【推荐】钢材合同模板十篇
现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的钢材合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
钢材合同 篇1
订立合同双方：
施工单位： （以下简称甲方） 电话或传真：
线材加工厂：（以下简称乙方） 电话或传真：
根据《中华人民共和国民法通则》，《中华人民共和国合同法》甲乙双方在平等、自愿的基础上，共同协商订立钢材加工合同，具体合约如下：
第一条：甲方因工程建设的需要委托乙方加工钢筋（线材、盘螺），钢材（线材、盘螺）由甲方负责购买，甲方购买钢筋前，甲方购买进的钢材由乙方负责加工，其内容调直成型。
第二条：加工钢材的规格：6-10线材和8-10三级钢盘螺。 甲方施工工程地点：
第三条：甲方每购进（按过磅重量）一吨钢材给乙方，乙方加工后按理论重量返还一吨钢材给甲方。
第四条：计算方式：甲方购进钢材给乙方按实际过磅重量计算。乙方加工后给甲方的`钢材以国家理论重量计算。
第五条：验收规定：甲方必须指定专人对货物进行验收，验收人应及时对产品名称、型号、规格、数量等进行核对，并当场在送货单上签字。如有异议，乙方应及时派人到现场进行重新核对。双方以甲方指定的收货人签字的送货单作业结算凭证。如甲方在验收过程中发
现与乙方的供货单不符，按不相符部分的钢筋重量在供货单中双倍量扣除，作为乙方对甲方不负责任的罚款。
甲方指定的收货人为：
第六条：交货规定：
1、交货方式：由乙方自备运输车送往工地现场，加工钢筋由乙方自行上下车。
交货地点：施工现场，甲方负责收货人指定地点。
2、根据甲方工程进度的需要，甲方所需钢材必须提前5天购进给乙方并以书面（或传真）形式通知乙方，以便乙方及时加工供货，乙方应在4天内将加工好的钢材送到甲方工地；施工现场因变更、料单错误等特殊原因，钢筋量在2吨内的，乙方应在接到甲方通知后，36小时内及时加工到现场，成品钢筋进场时，并提供该批钢材的生产许可证及产品质量复检证书原件，以便甲方报监。
第七条：经济责任
甲方使用由乙方加工的每批钢材，乙方必须按国家规范及地方相关规范进行加工，如不合格，造成甲方的全部损失由乙方承担，并赔偿甲方由此被建设单位扣除的履约保证金等损失。乙方未经同意，延迟送货，影响甲方工程进度，乙方应当赔付甲方所受的损失，并承担各方损失引起的连带职责。
第八条：乙方可以不违备有关行业标准的前提下，可对所需加工钢筋做适当延伸，以做为其所得利润。
第九条：如建设方或上级检查严禁使用此种外加工的钢材，此责
任均由乙方出面沟通，花费由乙方承担，若阻力较大无法使用外加工钢材，刚双方合同终止，履约保证金待工程完工后退回。
第十条：本合同自双方签字之日起生效，到本工程结束后自行作废。
第十一条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条：本合同一式贰份，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
代理人：代理人：
负责人：负责人：
电话： 电话：
合同签订日期：年 月日
钢材合同 篇2
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢材购销事项协商一致，订立本合同。
第一条：产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条 质量要求、技术标准按国家现行标准执行：螺纹钢符合GB1499.2—20xx。
第三条：交(提)货地点：在福清市范围内由需方指定。
第四条：合理损耗及计算方法：线材过磅;直条理论计重(供方提供清单)，重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。
第五条 包装标准：成捆成件，铭牌齐全。
第六条 验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢材进场时必须由需方指定的材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的'依据。
第七条：结算方式：货到付款。
第八条：本合同壹式 贰 份，供方 壹 份，需方 贰份，经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材合同 篇3
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的'日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材合同 篇4
供货方： (以下简称甲方)xxx
需货方： (以下简称乙方)xxx
担保方： (以下简称丙方)xxx
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款，钢材购销合同范本大全。
一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材(注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约)，否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前 天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。
四、钢材接收验收方式：
1.钢材交货地点为： xxx
2.乙方授权本公司工作人员名字 ，身份证号码 ，工作人员名字 ，身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单)，其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
3.乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
1. 乙方的.工程于 年 月 日开始至 年 月 日止，这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。
