明施工要求
1．乙方应按有关规定，采取严格的安全文明施工防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的一切费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用；
2．乙方应熟悉并须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全文明施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全文明施工的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全文明施工的各项活动，切实履行和保障施工操作人员的安全与健康。
3．乙方必须尊重并且服从甲方及业主的现行有关安全文明施工的各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
4．乙方必须执行下列安全管理制度：
4.1 安全技术方案报批制度：乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全施工防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4.2 乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全会议制度，并做好跟踪检查管理工作。
4.3 乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；
4.3.1 乙方施工人员须接受甲方组织的安全技术培训后方可组织施工；
4.3.2 乙方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；
4.3.4 乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
4.3.5、乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；
4.3.6、乙方必须执行周一安全活动一小时制度。
4.4 乙方必须执行甲方的安全检查制度：
4.4.1 乙方必须虚心接受总包方/业主以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全文明施工检查，因乙方原因造成的罚款等损失由乙方承担；
4.4.2 乙方必须按照甲方的要求建立自身定期和不定期的安全文明施工检查制度，并且严格贯彻实施；
4.4.3 乙方必须设立专职安全员实施日常安全文明施工检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4.5 乙方必须严格执行消防措施制度。
4.6 乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；
4.6.1 乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的`产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
4.6.2 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收，合格后方可使用；
4.6.3 乙方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报甲方，接受专职部门的专业验收；乙方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足甲方及业主所在地方政府有关规定。
4.7 乙方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
4.8 乙方必须执行杭萧钢构和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。
4.9 乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
4.10 乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
4.11 乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度；
4.11.1 乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；
4.11.2 如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，为抢救提供必要条件；
4.11.3 乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果由乙方承担；
4.11.4 乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；
4.11.5 如果发生因工伤亡事故，乙方应积极做好事故的善后处理工作，并承担因此而发生的所有费用；
4.12 乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的施工操作人员严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
4.13 乙方必须执行安全防范制度：
4.13.1 乙方要对工程施工范围内工作人员的安全负责；
4.13.2 乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人人身安全和健康的危险情况，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；
4.13.3 乙方的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；
4.13.4 施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；
4.13.5 甲方有权要求乙方立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门、甲方发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意；
4.13.6 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作。保障工人有安全可靠、卫生的工作环境。严禁违章作业、违章指挥；
4.13.7 对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需费用从乙方工程款中加倍扣除；
4.13.8 凡重要劳动防护用品，必须按甲方指定的厂家购买。如：安全帽、安全带、 安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；
4.13.9 乙方应给所属施工人员提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；
4.13.10 乙方应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报甲方批准，但此批准并不减轻乙方的安全责任；
4.13.11 已获批准的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且分发至所有乙方施工的工作人员，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由甲方决定；
4.13.12 乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。
三、消防保卫工作要求：
1．乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，乙方应严格按总包方/业主消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；
