实用的安装合同范文汇编7篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,很多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家整理的安装合同7篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
于_________年_________月_________日,_________(简称甲方)与_________(简称乙方),签订安装_________的项目合同。
1、安装工程名称:_________。
2、工程地点:甲方_________港口。
3、工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4、完工期限:本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内,完成安装工程,其中包括_________试验运行。
5、安装工程总价格:_________美元整。
6、安装工程付款进度:
第一期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整。
第二期:甲方在_________港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第三期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整。
第四期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;
第五期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;
第六期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。
7、违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。
8、增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9、监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的`指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10、工程停工:若甲方通知乙方将工程停止,其原因又并非是乙方的责任,乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11、工程监护:在工程开始后,但在完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12、工程保险:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。
13、附加条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到伤害,乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14、附件:本合同附件应视为本合同的一部分,与其他条款有同等效力。
附件包括:(1)图样;(2)估价单。
15、合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16、附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________保养服务一年,每_________个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
安装合同 篇2
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,双方经协商达成如下协议:
1.工程名称:安装400KVA变压器。
2.工程地点: 洛阳***金铅冶炼有限公司工地。
3.承包内容:400KVA变压器安装、调试、验收。
4.工程造价:8000元(含税金及验收费用)。
大写:捌仟圆整。
5、工程款支付方式:工程竣工决算验收合格后15日内工程款全部结清,结算时,乙方必须向甲方提供正式税务发票。
6.工程开工日期:20xx年12月9日
7.工程竣工日期:20xx年12月16日
8.工程质量要求:工程质量要达到电业局验收标准.
9.甲方主要责任:
(1)负责现场的质量监督和管理,对不符合要求的`地方可以要求乙方无条件整改、返工。
(2)甲方应提供施工所需所有材料。
10.乙方主要责任:
(1)乙方自行组织施工所用工具。
(2)乙方应严格按照国家有关规范施工。
(3)对原供电设施由乙方原因造成的损坏或丢失,由乙方负责修复和赔偿。
(4)乙方应加强现场施工安全管理,严禁违章作业及违章指挥,随时进行作业现场安全检查,消除隐患后方可作业。
(5)乙方应采取严格的安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
11.违约责任:
(1)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按100元缴纳违约金。
(2)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
(3)质量违约返工至合格,如是乙方责任,费用由乙方承担。如乙方无法在规定期限内完成返工,工程款不予结算。
12.保修责任:所有工程保修期限为一年,如在此期间因工程质量出现问题导致无法正常使用,乙方负责无条件维修。
甲方(章): 乙方(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)
帐号:帐号:经办人:
邮政编码:邮政编码:年月日
签订时间:签订时间:
安装合同 篇3
甲方:哈尔滨科林科技有限公司 签订地点:哈尔滨
乙方:哈尔滨中瑞大件运输有限公司 签订时间:20xx年6月22日因甲方1号库房现需搬迁,经甲、乙双方协商,就设备搬迁 由乙方吊装及运输事宜,本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量:
1号库房库存材料吊装及运输,具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点:
运输期限(20xx年6月29日至20xx年11月20日止)。
三、合同价款单价为:
1、吊车 (1)8吨 : 元/车/次 100元/拖拉机
(2)50吨 : 元/小时
(3)25吨: 元/小时
2、随车吊(1)6吨: 元/趟,厢长6米
(2)8吨: 元/趟, 厢长8.5米
3、板车 (1)半挂: 元/趟, 厢长12米
(2)拖拉机; 元/趟,厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式
甲乙双方在签订协议后,甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用,拉运完毕后,双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准),乙方提供全额吊装发票,甲方三日内一次性结清运费,以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备,确保甲方货物运输,在双方约定的运输期内,保质保量完成运输任务,及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管,在吊装运输途中保证运输货物的.安全及完整,乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑,并将登记单随车带至甲方库房,由甲方人员对货物的数量、状况进行验收,如有损坏丢失,由乙方承担赔偿责任 .
