购销合同

时间：2023-06-01 08:40:48 合同我要投稿

有关购销合同模板汇编9篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多事情需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的购销合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

有关购销合同模板汇编9篇

购销合同篇1

　　买方（甲方）长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学卖方（乙方）长兴雉城艺帆琴行

　　经长兴县教育局批准，由长兴县教育局招投标分中心对长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学进行单一来源采购，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定，就乐器的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　第一条标的、数量、价款

　　1、乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款

　　第二条质量标准按现行的国家标准执行。

　　第三条验收

　　1、验收方式

　　甲方在乙方交货时当场验收；

　　2、甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。

　　3、对质量有异议的，双方委托国家相关专业机构进行鉴定第四条交付方式

　　乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地点：长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学

　　第五条搬运费用

　　搬运费用由乙方承担。

　　第六条支付方式

　　乙方交货后，经甲方组织人员进行验收合格后，付至合同价的100%。

　　第七条售后服务

　　1、自开具销售凭证之日起，保修期限壹年。

　　第八条违约责任

　　1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方；

　　2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方须按总工程费用的千分之一

　　支付拖延付款的罚金给乙方；

　　3、若遇到不可抗力（如地震、台风等）的`因素或非乙方原因而引起的工期延误，属于免责条件；

　　第九条合同争议的解决方式

　　因本合同发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；依法向人民法院起诉。

　　第十条合同生效

　　本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，县教育局招投标中心壹份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。

购销合同篇2

　　甲方名称：（以下简称甲方）

　　地址：

　　联系电话：

　　法定代表人或负责人：

　　乙方名称：以下简称乙方）

　　供货地址：

　　联系电话：___________________

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商签订猪肉购销合同，供甲、乙双方共同遵守。

　　一、供货数量与时间

　　供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定，寒暑假除外。如有变化，甲方提前1—2天通知乙方。乙方如不能及时供货，须提前1天告知甲方。

　　二、供货价格

　　1、乙方所供猪肉价格根据市场价格分浮动情况，在上涨或下降一月内，可作相应的提高或降低，但不得高其他学校猪肉供应价格和市场价格。

　　2、价格需要变动时。甲、乙双方方应于前一周报价。

　　三、供货质量与数量保证

　　1、乙方所供猪肉必须经检验检疫机构检验、检疫报告，不得给食堂提供质量差，不合格的`产品。

　　2、乙方向甲方承诺所供猪肉不掺假、不过期、不变质、不变味、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

　　3、乙方供猪肉，甲、乙双方过枰，净重数量误差上限不得超过5%。

　　四、供货交付与验收

　　1、供货时间：乙方按甲方指定时间送货，每次供肉斤。

　　2、交货地点：乙方将供货送至学校食堂并作相应的处理（剔骨、解肉等）。

　　3、供货验收：

　　（1）如发现有不足秤的（偏差5‰视为正常误差）

　　（2）如有掺假、变质，乙方自行收回。

　　（3）甲方验收后，乙方必须在进货清单上签字并留下电话号码。

　　五、货款结算支付

　　乙方供货送交甲方食堂，经验货人对数量与质量进行验收后，按次进行现金结算。

　　六、相关责任赔偿

　　1、甲方就餐师生如因食用乙方所猪肉导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费、赔偿费用，同时承担全部法律责任，并放弃先诉抗辩权。

　　2、乙方如应承担经济法律责任，不受本合同期限制约。

　　七、合同生效与终止

　　1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或签章之日起生效。

　　2、本合同至20xx年2月22日止。

　　3、如乙方送货不符合质量要求或三次不按时送货，双方合同自然解除。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

购销合同篇3

　　甲方（购货方）：

　　乙方（供货方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲乙双方购销花生相关事宜达成如下协议。

　　第一条合作模式

　　乙方负责收购花生，并达到甲方要求的质量标准。甲方根据交货时的市场价格，双方确认后，签订收购合同，确定价格、数量、质量、交货日期。甲方确定运输方式及交货地点。

　　第二条合作期限

　　购销双方确认收购合作期限为24个月，自20xx年月日至20xx年月日止；协议期满后，如双方协商同意，可签订新的合作协议书。

　　第三条收购花生质量标准及数量

　　1．花生果水分晾晒至10%以下；

　　2．根需干净，不得粘附过量泥土等杂质；

　　3．发霉粒、未成熟粒、损伤粒、虫蚀粒、发芽粒需挑拣干净；

　　4.乙方每次交货的数量必须达到吨以上。

　　第四条货款结算方式

　　乙方每次送货至甲方指定交货地点时，甲方清点验收后，当场支付货款总额的%，余下货款必须在天内付清。

　　第五条货物验收及异议期：

　　1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，

　　应一面妥为保管，一面在三天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合同规定部分的货款。

　　2、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、甲方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、乙方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第六条违约责任：