2. 甲方先期垫资 吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满 吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了
吨货款，该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付;期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)，同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。
3. 乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于 吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 %的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。
甲方(印章)：xxx乙方(印章)：xxx 丙方(印章)：xxx
电话：xxx 电话：xxx 电话：xxx
地址： xxx地址： xxx地址：xxx
合同签订日期：xxx 年xx月 xx日
钢材合同 篇5
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲乙双方在经友好协商，平等自愿的基础上，本着诚信互利的原则，双方就甲方______项目所用钢材买卖事宜经充分协商，签订本协议，以资共同遵守。
第一条 合同价款和数量
1-1、所有现货的单价以货到工地当日“我的钢铁网”公布的“沈阳地区现货”价格为准。
1-2、盘螺如是直条应在三级钢（直径8-10）单价的基础上加90元/吨。
1-3、以上价格为货到工地价（含税）。
1-4、数量以甲方提供的当次提料单进货，结算以经甲方书面签收的送货单为准。
第二条 验收标准
2-1、产品质量除本合同另有约定外，材质质量均按国家相关标准规范验收，合同签订前乙方应提供企业企业法人营业执照复印件及生产许可证、法人授权委托书等资料交甲方审核，同时须随货提供产品合格证及相关资料作为验收与结算的手续之一。乙方应及时提供上述相关资料并保证资料的`真实有效，否则甲方有权拒绝结算，货到甲方工地后甲方当场验收数量。
2-2、货到甲方工地后，经甲方对外观初验合格后，签字确认到货数量。产品性能检测应由乙方在送货时委派人员与甲方共同抽样封样后送当地有资质的检测机构依据合同约定的检验标准进行检测，并以该检测结果作为产品质量是否合格的标准。如乙方未派人与甲方对产品共同进行抽样封样，则视为乙方授权甲方单方送至当地有资质的检测机构进行检测。该批次货物经检验确认质量不合格，乙方对已供产品免费更换，同时此次因检测而发生的所有相关费用均由乙方承担。
第三条 交货方式
3-1、交货时间：乙方收到甲方书面材料单后24小时内按料单要求将符合合同约定的货物送至交货地点；
3-2、交货地点：长春市人民大街磐石路甲方项目工地现场指定地点；
3-3、交货方式及数量：由乙方负责运至甲方交货地点现场，货至交货地点由甲方负责卸货、经甲方书面签收的送货单作为办理结算的依据之一；
3-4、运输及装卸费用：运输及转货费用有乙方承担，已包含于合同价格中，不再另计；卸车费用由甲方承担。
第四条 价款结算及支付
4-1、价款结算：以甲方收到的实际到货量（甲方书面签收的送货单）为依据，与双方约定的单价的乘积按实结算；
4-2、价款支付方式：
（1）本合同无预付款；
（2）乙方按甲方书面料单送货至指定地点，经当地有资质的检测单位对货物检测合格后7日内，甲方支付全部货款。
4-3、甲方在支付货款钱时，乙方应先开具相应货款的增值税专用发票（17%税率）给甲方，否则甲方有权延时付款并不承担违约责任。
第五条 解决纠纷的方式
本合同发生纠纷时，甲乙双方应协商解决，协商解决不成的可向住所所在地人民法院起诉。
第六条 其他
6-1、其他未尽事宜可另订补充条款，与本合同有同样的法律效力。
6-2、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，本合同自双方盖章后生效，未经一方同意，另一方不得将本合同项下权利义务转让给第三人。
甲方：
委托代理人：
乙方：
委托代理人：
年 月 日
钢材合同 篇6
一、双方当事人
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
二、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量求进行送样检测，检测合格后方可投入使用。
三、交货地点、方式：供货方将材料运至江晖景苑1#楼施工现场。
四、运输方式及费用负担：供方负责运输，运输费用含在材料单价中。
五、合理损耗及计算方式：货到现场双方清点计量 。
六、验收标准、方法及提出异议：以宜昌市质量检测中心报告为验收依据。
七、结算方式及期限：第一批30T不结算，第二批30T结算第一批货款，依次类推，主体完工后一个月内结清余款。
八、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件：无。
九、违约责任：
1、供货方提供不合格材料进场，需方有权不收，退场费用由供方负责;
2、供方按需方计划数量供货，如因供方材料延误工期损失由供方负责;
十、其它约定事项：
1、 上述表中单价根据市场单价行情可作调整。
2、结算时提供货款发票 。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
钢材合同 篇7
甲方：____市潭州建筑工程有限公司青年水厂改造工程
乙方：____市钢材经营部
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条、钢材情况(如有多个规格型号，应另设合同附件，写为见合同附件)
1、钢材名称：XXX(详见钢材明细表)
2、材质：详见钢材明细表
3、规格：
4、生产厂家：涟源XX厂
5、计量单位：吨