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作,严格按安全标准组织吊装,并随时接受甲方负责人员监督,乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定:乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份,甲方执四份,乙方执一份,经甲乙双方签字、盖章生效,本协议双方共同遵守。
法定代表人: 法定代表人
或委托代表人: 或委托代表人:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
安装合同 篇4
合同编号:__________________
工程名称:__________________
建设单位:__________________
委托单位:__________________(以下简称甲方)(制作)
施工单位:__________________(以下简称乙方)
一、概况:
1.1.工程项目名称:__________________;
1.2.工程项目面积:__________________;
1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程,经双方协商,签订网架制作、安装合同,以资共同执行。
二、网架定制作、施工依据:
2.1.甲方应提供资料:(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;
2.2.网架面积:_________;
2.3.网格尺寸:_________;
2.4.网架矢高:_________;
2.5.网架型式:正放四角锥;
2.6.支承方式:_________;_________;
2.7.施工依据1
《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;
2.8.施工依据2
《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;
2.9.施工依据3
《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》
2.10.施工依据4
《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》
2.11.施工依据5
《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》
三、荷载:
3.1、上弦球节点荷载:_________kg/㎡,
3.2、下弦球节点荷载;_________kg/㎡,
3.3、其他荷载:
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用:
制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额
合同总价(大写)
备注:1)此费用不包安装网架时的脚手架费;2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准;3)
五、工程款支付方法
付款方式:1.汇票;2.现金;注:在支付现金时,必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付
六、质量标准、施工及验收
6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作,确保工程质量;
6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收;
6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规,规范施工,质量达到合格;
6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起,甲方在15天内未组织验收的,则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
七、工期要求
7.1.甲方预埋件和脚手架必须于_________完成;
7.2.乙方构件制作必须于_________完成;工程总工期为_________天;
7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下,乙方方能确保施工工期要求;
7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度,则由甲乙双方共同协商解决。
八、双方协作、责任与配合
8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方,由于设计变更而造成乙方的`经济损失由甲方全面承担;
8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置,搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工,预埋件和脚手架搭好后,经乙方派专人验收合格后,乙方才进场安装网架;
8.3.甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款;
8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收
8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;
8.6.甲方应提供水、电源,并且工具房一间,提供住宿便利;
8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导,完善相关的工程报验资料;
8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度,包括文明施工管理、安全管理等制度,一切的安全责任均由乙方自行负责;
8.9.乙方将指定为项目经理,并成立工程施工项目经理部。
九、供货方法:由乙方自行负责,垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上,如现场没有吊车,则垂直运输费用由甲方负责。
十、违约责任
10.1、违约方承担另一方的所有经济损失;
10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为,则另一方有权要求对方限期整改,否则,另一方有权要求暂时终止合同,并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款;
10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的,应承担由此给对方造成的损失;
10.4、未尽事宜由双方共同协商解决;
十一、其他
11.1、本合同如在履行中发生争议,可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;
11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止;
11.3、本合同一式贰份,双方各执壹份;
十一、签约单位、时间和签约地点
甲方:__________________
乙方:__________________
时间:__________________
地点:__________________
安装合同 篇5
工程承包人(以下简称甲方):
劳务承包人(以下简称乙方): (身份证: )
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用,共同发展的原则,甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致,订立本合同,以便共同遵守。
第一条 总则
一、工程名称:楼工程
二、工程地点:重庆
三、工程范围:
本工程约计XX万平方米,分 个班组施工,本班组负责施工楼标准层部分,结算时以实作部分按20xx年定额计算面积。
1 给水工程
由专业公司施工至一户一表,表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。
2 排水工程
雨水系统、室内污水系统按施工图施工,室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟(无井沟的至室外2米)。所有排水管的定位在施工前必须取甲方签字确认。二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。
3 建筑电气
(1) 住宅部分一户一表表后至分户配电箱(含配电箱,但箱为甲供)相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。
(2)防雷接地根据施工图由总乙方施工,各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点,其他分包单位负责连接。
4 弱电系统
弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统建设方单独分包,乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞,预埋线管附带钢丝不穿线,且乙方应提供配合。
5 燃气工程
燃气工程由市政配套单位独立分包,乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管,且乙方应提供配合。
6 空调系统
空调系统由建设方单独分包,乙方预留预埋,且承包方应提供配合。
7 消防工程
喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包,乙方预留预埋,且乙方应提供配合。
8 工程分包中约定的乙方应实施的相关工作(包括甲方、建设方管理及配合工作)。 9 如承包范围或施工范围有增减,甲方将以书面形式明确施工界面的调整,否则按合同约定执行,乙方不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程,甲方需委托乙方完成时,由甲方以书面方式委托乙方施工,乙方不得以任何理由拒绝。
1、给排水工程
1)室内生活给水管道安装,主管接至楼层水井的水表(包括水表的连接,不包括供水单位指定的安装部分)。
2)室内水、污水(含空调冷凝水)管道安装,主管接至室外第一个雨、污水井(不含雨、污水井)。
3)水箱(池)施工、安装(包括管道连接)。
2、电气工程:含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的敷设;从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。(不含电缆安装)。
3、工程施工图、设计变更、技术核定(洽商)、图纸会审纪要等中的水电工程。
4、不含弱电及智能工程管道,不含如需作,另行协商。
四、安装工程综合单价:
1. 标准层建筑面积 元/平方米。(其中5元/平方米是安全费用)
2. 以上价格均已包括了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方承担
配合工程内容的配合责任的所有费用、安全文明施工费用、规费、税金、保险、一般风险等费用.