2．乙方至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；
3．乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。
四、现场文明施工及其人员行为的管理：
1．乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方安全管理的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；
2．乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责；
3．乙方应按照甲方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；
4．乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；
5．乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；
6．乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合作期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件；
五、争议的处理
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向甲方所在地人民法院起诉。
六、其他补充条款：
必须遵守 厂纪厂规，如有违反，自行承担由此造成的一切责任
七、合约书的份数
本合约书正本壹式贰份，具有同等效力，由双方各持壹份。
八、有效期
自签定钢结构工程之日起至保修期满止。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
______年______月______日______年______月 ______日
安装钢结构合同12
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
经双方协商一致，特签本合同以资共同遵守。
第一条 工程概况：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包内容：见付图
四、承包形式：承包方现金支付、拆除建筑物的金属类归承包方。
五、拆除工程总价款_____元(大写____________)
第二条 工程期限为_____天自_____年___月___日开工至_____年 ___月___日。
工程款与支付：按双方约定的进度支付
甲方应配合乙方的拆除工作，提供水电不的.设置障碍。
乙方负责工程拆除期间，所发生的安全事故由乙方负责。
乙方只负责拆除建筑物，建筑物的垃圾乙方不负责清运。
双方不得违约，如一方违约就要承担违约所带来的经济损 失。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由双方共 同另行商议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装钢结构合同13
发包人：（以下简称甲方）_________
承包人：（以下简称乙方）_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的原则，甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包方包工方式：包工施工承包。
1、包质量工期：完全生产、文明施工。
2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。
3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。
四、施工承包的工作范围
1、测量放线、后臵埋件补充。
2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。
3、质保期内的无偿售后服务。
五、施工费计算方法：按施工的建筑面积55元/平方米计算，建筑面积以实际测量为准。
六、工程质量标准为合格，保质期为一年。
施工中甲方除向乙方提供三级配电箱、表箱及配套的主电缆等外，其它操作工具均由乙方自备。
七、工期要求
工程为有效工作日天，即为20______年__月__日开工至20______年__月__日竣工验收。
如遇下列情况，经甲乙以方沟通后，工期相应顺延：
1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
2、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工；
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
八、质量验收
乙方在施工每一厂房、部位或构件时，须认真按金属结构施工规范精心组织施工，确保构件几何尺寸准确，焊缝平顺，油漆均匀色泽一致。
九、付款办法
人员设备进场预付15000元，厂房1#厂房2#立柱、大梁、制作安装完成付款35000元。厂房3#、4#立柱、大梁、制作安装完成付款30000元，工程竣工全款付清。
十、限额用料
乙方在构件制作过程中须合理排料，减少浪费，严禁大料小用，长料短用。
十一、甲方的责任和义务
1、为采用劳务承包的乙方在构件制定及安装时提供水平运输条件，并为垂直运输提供方便。
2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。
3、对乙方在制作前发现设计错误而提出的意见，甲方应及时处理并以书面形式通知乙方，乙方按修改或变更的'设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。
4、对乙方进行操作规程，质量标准，进度要求，安全文明施工等内容交底。
5、负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查与验收。
6、按合同约定，向乙方及时支付承包工费。
7、甲方全权负责协调好工程所在地社会关系，负责提供水、电进场道路及施工人员食宿条件，以便施工正常进行。
十二、乙方责任
1、本合同签订后应及时为所属员工购买保险。
2、严格遵守甲方的各项规章制作，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障的情况下，不准施工，杜绝违章指挥，违章作业。
4、每天做好施工现场的清理工作，物件堆放整齐，道路畅通，维护好用电线路、电器设施，用水管线设施，确保正常施工。
5、施工中如发现设计错误和严重不合理时应通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成停工、返工、材料器材损失等经济损失，均由乙方承担。
7、工程竣工后清理好场地3日内撤离施工现场。
十三、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字生效，至工程结束，款项结清时终止。
甲方：_________
乙方：_________
代表人：_________
代表人：_________
身份证：
身份证：
电话：_________
电话：_________
签订日期：年__月__日
安装钢结构合同14
合同编号：_______________
发包方(甲方)：______________________
承包方(乙方)：______________________
签订时间：______年______月_______日
签订地点：_________________________
(注：如仅为加工合同，名称最好定为《钢结构加工承揽合同》，如此则发包方改为定作方，承包方改为承揽方。)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：__________________________________。
