精选制作合同模板集合6篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的制作合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
制作合同 篇1
甲方:__________________
乙方:__________________
经________________(以下简称甲方)与________________(以下简称乙方)友好、平等协商，甲方委托乙发布网络广告，达成如下合同条款，双方共同遵守:
一、网络广告发布处:乙方公司网站(__________________)。
二、网络广告产品关键词为:___________________________。
三、网络广告发布位置:____________________________________。
四、网络广告发布尺寸:____________________________________。
五、网络广告发布形式:____________________________________。
六、网络广告发布时间:_______年______月______日-_______年______月______日，即从广告发布之日起。
七、费用结算
1.网络广告费_________元，大写人民币_________元整;
2.通过电汇的形式付款，请于_________年_________月_________日之前付清全款，否则此合同无效。
八、甲、乙双方的权利和义务
1.甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;
2.甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据或网站;
3.甲方对本网络广告内容负责、内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规，否则，造成的'后果由甲方负责;
4.乙方根据甲方的广告资料进行广告发布，三天之内完成广告内容;
5.乙方发布的甲方的广告内容，取得甲方同意后方可在网上发布;
6.乙方不能随意更改甲方广告内容，要更改需征求甲方意见方可。
九、责任免除
1.因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;
2.因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3.因互联网灾难，中国、美国等互联网互联互通原因导致乙方服务器不能正常联通;
4.因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;
5.因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。
基于以上原因，导致乙方网站不能正常运行，乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。
十、本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，合同传真件具有同等的法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
委托人(签字):________ 委托人(签字):________
开户行:________________ 公司户名:______________
银行帐号:______________ 开户行:________________
地址:__________________ 银行帐号:______________
邮编:__________________ 邮编:__________________
电话:__________________ 电话:__________________
传真:__________________ 传真:__________________
Email:_________________ Email:_________________
网址:__________________ 网址:__________________
_________年_____月____日 _________年_____月____日
签订地点:______________ 签订地点:______________
制作合同 篇2
委托方：_________
承制方：_________
本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：
（一）双方严格遵守《广告管理条例》。
（二）承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。
（三）委托方在确认稿件并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。
（四）委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。
（五）双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的40％，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，交稿时全部结清。
（六）承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的'设计（因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5％起向承制方要求负责赔偿。
（七）承制时间为________年____月____日至________年____月____日止。
（八）本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，并加盖双方单位公章，即生法律效力。
（九）发生纠纷，双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。
（十）合同金额：_________。
委托方（盖章）：_________ 承制方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
________年____月____日 ________年____月____日
制作合同 篇3
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
电话：
鉴于甲方委托乙方进行网站设计、主页制作，帮助甲方树立形象，扩大宣传，为明确双方责任，经双方协商，签订此合同，以期双方共同遵守。
一. 双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务
1-1 提供有关企业的材料及图片，应保证材料完整，图片清晰。
1-2 开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益。
1-3 按时支付费用。
1-4 依合同约定时间使用主页。
2. 乙方的权利和义务
2-1 按照甲方提供的.材料按时完成主页的制做。
2-2 可以在主页中注明该主页由乙方制作。
2-3 有权依合同收取费用。
二. 主页制做完成及发布时间
收到材料_____日后制做完成，验收合格即公开上网发布。
三. 合同金额及付款方式
本合同涉及的总金额为人民币[_____元]。合同签订后1日内，甲方支付合同定金[_____元]，验收合格之后1日内支付合同余款[_____元]。
四. 验收标准和验收后修改补充
1. 甲方可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览自己的主页。
2. 主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为标准）错误。
3. 验收期限为_____星期。
4. 验收合格网上发布后，如果甲方需要修改主页，改动较大者须重新交网页制作费。
5. 可办理网站委托管理，每月为您及时更新内容。
五. 合同期限
本合同有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
六. 争议解决
本合同于其履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。
如果协商未成，双方同意向鄂州仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁结果。
七. 附则
1.本合同自双方签订后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充条款的方式明确，补充条款与本合同具有同等的法律效力
甲方：乙方：
代表人签字：代表人签字：
年月 日 年 月 日
制作合同 篇4
合同订立时间： 20xx年12月26日
发包人（以下简称甲方）：_____________________________
承包人（以下简称乙方）：_____________________________
根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：；
2、工程地点：_；
3、承包方式：；
4、材料说明：。
二、合同工期及工期延误
因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责；
B甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
C设计变更或工程量增加；
D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时；
E其他非因乙方原因造成停工累计超过
F不可抗力。
三、质量标准
工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。
五、工程款结算及支付
1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥元；
2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥元；
3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥元。
六、施工准备
1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电；
2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
七、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收
1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的.管理费和其他损失均由甲方承担；
2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格；
3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
九、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。
十、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
制作合同 篇5
委托方：___________________________
承制方：___________________________
本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：
(一)双方严格遵守《广告管理条例》。
(二)承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。
(三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。
(四)委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。
(五)双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的40%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，交稿时全部结清。
(六)承制方未按设计方案中的`具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5%起向承制方要求负责赔偿。
(七)承制时间为_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。
(八)本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，并加盖双方单位公章，即生法律效力。
(九)发生纠纷，双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。
(十)合同金额：______________________________。
委托方(盖章)：________________
代表(签字)：__________________
_________年_________月________日
承制方(盖章)：________________
代表(签字)：__________________
_________年_________月________日
制作合同 篇6
发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 合同签订地点：
合同签订时间：
依据《民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方对本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程承包范围
承包范围： 包工包料。
三、合同工期广告牌制作合同工作日(晴天),开工日期定为________年____月____日。
四、合同价格
本工程总价(人民币，以下同)：(大写) 壹拾叁万贰仟伍佰零叁圆叁角整。 (小写) :13250
3.30元。
五、
六、付款约定
1、本工程结束验收合格全部付清。
七、违约责任
1.乙方应确保所购原材料均系国标规格合格材，进场时提供采购清单和合格证、检测报告等相关手续资料，如因乙方原材料质量不达标，甲方有权拒付工程款，一切责任乙方自负。
2.对因乙方制作的.广告牌内在质量缺陷所致的一切安全事故损失由乙方承担，与甲方无涉。
3.如因乙方原因导致工程不能按时开工，进度缓慢或停工，将处以伍仟元罚款,
4、如因甲方原因影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失均由甲方承担。
八、安全
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
2、甲方应对其派驻工地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、乙方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。
4、乙方进入施工现场前应组织全体施工人员进行安全教育。未经教育培训，不得上岗作业。
5、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
九、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会或人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
2、在合同履行中，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自工程验收合格，质保期满，工程款支付完毕后终止。
发包方(全称)： 承包方(全称)：
(盖章) (盖章)
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：
________年____月____日
【制作合同】相关文章：
广告制作的合同03-02
网站制作合同02-10
视频制作合同02-10
委托制作合同02-23
设计制作合同04-09
制作安装合同04-15
加工制作合同02-04
广告制作安装合同02-12
广告制作合同模板02-19
工地围挡制作合同02-09