五、工作内容:
1.按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围(不包含消防工程)的内容。
2.安装完成后负责墙板补缝灌洞,给排水不含室内挖沟、砌井、回填。
第二条 工期要求
本合同全部自20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工,计划工期 天。在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因不可抗力因素被迫停工;
2.因建设单位提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;
3.因甲方不能按计划工料提供设备或材料,以及设备不合规格、要求而被迫停工 或不能顺利施工者。
第三条 施工准备
乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好材料计划,配合现场平面布置,负责现场临时用电用水安装不在另行计费,做好施工准备。
第四条 物资供应
一、本工程为包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地 点;乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满足生产而需要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。
二、工程所需材料必须提前15天报材料计划,以便甲方组织供应。必须保证计划 的准确性,造成浪费由乙方负责。
三、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证。由甲方负责供应的. 材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。
第五条 工程款结算与支付
一、本合同全部工程造价的结算方式,按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理;
二、单张变更单项超过 5000 元按实增加或扣减;未超过5000元的单项变更不予计算。
三、工程支付:
主体结构验收合格后15日内支付已完成工程量价款的30%,完成所有安装项目并验收合格后15日内支付至工程价款的70%,工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的95%,留5%保修金,保修金在验收合格后壹年内付清。
第六条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“安全生产,质量第一”的方针,要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。
二、在组织施工中发现设计有错或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计商定提出修改或变更设计文件,经甲方双方办理有关手续后方准继续施工;
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工等损失,均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。
第七条 工程负责人和安全约定
一、甲方派 为驻现场负责人,乙方派 为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗,特殊工种必须持证上岗。
第八条 材料管理
甲方供应材料不得浪费,发生浪费按材料价值1~2倍进行罚款。材料消耗不得大于甲方与建设单位结算用量。
第九条、履约保证金
1、履约保证金交纳:合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金50000.0元(大写:五万圆整),履约保证金不计利息。保证金主要用于该工程的质量、进度及安全文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。
2、履约保证金退还:乙方工程主体结构验收合格后15日内,甲方退还乙方全部或部分履约保证金(扣除相关罚款等费用)。
3、民工工资保证金缴纳:合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金20000.0元(大写:贰万圆整),工资保证金不计利息。保证金主要用于民工工资的及时足额发放保证。如乙方不及时足额发放民工工资,甲方将视情况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。
4. 工资保证金退还:甲方工程主体结构验收合格后15日内,乙方提供已完成支付民工工资证明后,甲方退还乙方履约保证金50%,完成所有安装项目并验收合格后15日内,甲方退还乙方履约保证金全部;工程竣工预验收合格后一个月内乙方提供已完成支付民工所有工资证明后、甲方退还乙方工资保证金。(每次支付扣除上述3项及相关罚款等费用)
第十条、本合同份数及有效期
一、本合同一式肆份。甲方三份,乙方执一份;具有同等法律效力。
二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收,保修期满后失效。 第十一条、附则
本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附补充协议,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。
工程承包人:(公章)劳务承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码:邮政编码:
安装合同 篇6
经双方协商,
xx电气工程承包给xx电气作业班组,
包价为xx元/m2,
订立以下协议:
一、合同双方:
甲方:
乙方:
二、承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的'每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法:
乙方必须在每月3日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
安装合同 篇7
合同编号:
签订地点:
发包方:(以下简称“甲方”)
承包方:(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就订立此合同,以资共同遵守。
一、 合同内容的金额:见附件清单。
二、 交货时间、地点、方式:
交货安装地点为:
三、 付款方式:
1、合同签订后
2、月天内付款
3、工程全部完工后
四、 工程要求
工程质保期: (从工程完工开始算)不扣质保金。
五、 验收
1、 合同灯具安装且启用后,乙方向甲方填写《工程竣工报验单》,验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内;
2、 验收合格后,甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。
如甲方无正当理由而拖延验收或不验收,超过本合同验收期的,则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、 乙方应履行的责任
1、 乙方按时安装合同产品,并保证工程质量;
2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失;
3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外),乙方无偿维修。
七、 甲方应履行责任
1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的,应承担因此给乙方造成的损失;
2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;
3、 产品运抵达交货地点后,甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;
4、 甲方验收产品时,如发现货物的品种、数量、规格、型号不符,应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议,以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。
5、 产品保质期内,甲方应承担其责任及疏忽所造成的`损失。
八、 违约责任
违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。
九、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时,应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得不可抗力证明后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、 产品所有权
甲方未向乙方付清产品货款前,产品所有权属于乙方,其它债权不得与此对抗。
十一、合同附件
1、
2、
3、 经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处,以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜,经双方协商而达成的纪要,与合同具有同等法律效力。
十二、争议解决
1、
2、 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果,由原告方所在地法院判决。
十三、合同生效
1、 本合同经甲乙双方签字盖章,且甲方向乙方支付合同预付款后,即行生效;
2、
甲 方: 乙 方:
代 表 人: 代 表 人:
电话号码: 电话号码:
日 期: 日 期:
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
资深写手 • 1对1服务
品质保证、原创高效、量身定制满足您的需求
【安装合同】相关文章:
【精选】安装合同08-23
安装合同08-18
安装合同【精选】08-25
(精选)安装合同09-23
安装的合同08-07
安装的合同03-12
安装合同(精选)08-29
(经典)安装合同08-20
安装合同【经典】08-22
安装合同(精选)08-22