二、工程地点：__________________________________。
三、工程内容：__________________________________。
1.结构：_______________________________________。
2.建筑面积：___________________________________。
3.层数、建筑高度：_____________________________。
四、工程项目批准文号：__________________________。
五、资金来源：__________________________________。
第二条工程设计技术条件
一、工程设计范围：______________________________。
二、工程设计技术要求：(注：本条内容可作为合同附件列载)
1.建筑设计规格及要求
2.结构设计荷载
3.材质设计要求
4.屋面设计构造要求
5.墙面设计构造要求
6.其它设计要求
7.上述设计技术条件发包方已确认，作为最终设计图纸依据。
8.发包方提供的材料：_________________________。
9.经发包方确认出承包方采购的材料：____________________________________。
第三条工程承包范围
一、承包范围：工程±0.000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面(不含砌体)，门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括：烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。(注：1、如遇非我公司承包范围的施工图内容时应在合同中写明。2、属承包范围和不属承包范围的工程应具体化。)
二、±0.000以上钢结构图纸设计、原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用。
三、本工程钢结构建筑面积：_____________________(平方米)
四、本工程运输由________方负责，运费__________在本合同造价内。
五、本工程基础设计由____________方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。
六、其它：___________________________________________。
第四条工程造价
一、本工程定价方式为固定合同价;风险范围为______________________。
二、本工程合同价款为_____________万元，其组成详见报价单附件____________;
报价单仅为合同定价的参考，不作合同履行的依据;合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工程安装费以及税金。
三、合同价款在风险范围内不作调整;风险范围外合同价款调整方法为：____________。
四、本合同总包管理现场经费为_________万元，由发包方支付总包方;费用_________万元，由发包方支付给______________方。
五、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准，施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则的办法计价，追加合同价款：
1.合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行。
2.合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方协商的并经甲方确认的追加价款执行。
3.合同报价单中无相同单价，甲方又不确认追加合同价款的，按国家现行费用定额和市场价执行。
4.工程量增减的计算方法按现场工程量增减确认单执行。
六、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款____________费用。
七、按国家税务总局《国税发(20xx年)117号文》规定，本合同特明确：工程造价中_________%为建筑业劳务价款(安装费)，计__________万元。
(注：如定价方式采用固定综合单价，则本条第一款可表述为：本工程定价方式为固定综合单价，每平方米为___________元。
第二款可表述为：本工程合同价暂定为_____________万元，在工程竣工后按实际建筑面积计算工程价款。
第五款可表述为：实际建筑面积的计算方法为：___________________。
第六款可表述为：本合同最终结算价款为：综合固定单价x实行施工面积+费用。)
第五条设计及其变更
一、本工程发包方委托承包方进行施工图设计。包括____________工程范围的设计。基础由承包方设计时，承包方可转委托有相应资质的单位设计。具体委托设计内容由发包方向承包方出具委托书确定。
注：如由发包方负责设计，则：
(1)第一款可表述为：本工程设计由发包方负责，发包方于本合同订立后________日内向承包方提供完整的构件加工图和施工图捌套，承包方按发包方提供的图纸进行制作和安装。
(2)将本条第二、三、四、五、六、七、八款删除;
(3)将本条第九款顺序号改为第二款，对各款依次编号。
二、设计费(包括转委托的费用)不包括在本合同第三条所列合同价款中，设计费总计为：_________万元，由______________承担。
三、发包方应向承包方提交据以设计的基础资料，包括并不限于：工程地质资料、水准座标控制点、工程范围和周边的高低压电力网线和地下管网线路等资料。发包方保证所提供资料、数据的真实、准确。
四、发包方应向承包方提供必需的工艺条件和本合同第二条规定的相应技术条件，如加层或拼跨则必须提供底层和相关建筑的施工图。
五、发包方应于本同生效后__________日内向承包方提交据以设计的全部资料，承包方应于收到全部有效资料后__________日内完成设计任务。
六、承包方完成设计后三日内将设计文件施工图________套，交发包方审查。发包方对设计有修改要求的应在收到施工图设计文件后三日内提出;无修改要求的应在收到图纸后三日内组织承包人和相关单位进行图纸会审和交底，逾期则视为设计图已经发包方确认。
七、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料和合同第二条约定的设计技术条件进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
八、发包方对设计有特殊要求的，应在设计进行前以书面形式告知，承包方在国家规范许可的范围内按要求设计。
发包方自行设计或委托第三人设计±0.00以下基础部分时，由承包方根据发包方设计条件提供基础地脚反力，供发包方设计基础时采用。
九、施工图设计文件确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的，应向承包方书面提出，变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的，变更设计后应报原图纸审批机关批准。
十、因发包方变更设计条件或提出变更设计的，由发包方承担下列费用和责任：
1.设计工作量增加的，追加相应设计费。
2.材料设备增加时，追加材料设备款;
3.工程量增加的，追加合同价款;
4.造成承包方构件制作和安装的返工、停工或材料积压的，赔偿损失。
5.造成工期延误的，工期顺延。
第六条工地代表、项目经理、监理
一、发包方工地代表
1.发包方派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包方履行本合同的代表人。工程师必须出具有相关专业知识的人员担任。
2.双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经工程师签字即对发包方具有法律约束力。