　　（一）乙方违约责任：

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。

　　2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货而支付的实际费用。

　　3、乙方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　（二）甲方的违约责任：

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金：

　　2、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同规定的日期提货的'，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3、甲方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　第七条解决争议的方法

　　甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条其他事项。

　　1．本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　2．本合同正本一式两份，双方各执壹份。

　　甲方（签章）：

　　年月日

　　乙方（签章）：年月日

购销合同篇4

　　供方：（以下简称供方）需方：（以下简称需方）

　　本购销合同由需方向供方购买液氧，经双方协商，达成如下协议：

　　一、合同期限：自年月日至年月日

　　二、质量要求：按《国家工业用氧》质量标准，当场验收（纯度不低于99。2%）

　　三、供方用11m3槽车，每月供需方30—40m3液氧（即需方全部用氧量）供、需方因故停产半个月以上除外），中方必须负责需方要货要求，安排并提前3天电话或传真通知供方供货（因要安排车辆）。

　　四、货送至厂区。

　　五、由供方提供车辆，并负责车辆运输安全及承担运输费用。厂区槽罐的`阀门由中、需方负责操作。

　　六、计量方法：原则上按需方地磅计量为准，供方计量为参考，若需计量失准时，供方有权提出异议或到其它地磅重新计量。

　　七、价格与结算方法：货到需方厂区按每立米液氧总价为元整不含税（若开增值税发票，每立方米总价元）。

　　八、违约责任：供、需方谁违约向对方支付违约金人民币。

　　九、解决合同的方式：双方友好协商解决，若协商不成由合同签订地仲裁机关仲裁。

　　十、其它约定事项：因由于物价变动较大，以石油公司现柴油价每公升元为基础，柴油每公升涨跌壹元液氧价格每立方米涨伍拾元比例计算。供方是需方的唯一供应商，需方不能向第三方采购。如发现一次赔偿供方伍仟元。需、中方通知后3天供方没有及时送到液氧，需方有权向第三方购买，购买到液氧差价部分由供方补偿。如购买不到而造成需方生产中断，发生一次供方必须赔偿需方损失费伍仟元整。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方另行协商，协商条款作为本合同附件，具有同等效力，本合同一经双方签字即生效。

　　十二、本合同一式贰份，供、需方各执一份。

　　供方：需方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日

购销合同篇5

　　供方：____________养殖场(以下简称甲方)

　　需方：__________鲜货公司(以下简称乙方)

　　签订时间：_______年______月________日

　　签订地点：_________市____________公司

　　根据国家有关法规、政策，经双方协商，特签订本合同，以共同遵守。

　　一、品名、计量单位、数量。

　　_______________________________________________________________________。

　　二、产品的质量与标准。

　　甲方售给乙方的`鲜蛋应符合国家的收购规格，即新鲜完整，不破损，不变质，保持其表面清洁。

　　三、包装要求。

　　用硬塑箱包装，籍由甲方自备。运输结束后所用箱由乙方在三天内返还甲方，若乙方将箱损坏，按价赔偿。

　　四、价格及作价办法。

　　全年实行季节差价。按有关规定，收购旺季实行最低保护价，即鸡蛋每千克______元_____角，鸭蛋每千克____元_____角。

　　五、交货地点：

　　____________________养殖场发货室。

　　六、交货方式与运费负担。

　　由乙方自提，运费由乙方负担。

　　七、验收方式与期限。

　　乙方在提货前一天验收，一天内验收完毕。

　　八、货款结算方式。

　　乙方验收后一周内支付现金或汇款。

　　九、超欠幅度。

　　甲方在按合同规定的月交货量交售时，超欠5%以内，不作违约论。

　　十、违约责任：

　　甲方在允许的超欠幅度之上，每欠一千克鲜蛋，应补偿乙方损失_______角钱。乙方违约拒收一千克鲜蛋，应补偿甲方损失___________角钱。

　　十一、若遇不可抗拒力，不能履行合同，应及时通报对方，并以书面形式办理变更或解除合同的手续。

　　本合同正本二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同有效期：自_______年_____月_______日至_______年_______月_______日。

　　供方(甲方)：_______县________养殖场(公章)

　　代表人：___________________________(盖章)

　　地址：_______________县________________乡

　　开户银行：_____________________县农业银行

　　账号：___________________________________

　　电话：___________________________________

　　需方(乙方):________市_______鲜货公司(公章)

