关于监理合同模板六篇
在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编精心整理的监理合同6篇,欢迎大家分享。
监理合同 篇1
建设工程委托监理合同
1.《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容
1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。
3.监理合同文件的'解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务
1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
监理合同 篇2
一、单项选择题
1、建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地 B 双方选定
C 施工单位所在地 D 建设单位所在地
2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( )
A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任
C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任
3、合同法律关系是由( )三要素所构成。
A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益
C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任
4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,( )是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验
5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至( )止。
A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日
C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日
6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( )
A 口头协商即可 B 应签订书面协议
C 与第三方一起协调 D 承办任何手续
7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( )签订的合同.
A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理
8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( )
A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行
C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行
9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由( )
A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定
C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定
10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后( )内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天
二、多选题
1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下面确定方法的表述,正确的是( )
A 给付货币的,在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行
C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行
2、《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中( )的效力。
A 清理条款B 质量条款C 结算条款 D 风险条款
3、在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有( )
A 开展监理业务前向监理人支付预付款
B 负责建设工程所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件
C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D 与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位
E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确
4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工( )
A 负责设计变更
B 负责修改预算
C 参加隐蔽工程验收
D 参与施工组织
E 参加工程竣工验收
5、施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承包人承担违约责任的方式有( )
A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期
D 继续履行 E 采取补救措施
6、监理工程师对设备采购合同的`管理主要包括( )
A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明
C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行
E 按合同约定的价格和结算条款办理结算
7、在FIDIC合同条件中,工程移交证书的主要作用( )
A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任
C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据
8、公开招标条件下,所发布的招标公告主要内容包括( )
A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围
9、根据《合同法》规定,生效的要约可因一定事由的发生而失效,这此事由包括( )
A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约
C 拒绝要约的通知到达要约人D 受要约人对要约内容作出变更
E 承诺期限届满,受要约人未作出承诺
10、委托合同的基本特征有( )
A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成,非要式合同
D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的
答案
一、单项选择题
1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
二.、多选题
1.B、D 2.A、B、C 3.A、B、C、E 4.A、B、C、E 5.A、B、D、E 6.A、D 7.A、B 8.A、B、E 9.B、C、D、E 10.A、C、E
监理合同 篇3
1、主持开工前的工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要,有权参加承包人为实施合同内容组织的有关会议,协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。
2、按施工合同规定的变更范围,按工程变更程序对工程或其任何部份的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的建议,并审核变更工程的单价和总价,经建设单位同意后下达变更令,对施工合同中规定的较大的变更,须由建设单位直接下达变更令
3、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔,应就其中申述的理由,查清全部情况,并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项,经建设单位批准后发出延期或索赔通知。
4.审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量,按合同规定程序和权限审批。
5、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要工程技术、管理人员,监理工程师应提出更换要求。
6、对承包人的主要施工机械设备的`数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的,监理工程师有权提出更换。对工程要求采购、安装的设备、鉴定其符合性;对不符合要求的设备,监理工程师有权要求退货或运出场外。
7、督促建设单位及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。
监理合同 篇4
____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称;
工程地点;
工程规模;
总投资;
监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的`组成部分:
(1)监理委托函或中标函;
(2)工程建设监理合同标准条件;
(3)工程建设监理合同专用条件;
(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。 本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,
各执___份。
业主:(签章)________ 监理单位:(签章)_____
法定代表人:(签章)_____ 法定代表人:(签章)____
地 址:____________ 地 址:___________
开户银行:__________ 开户银行:_________
账 号:____________ 账 号:___________
邮 编:____________ 邮 编:___________
电 话:____________ 电 话:___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_
监理合同 篇5
1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。
A.职务代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理
2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为( A )之日。
A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有
3.下列关于留置担保的说法中,正确的是( B )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
4.投标保证的有效期限从( C )之日起计算。
A.招标文件出售 B.投标文件递交
C.投标截止 D.中标通知书发出
5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为( A )。
A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人
6.下列关于合同公证的说法中,正确的是( D )。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出
C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同,法律效力高于经过签证的合同
7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,根据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说 法中,正确的是( C )。
A.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担违约责任
B.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担缔约过失责任
C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提
D.甲施工企业承担法律责任,以乙施工企业有损失为前提
8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知道具体的确认权限,某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程,该50万元工程款的确认应该由( A )。
A.发包人承担责任 B.发包人代表承担责任
C.承包人与发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人
9.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是( C )。
A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失
C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失
10.某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时, 甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( D )元。
A.4300 B.4250 C.4200 D.4150
11.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。
A.招标文件为准,开标时间后延
B.招标文件为准,开标时间不变
C.书面解答为准,开标时间后延
D.书面解答为准,开标时间不变
答案:c
12.某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人( )招标人的要求。
A.应当接受
B.可以接受
C.应当拒绝
D.可以拒绝
答案:c
13.某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为( )。
A.2900万元,3000万元
B.2900万元,2900万元
C.3100万元,3000万元
D.3100万元,2900万元
答案:a
14.委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的`大型设备延误到货,工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
答案:c
15.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后,该汽车( )。
A.不用归还委托人
B.归还委托人即可
C.归还委托人,并应支付折旧费
D.归还委托人,并应支付租赁费
答案:b
16.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是( )。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
答案:c
17.某工程施工需要中断主要公路交通2天,发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定,监理单位完成的此项工作属于( )的范围。
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作
答案:d
18.某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人( )。
A.3万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
答案:a
19.按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人( )。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更
答案:c
20、某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿,延误的工期顺延
B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延
C.自己承担,延误的工期顺延
D.自己承担,延误的工期不予顺延
答案:a
监理合同 篇6
委托人 与监理人 监理有限责任公司经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下:
工程名称:******工程
工程地点:
工程规模:
监理范围:
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①本合同标准条件;
②本合同专用条件;
③在实施过程中双方共同签署的.补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自 年 月 日开始实施,至合同范围内工程全部完成结束。
本合同一式十份,具有同等法律效力,委托人七份,监理人三份。
委托人:****** 监理人: 监理有限
责任公司 责任公司
住所: 住所:
法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
授权代表: 授权代表:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
【监理合同】相关文章:
监理的合同08-01
监理合同03-06
施工监理的合同04-23
委托监理合同03-08
水利监理合同03-17
2022监理合同09-24
监理合同模板03-04
建设监理合同03-15
装修监理合同08-01
工程监理合同02-28