6、订购数量：510
但多出的数量也不得超过订购数量%，按实际需要描述)。
钢材的质量要求为：符合国家标准
第三条、价款
1、合同价款：XXX元，大写：XX佰陆拾捌万叁仟陆佰元。
2、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算钢材合同范本钢材合同范本。
第四条、付款方式
1、支付方式：货到工地验收合格后付至合同总价款的'80%。留合同总价款的20%作为材料质保金________年
2、支付时间：
第五条、交货期限交付期限按附表所列。
第六条、钢材的运输及交货地点
1、钢材运输由乙方负责，装卸由负责，装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。
2、采用汽运方式运输。
3、运杂费用由乙方承担钢材合同范本合同范本。
4、交货地点：韶山XX厂，到达交货地点前的风险由乙方承担。(对在途风险进行约定)
5、送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定，装卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人法定代表人
或委托代理人：(签名)或委托代理人：(签名)
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
住所：住所：
XX编码：XX编码：
签订时间：
签订地点：
钢材合同 篇8
甲方：宿迁三顺轻钢结构工程有限公司
乙方：
经甲、乙双方友好协商，现依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方为明确各自的权利义务，特签订本协议，以兹双方共同遵守并自觉履行。
一、产品名称、材质、型号、数量、金额。
二、运输方式：甲方到乙方仓库内自提，运杂费、吊装费用由甲方承担，一票结算。
三、产品计量方式：钢板以乙方仓库过磅单为准。甲方可以对乙方所供钢材进行全部或部分复磅，如磅差在0。3%以内（含0。3%），则以乙方仓库过磅单为准，如超过0。3%，甲方应通知乙方协商处理。
四、结算方式和付款时间：
本合同的付款方式为现款提货方式，甲方支付相应货款后，乙方交付相应货物。
五、质量要求及异议处理
1、乙方应按照现行国家标准配送材料，产品质保单应在交货的同日交付。
2、钢材如有质量异议，甲方应在提货之日起三日内以书面形式向乙方提出并保管好有异议的货物，并提供异议产品的批组号、序号、生产日期等相关资料（建议保存好产品出产牌号）及书面通知，否则乙方不予受理。乙方在接到通知后必须派人员或会同生产厂商前往处理；对有异议钢材如经检验乙方所供钢材为不符合合同约定品牌的产品或以次充好的，乙方应及时予以退换，并承担相应的运杂费、复试费及其他应由乙方承担一切费用。若因钢材质量问题给甲方造成损失，由双方共同协商处理。对有异议钢材经检验为产品在出产时就已经存在质量问题的，乙方将协助甲方要求生产厂商进行处理，如对有异议的钢材经判定为合格的，甲方承担由此产生的一切费用。
3、甲方数量异议应在提货时当场提出，异议钢材应保持包装完整（即不拆包），甲方在接到异议通知起及时到现场处理，经双方现场确认后，按实际签认。
六、违约责任
1、乙方须保证在合同执行过程中向甲方提供的`所有资料或者文件是真实的。如乙方违背此诚信原则，甲方有权终止合同。
2、若甲方在合同供应过程中，按本合同以上条款执行，乙方必须保证甲方的货源供应，如乙方无理由停止供货，则应赔偿甲方违约金10万元。
七、解决合同纠纷的方式
1、本合同的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。2、若协商不成，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、附则
1．本合同如有歧义，解释权在乙方。
2．双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。
3。本合同一式贰份，双方各持壹份。
4。本合同经双方代表人签名并加盖公章或合同章后生效。
甲方：乙方：公司地址：公司地址：授权代理人：授权代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：
时间：年月日时间：年月日
钢材合同 篇9
需货方：（以下简称乙方）
担保方：（以下简称丙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。
风险提示：
合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。
合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。
一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前_______天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮_______元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或_______计算。
四、钢材接收验收方式：
风险提示：
如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。
因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。
1、钢材交货地点为：
2、乙方授权本公司工作人员名字_______，身份证号码_______，工作人员名字_______，身份证号码_______。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