　　代表人：____________________________(盖章)

　　地址：_____________市_________路_______号

　　开户银行：_____________________市工商银行

　　账号:___________________________________

　　电话：__________________________________

购销合同篇6

　　买方_________公司和卖方_________公司(以下简称卖方)和_________(以下简称买方)于_________年_________月_________日订立本合同。

　　1.商品名称双方同意在本合同规定的交货期内按本合同的条款规定，由卖方向买方提供下列商品：_________(略)

　　2.期限交货日期从_________起至_________止;或每满一年后由一方当事人至少提前_________(_________)天书面通知另一方当事人所确定的'日期为止。

　　本合同中的“合同年”是指到_________为止或每年到此时为止的12个月。

　　3.商品规格卖方商品装运时的规格标准：_________.

　　4.商品数量：_________(略)。

　　5.价格_________(可按本合同背面第七条规定上浮)。

　　6.附加条款规定本合同背面的附加条款规定视为本合同不可分割部分，效力等同当事人签名前所列条款。

　　买方(签字)：_________ 卖方(签字)：_________附件

　　附加条件规定7.价格浮动卖方提价可在每个季度的第一天进行，但至少应提前十五(15)天将其书面通知提交方式邮寄买方。买方则有权在涨价生效日之前向卖方提交或邮寄通知，取消涨价部分的定货。

　　8.税收除买价外，买方还得支付卖方因生产，销售或运输本合同有关商品而规定缴纳的所有的政府税收、营业税和(或)其他一切收费(纯收入所得税除外)，法律另有规定的除外。

　　9.较低竞争价格如买方向卖方证实，买方可在任何一个合同年度内从任何一制造商处按类似条件规定购得在_________国生产的上述商品，且质量一样，数量等同本合同年度尚未交货数量，但价格低于本合同之定价，如卖方拒绝就上述数量商品按此价格进行降价，买方可向其他制造商购买该数量商品，并减少按购买数量该合同所承担的购货义务。

购销合同篇7

　　海鲜产品购销协议

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》及国家有关规定，甲乙双方本着平等、诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方供货事宜达成协议如下：

　　第一条产品名称、订货数量、产品单价及合计金额

　　甲方订购乙方提供的海鲜产品如下： 1.系列海鲜礼品箱件，元/件； 2.系列海鲜礼品箱件，元/件； 3.系列海鲜礼品箱件，元/件； 4.单品海鲜件，元/件； 5.单品海鲜件，元/件； 6.单品海鲜件，元/件。

　　合计金额：￥元，（大写）

　　第二条交货方式及验收

　　经甲乙双方协商约定，乙方按照甲方要求，将甲方所订购的海鲜产品按照如下时间及地点进行交付，期间运费由乙方承担。

　　1. 交货时间：__ 年月_日

　　2. 交货地点：_ _

　　3. 交付时，甲方应安排相关人员对货物进行清点和验收，在货物清点验收完毕后，相关负责人应在乙方提供的供货单据上签字或加盖单位公章，作为结算凭据。

　　4.甲方在验收中如发现部分货物的品种、规格和质量不符合双方约定，应在妥善保管货物的同时，及时向乙方提出异议，乙方将及时予以退换。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起7日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　5. 产品交付后因甲方保管等原因造成产品质量下降的，乙方概不负责。

　　第三条货款的结算

　　1. 甲乙双方约定：乙方按照甲方要求的时间及地点完成供货后，甲方在个工作日内将货款全额一次性支付给乙方；

　　2. 货款的支付方式：支票或现金。

　　第四条违约责任

　　甲方：

　　1. 甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　2. 甲方违反协议规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　3. 甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　乙方：

　　1. 乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止协议。

　　2. 乙方所交货物品种、规格、质量不符合本协议规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包退、包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

　　双方关于违约事项的其他约定： 1. ； 2. ； 3. 。

　　第五条其他约定

　　1、乙方应向甲方提供的相关资料：

　　营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关企业资质复印件；银行开户信息；相关产品画册或产品介绍资料。

　　2、甲方须向乙方提供的.相关资料：

　　营业执照等企业资质复印件；开票信息。

　　第六条不可抗力

　　本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况告知另一方，经双方协商后可终止协议或者延期履行。

　　第七条争议的处理

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向克拉玛依市人民法院提起诉讼。

　　第八条补充与附件

　　本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第九条合同效力

　　1. 本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　2. 本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________________ 乙方（盖章）：________________________ 代表（签字）：____ _ ___ 代表（签字）：____ _ ___联系方式：联系方式； ___ _年____月____日___ _年____月____日

购销合同篇8

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的'位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致