3.工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令，一经书面递交承包方工地代表(本合同称为项目经理)后即对发包方发生法律约束力。项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4.承包方对工程师发生的指令、通知等有异议时，在48小时内向发包方书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。发包方应在接到异议后48小时内作出答复，逾期则视为确认承包方的异议。
5.情况紧急时，工程师可向承包方发出口头指令，并应24小时内再予书面确认承包方认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，工程师应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知承包方。
6.发包方派驻工地的工程师为___________名。姓名为：_______、________、__________。以上人员具有相同地位和权利。
7.发包方更换工程师，应提前7天书面通知承包方。
8.工程师的权力自合同生效时产生，至合终止时终止。
二、承包方项目经理
1.承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。
2.项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达发包方或其工程师即发生法律约束力，但与本合同相冲突的签单无效，除非经承包人追认。
3.项目经理代表承包方发往发包方各种书面函件，经发包方工程师在回执上签名后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的，依约定。
4.承包方派驻工地的项目经理姓名为：_________________。
5.承包方更换项目经理，须提前7天书面通知发包方。新委派的项目经理必须具备相应知识。
6.项目经理的其他权利和责任依据合同、承包方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权或授权的行为无效。
7.项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。
三、工程监理
1.本合同发包方委托__________监理公司进行监理。监理公司委派________为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。
2.监理工程师代表发包方对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包方进行检查、监督和管理。
3.监理工程师的职权与发包方委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与发包方工程师同，除非发包方有特别限制，但应书面通知承包方。
第七条施工准备
一、承包方的施工准备工作
1.设计完成经发包方确认后_______日内，承包方向发包方提供施工图_____套，承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提出书面会审纪要。
2.会审纪要决定修改设计的，承包方应予修改。设计工期顺延。
3.设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
4.编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前天送交发包方。
5.构件已制作，具备发运安装条件时承包方应书面通知发包方，准备进场安装。
二、发包方的施工准备工作：
1.应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，以可承载汽吊通过作业为准;接通施工现场施工用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要;施工场地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为“三通一平”，发包方保证符合进场施工的条件，并承担前述工作的费用。
2.埋设基础地脚螺栓。
3.向承包方提供施工场地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等，对资料的准确性负责。
4.协调处理好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。
5.办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。
6.提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。
7.协助承包方办理建筑企业异地许可证等证件。
8.发包方应施工准备期届满前完成前述工作，并向承包方发出进场施工的书面通知。
第八条工程期限及顺延
一、本合同总工期为_______天，为不连续相对确定期间，从发包方支付定金(或预付款)第_________日起算。
二、工期组成及实际起止时间按以下计算：
1.设计期限为_______天，以承包方收到发包方本合同约定的全部据以设计的有效资料起至施工图交发包方审查确认日止。
2.制作及施工准备期为_______天，从承包方收到发包方施工图设计会审通过的通知之日的第________天起，至承包方构件制作已具备发运安装条件，向发包方发出进场安装通知日止。
3.施工工期为________天，从承包方接到发包方书面进场施工通知、对基础复测合格交接后的第________日起至工程完工，发包方接到承包方竣工验收报告日止。如工程分区段安装施工的，则施工工期分别从各区段基础交接后第__________日开始计算至各区段完工日止，各_________天。
二、工期顺延
1.在设计期间发包方提出设计变更的，设计期限顺延。如导致增加设计工作量或返工的，追加设计费。
2.在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延，并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给承包方造成的经济损失。
3.施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
3.1进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。
3.2发包方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延;
3.3由于发包方提供的工程地质资料不准备或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时;
3.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计;
3.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延;
3.6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时;
3.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延;
3.8非承包施工的前一工序未完成，导致承包方停工等待的，工期顺延;
3.9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
4.实际发生的设计工期、施工准备工期和施工工期按本条规定计算。三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的，则为按期竣工或提前竣工。
四、暂停施工
1.工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知承包方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。
