违约承诺书

时间:2024-02-20 09:17:20 承诺书 我要投稿

违约承诺书

  在现实社会中,承诺书的使用频率越来越高,承诺书在写作上具有一定的格式要求。承诺书的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的违约承诺书,欢迎阅读与收藏。

违约承诺书

违约承诺书1

  本工程采用了多项“四新技术”应用,新技术在推广应用的初期会存在不确定因素,可能会对工程造成不利影响。因此需要采用必要的措施提高新技术应用的可靠性。

  (一)新技术应用质量风险管理的原则

  质量风险管理必须遵循一定的原则:

  (1)系统性原则,根据系统性原则进行风险估计,主要从已识别出的风险的整体考虑,保证既能全面地估计风险,有重点地估计风险。

  (2)谨慎性原则,风险估计的结论将影响风险响应措施的选择,因而风险估计很重要,应慎重估计,不要不合理地低估风险。

  (3)相对性原则,多数风险估计方法得出的结论是相对的,即一种风险的大小是相对本风险系统内的其他风险因素对风险目标的影响程度而言的。

  (4)定性估计与定量估计想结合原则,风险估计结果既可以用绝对数或相对数等确定量表示,也可以用大、较大等模糊量表示。

  (二)本工程的风险管理目标

  (1)控制工程造价(成本)。通过风险管理,将工程总成本控制在合理的范围内,并且必须低于工程合同造价,使本工程不发生亏损。

  (2)保证工期目标。通过工程风险管理,将风险带来的工期损失控制在可以接受的范围,不致影响整个工程的总工期和关键节点工期目标。

  (3)确保工程质量。通过风险管理,将风险而导致的工程质量危害或隐患消除到最小,确保本工程的'质量目标。

  (4)确保施工安全。通过风险管理,将风险带来的安全危害控制在尽量小的范围内,并通过各种安全措施,确保工程安全施工目标。

  (三)新技术应用质量风险保证措施

  本部分主要从“新技术应用质量风险辨识”、“新技术应用质量风险评估”及“新技术应用质量风险应对”三方面进行介绍。

  (1)新技术应用质量风险辨识

  风险辨识主要包括收集资料、分析不确定性、确定风险时间。

  质量风险一般是由数据或的不完备而引起的。因此需要对新技术的应用情况进行资料收集。资料收集主要包括:类似工程的有关数据资料、本工程项目环境方面的数据资料、工程的设计施工文件、所应用新技术的信息等。

  (2)新技术应用质量风险评估

  风险评估是在风险辨识基础上,通过对搜集资料进行分析对风险发生概率及严重程度进行量化分析和的过程;同时风险评估考虑单个风险综合起来的整体风险及项目主体对风险的承受能力是对项目风险的综合评估。

  (3)新技术应用质量风险应对

  质量风险应对是在质量风险发生时实施风险管理计划的预定措施,风险包括两类,一类是在风险发生前,针对风险因素采取控制措施,以消除或减轻风险。具体措施包括:规避、缓解、分散、抑制和利用等。另一类是在风险发生前,通过财务安排来减轻风险对项目目标实现程度的影响,具体措施有:自留、转移等。以下说明几种常用的质量风险应对措施。

  (a)风险规避

  风险规避就是通过调整项目计划,从而消除质量风险或消除质量风险产生的条件,或者保护总体目标不受风险影响。

  (b)风险转移

  风险转移是通过专业分包、保险等措施将质量风险的结果连同对风险应对的权利和责任转嫁给他方。我司将对部分施工缺乏施工经验,技术保证措施不足的新技术采取购买保险及进行专业分包等应对措施。

  (c)风险缓解

  风险缓解是将质量风险的发生概率和后果降低到可接受程度的过程。风险缓解并未消除风险,也不回避风险,而是降低风险发生概率和风险发生的后果,因此需要把风险缓解措施具体化。

  (d)风险自留

  风险自流是由项目主体自行承担质量风险后果的风险应对措施,我司将准备一笔费用,一旦风险发生,将这笔费用用于损失补偿。

  (四)新技术应用违约承诺

  若我方由于采用新技术而未能预料其风险造成甲方损失的,则由我方负全部责任并赔偿甲方一切经济损失。

 xx公司

  20xx年xx月xx日

违约承诺书2

中国银行股份有限公司宁夏分行:

  如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:

  (一)工程质量保修范围和内容

  在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

  质量保修的内容为施工图内的全部内容。

  (二)质量保修期

  1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年,屋面防水工程为五年;

  2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;

  3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;

  4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;

  5、其他约定:(关于保修责任期的'延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

  (三)质量保修责任

  1、属于保修范围和内容的项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。

  2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方

  在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

  3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

  (四)保修保证措施,详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。

  (五)违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。

  特此承诺

  投标人:宁夏建工集团有限公司(盖单位章)

  法定代表人或委托代理人:

  违约责任的承诺方式

  违约责任的承担方式有以下几种:

  1、支付违约金

  违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。

  2、损害赔偿

  损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。

  3、继续履行

  咎续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。

  4、其他补救措施

  第一百一十一条质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依

  照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

  第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

 xx公司

  20xx年xx月xx日

违约承诺书3

  若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的`质量标准或技术规范。

  在服务过程中我公司提出以下违约承诺:

  1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。

  2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,履约保证金甲方不予退回。

  3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

  4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。

  5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求,在甲方提出要求后7天内无条件修改,其费用由乙方承担。

  6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求,我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务,否则甲方有权终止合同,并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。

  xx公司

  20xx年xx月xx日