工程合同

时间：2023-05-02 19:02:11 合同我要投稿

精选工程合同3篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的使用频率呈上升趋势，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的工程合同3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

精选工程合同3篇

工程合同篇1

　　甲方：(承包方)

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

　　第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

　　第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

　　第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

　　第五条甲乙双方的'基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

　　第八条人事同价款及其调整

　　第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

　　第十条工程验收

　　第十一条决算

　　第十二条保修

　　第十三条争议处理

　　第十四条违约责任

　　第十五条双方约定的其他内容

　　第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。

　　本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

工程合同篇2

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　负责人：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方________________项目的PP管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1、施工范围：

　　2、施工地点：

　　3、承包方式：

　　二、施工工期

　　1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总_______天。

　　2、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。

　　三、质量保证

　　地暖使用寿命保修_______年，乙方对安装工程免费保修_______个采暖期，_______年负责维修。

　　四、施工方案及验收标准

　　1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。

　　2、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。

　　五、施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。

　　2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。

　　3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　4、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。

　　六、工程造价和结算方式

　　1、合同造价：造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。

　　2、结算方式

　　（1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；

　　（2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%；

　　（3）工程竣工付至总价的'90%，

　　（4）保修期为_______年，第一个采暖期结束后_______天内付到95%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。

　　七、保修

　　本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。

　　八、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　_______年_______月_______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　_______年_______月_______日

工程合同篇3

　　在市场经济条件下，随着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断加强，“按合同办事”已成为工程建设领域公认的一中规律和要求。施工合同依据法律的约束，遵循公平交易的原则确定各方的权利和义务，对进一步规范各方建设主体的行为，维护当事人的合法权益，培养和完善建设市场将起着重要的作用。主要表现在下列四个方面：

　　一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务

　　《合同法》规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，受法律保护”。施工合同的`法律效力有三层含义：即双方都应认真履行各自的义务；任何一方都无权擅自修改或废除合同；如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利，还要承担违约责任。

　　二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据

　　根据《建筑法》第30条规定：“国家推行建筑工程监理制度。”

　　第31条规定：“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面，代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中，建筑工程承包合同，也就是施工合同中，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的，监理人对工程的监理是以施工合同为依据。

　　三、保护发包人和承包人权益的依据

　　《中华人民共和国民法通则》第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。”

　　无论是哪种情况的违约，权利受到侵害的一方，就要以施工合同为依据，根据有关法律，追究对方的法律责任；施工合同一经订立，就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此，施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-12