2.停工并非承包方原因造成的，则由发包方赔偿承包方损失;责任是第三方时，则发包方对第三方取得追偿权。
第九条材料、设备供应
一、发包方供应的材料和设备
1.本工程由发包方提供的材料设备详见附件_____：《发包方提供材料、设备一览表》。
2.《发包方提供材料、设备一览表》内容应当包括：材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。
3.发包方提供的材料、设备必须附有产品合格证，发包方对其质量负责。
4.发包方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的，承包方有权拒收;迟延交付的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工损失。
5.发包方将材料设备交付承包方，双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的，承包方有权拒收。承包方接收材料、设备后即负有保管责任。
二、承包方采购和提供材料、设备
1.承包方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备，并应附有产品合格证。属承包方制作的构件，应提交承包方质检部门检验合格的报告。
2.承包方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。
3.承包方运送材料、设备、构件到工地后，应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验，并在送货清单或检验申请上签字。
4.发包方提出材料代表的，应在取得设计单位认可后代用。承包方提出材料代用的，应通知发包方。发包方在接到通知后2天内作出答复，逾期则视为同意，承包方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知发包方。
三、材料检测检验
1.双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担;不符要求的，费用由材料提供方承担。
2.因检测检验或复验影响施工的，责任属发包方的则工期顺延，责任属承包方的则工期不予顺延。
3.按《建筑法》规定，发包方不得指定承包方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。
第十条安全施工
一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包方承担。
二、发包方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担责任及发生的费用。
三、在承包方进场施工至交付工程的整个期间，发包方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经承包方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由发包方负责并承担费用。
四、发包方应在其认为必要的改所设立安全警告牌或安全公告栏。
五、承包方在进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第十一条工程质量
1.承包方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2.承包方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3.承包方应建立ISO9001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行，有效控制工程质量。
4.承包方在施工中应自觉接受工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
5.工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包方承担，检验合格的则由发包方承担，并顺延工期。
6.承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
7.如承包在施工中发生质量事故，应及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工程师报质检部门备案;重大质量故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。
8.自工程竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的__________%，保修期为一年。
第十二条工程验收
一、基础地脚螺铨工程由发包方验收合格后，在承包方进场施工前交由承包方复验，复验发现不符要求的，发包方负责整改至符合要求，具备进场施工条件时，交承包方接收并进场施工。
二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，承包方自评符合设计质量要求后通知发包方组织中间验收。发包方在接通知后三日内不组织验收的，视为验收合格，承包方有权进入下一道工序。
三、最终验收：全部钢结构工程完工后，发包方应自收到承包方竣工验收报造和竣工资料之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：
1.验收合格的，发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。
2.经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。
3.验收不符合合同要求的，由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入承包方的施工时间。
4.发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后______日内无书面修改意见的`，则视为工程已经验收合格，发包方应按合同约定支付工程尾款。
四、因特殊原因，发包方要求部分单项工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议。
五、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包方不得使用。如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由发包方承担责任。
第十三条工程价款的支付与结算
一、工程款支付：
1.合同生效后______日内，发包方应支付合同总价的_________%预付款(或定金)，计人民币____________万元。
2.施工图会审确定后三日内，发包方支付合同总价的_________%的备料款，计人民币____________万元。
3.钢结构主构件进场后三日内，发包方支付合同总价的__________%进度款，计人民币____________万元。
4.围护材料开始场后三日内，发包方支付合同总价的__________%进度款，计人民币___________万元。
5.钢结构工程施工完工后五日内，发包方支付合同总价的__________%进度款，计人民币____________万元。
6.钢结构工程验收合格后七日内，发包方支付至工程总造价的_________%计人民币_______________万元。
7.保修金为合同总价的___________%，保修期满后15天内一次性支付。
8.前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。
9.发包方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在承包方催告后7日内仍不支付的，承包方有权中止合同履行，待发包方支付后恢复施工。停工期间损失由发包方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则承包方有权解除合同，发包方赔偿一切损失。