1、乙方的.工程于_______年_______月_______日开始至_______年_______月_______日止，这期间总计钢材用量为_______吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资_______吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的_______%，剩余_______%的货款累计到满_______吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了____吨货款，该_______吨钢材款自合同签订日起满_______个月时即行全部支付；期间超出_______吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之_______的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在_______年_______月_______日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于_______吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后_______日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以_______吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
风险提示：
质量不符合合同约定，通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润，可以综合交易的实际的情况，约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润，约定的预期利润可以得到法院的支持。
根据合同法规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种，既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计_______％的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式____份，甲、乙、丙三方各执_____份，自三方签字盖章后生效。
甲方（印章）：
甲方代表：
身份证号码：
电话：
地址：
合同签订日期：_______年_______月_______日
乙方（印章）：
乙方代表：
身份证号码：
电话：
地址：
合同签订日期：_______年_______月_______日
丙方（印章）：
丙方代表：
身份证号码：
电话：
地址：
合同签订日期：_______年_______月_______日
钢材合同 篇10
购货单位：以下简称甲方
供货单位： 以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就同，以便共同遵守。
第一条 甲方向乙方购货总价值为人民币 213250.00元。
第二条 质量(含包装)要求及技术标准：符合国家标准，I级钢代号为HPB235，II级钢代号为HRB335，III级钢代号为HRB400，乙方保证所供物资质量合格、规格符合要求，提供材质证明书，经复试合格后项目方可使用。若复试不合格，甲方立即退货，往返费用乙方负责，给甲方造成的损失由乙方承担。
第三条 交货时间及地点：自合同签订之日，三日内供到甲方施工现场。
第四条 运输及费用：乙方负责装、运、卸并承担其费用，在运输过程中发生的一切事故和纠纷由乙方负责。
第五条 验收及结算办法、付款方式：按国标验收，不合格甲方拒收，线材、盘螺过磅，螺纹按理论重量计算。货到工地，经验收合格待手续完善后，视项目部资金计划付款。
第六条 违约责任
(一) 乙方的责任：
1、 乙方负责供应的货物，应当在约定期间内将货物安全供应到合同约定地点。乙方逾期不能供货，应向甲方偿付不能供货部分货款的'1%的违约金。
2、 货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定时，甲方同意使用者，应当按质论价;甲方不能利用的，乙方应负责保换或退货，并承担保换包修或退货所支付的费用。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总价值的1%向甲方偿付逾期交货的违约金。
3、 乙方未按合同规定的产品数量供货时，少供的部分，甲方如果需要，应照数补供;甲方如不需要，可以退货。如果甲方需要而乙方不能供货，则乙方应付给甲方不能供货部分货款总价值的1%的罚金。
(二) 甲方的责任：
1、甲方如中途变更货物品种、规格型号、质量或包装的规格，应在约定供货时间前2天通知乙方，并适当补偿乙方因变更而造成的经济损失。
2、甲方自提的货物，甲方应按双方约定日期提货。
3、甲方如未按本合同约定付款方式向乙方付款，乙方有权停止供货。
第七条 争议或纠纷
本合同在执行中如发生争议或纠纷时，甲、乙双方本着事实求是的精神协商解决，协商无果时，约定向南阳市经济仲裁委员会提请仲裁或向南阳市人民法院提起诉讼。
第八条 不可抗力
甲、 乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能全部履行合同的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条 其他约定事项
(一) 未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
(二) 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
(三) 本合同自双方签字盖章之日起生效，履约完毕失效。 合同订立时间：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【钢材合同】相关文章：
钢材的合同03-03
钢材的购销合同02-19
钢材采购合同03-04
钢材购买合同02-16
钢材供应合同02-26
钢材购货合同03-06
钢材供货合同03-12
钢材销售合同03-06
供应钢材合同04-05
钢材运输合同04-20