二、结算
1.承包方应于工程竣工验收后合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算报告及结算资料。
2.工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。
3.发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。
4.如结算报告的工程最终造价为固定合同价款，无增减时，则无需发包方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时，则对增减部分进行决算。
5.追加工程款、费用、赔款，如已经发包方签证确认的，则无需再次确认即应支付;尚未确认的，由发包方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。
6.发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。
三、其他事项：
1.本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作，涉及该部分的款项的税金由承包方在其住所地纳税，并由承包方按定作合同的规定开具相关货物销售发票。
2.本工程安装部分款项为建筑业劳务价款，由承包方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。
第十四条工程分包
一、本工程发包方同意承包方进行分包。(注：如不同意分包，则删除本条。)
二、承包方确定的分包方应具备相应的施工资质。
三、分包工程的范围为____________________________________________。
四、分包工程款由承包方与分包方结算支付。发包方未经承包方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。
五、工程分包不能解除承包方对发包方的义务和责任。承包方应在分包现场派驻相应管理人员，以保证本合同的执行。
六、承包方按承包合同约定向发包方负责;分包方按分包合同约定向承包方负责;承包方和分包方就分包工程向发包方承担连带责任。
七、分包合同由承包方与分包方签订，交发包方一份备案。(或：分包合同由承包方、发包方、分包方三方另行签订)
第十五条奖励和违约责任
一、奖励
1.工程经验收获_________奖时，发包方一次性奖励承包方___________万元。
2.工程提前完工，每提前一天发包方奖励承包方__________元。
二、承包方的违约责任
1.工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。
2.因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之五计算赔偿发包方的损失，但赔偿额最高不超过合同总价的2%。发包人对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。
3.由承包方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由承包方自行承担。承包人转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。
4.承包方的其它违约行为导致发包方损失的，应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。
三、发包人的违约责任
1.未按合同约定支付工程款，按日万分之五支付违约金，工期顺延。造成承包方停工、窝工的，赔偿损失。
2.工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
3.发包方未及时向承包方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿承包方因此所受的损失;延误工期的，工期顺延。
4.工程验收合格后，发包方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之五偿付违约金。
第十六条其他约定
一、合同担保
1.为了保障全面履行合同，发包方和承包方相互可以提供担保。
2.发包方选择按以下第_________种方式向承包方提供担保：
2.1向承包方交纳___________万元履约保证金。
2.2由第三人向承包方提供信用担保;
2.3发包方向银行申请以下承包方为收款人的______个月的_______万元的银行承兑汇票交承包人，作为履约担保。
3.承包方选择按以下第________种方式向发包方提供担保：
3.1向发包方交纳__________万元履约保证金，返还时间为：_____________;
3.2由第三人向发包方提供信用担保;
4.如提供第三人信用担保的，担保合同另行订立。
二、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第______种方式解决：
1.提交___________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院提起拆讼。
三、合同履行和纠纷处理和依据
在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。
1.合同文件组成及优先次序为：
1.1本合同;
1.2本合同的补充合同;
1.3合同施工图纸
1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。
1.5招标书、投标书、中标通知书;
2.本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。
四、本合同结构排序依次为：条、款、项、目。例：十六条、第一款、第三项、第二目内容：“由第三人向发包人提供信用担保”;其“”为款，“3”为项，“3.2”为目。
第十七条附则
一、本合同一式________份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执________份，承包方执________份，报发包方建设行政主管。
二、本合同附件共______份，发包方和承包方在上盖章后生效。其中：________.
甲方(签字/盖章)：__________________
乙方(签字/盖章)：__________________
签订日期：______年______月______日
安装钢结构合同15
甲 方：
乙 方：
按照《合同法》和《劳动法》的相关规定，双方本着平等互利的原则，甲方将
安装工程，安装施工发包给乙方，具体相关适宜如下：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、施工工费：
二、双方职责：
1、 甲方负责将主付材料提供到场，并承担所有材料在施工中的运输。
2、 乙方负责根据图纸进行安装，负责施工中所有施工安全，因不规范施工造成
的'安全责任，由乙方全部承担。
三、施工支付：根据施工进度支付生活费，工程完工前不超过总额的50%，完工验收合格扣除质保金后，付清施工费。(质保金￥ 元)
四、保修期限：一年
五、补充条款：
按甲方提供图纸保质保量严格施工。
六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后具有同等法律效应，
付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。
甲 方： 乙 方：
甲方代表：地 址：电 话：时 间：
乙方代表： 地 址： 电 话： 时 间：
【安装钢结构合同】相关文章：
钢结构厂房安装合同03-18
钢结构安装承包合同范本03-21
钢结构安装工程施工合同范本（通用8篇）06-11
钢结构合同03-30
钢结构包工合同02-27
钢结构厂房合同04-15
钢结构施工合同04-24
钢结构厂房工程合同03-01
钢结构合同书02-20
钢结构厂房施工合同04-15