项目合同

时间:2023-06-05 08:53:23 合同 我要投稿

【精华】项目合同模板锦集10篇

  在不断进步的社会中,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的项目合同10篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【精华】项目合同模板锦集10篇

项目合同 篇1

  委托方:(以下简称甲方)

  通讯地址:

  联系方式:

  受托方:(以下简称乙方)

  通讯地址:

  联系方式:

  在合法、平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致,就双方合意达成条款如下:

  一、受托事项

  委托受托方实施____项目。

  二、委托方责任

  1、提供受托方完成项目所必要的条件和环境。

  2、提供项目进行中所必须的资料和信息。

  3、按本合同约定的价款给受托方付款。

  4、未经双方协商一致,不得无故变更合同价款。

  5、不得委托受托方从事违法的委托事项。

  6、其他受托方应履行的义务。

  三、受托方责任

  1、在委托方统一管理下,负责委托项目的具体实施。

  2、严格按照委托方的`要求做好该项目的保密工作。

  3、应按照合同约定方式和标准,交付项目实验成果。

  4、合同履行期间,不得违反合同约定,遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。

  5、承担合同价款取得的相关税费。

  6、承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。

  7、其他应由受托方承担的义务。

  四、相关费用及付款方式

  双方约定本项目服务费用为____万元,项目完成经委托方验收合格后一次性付清。

  五、违约责任

  1、委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息,由于委托方原因不能完成,委托方负责其后果。

  2、如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题,受托方应承担其后果,并赔偿委托方相应的经济损失。

  3、受托方应按照进度安排执行项目实施计划,如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果,并赔偿委托方经济损失。

  4、如果委托方不按合同约定方式付款,受托方有权解除合同。

  5、如对项目完成质量发生争议,应由双方共同认可的第三方评判。

  六、合同纠纷的解决方式

  合同执行中如果发生争议,双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决,双方均可向____人民法院提起诉讼。

  七、其它

  1、本合同自签订之日起生效,合同履行期间,双方均不得随意变更或解除合同。

  2、如有未尽事宜,双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商,以书面形式做出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份,从正式签订之日起生效。

  甲方:

  签订时间:____年____月____日

  乙方:

  开户银行:

  账户:

  签订时间:____年____月____日

项目合同 篇2

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同信守。

  一、项目内容及规模:____________________________________________。

  二、总投资及资金筹措:

  总投资_________元(其中:征地费_________元、开发费_________元,建安费_________元)。投入资金规模_________元,甲方出资_________元,预收款_________元;乙方出资_________元,预收款_________元。

  三、各方责任

  甲方:________________________________________________________________。

  乙方:________________________________________________________________。

  四、经营方式:____________________________________________________________________。

  五、资金偿还及占用费:

  资金占用费按月利率_________‰计付,并于每季末月的`20日付给出资方。资金的偿还按如下时间及金额执行_________,最后一次还款时,费随本清。

  六、财务管理

  1.成本核算范围:_________________________________________________;

  2.决算编制:_____________________________________________________;

  3.财产清偿:_____________________________________________________。

  七、利润分配:____________________________________________________________________。

  八、违约责任:____________________________________________________________________。

  九、其他

  1.该项目资金在_________行开户管理,双方确认_________行有权监督资金使用。

  2._________方经济责任由_________担保。保证方有权检查督促______方履行合同,保证方同意当______方不履行合同时,由保证方连带承担经济责任。

  3._________方愿以_________作抵押品,抵押品另附明细清单作为本合同的附件,______方不履行合同时,______方对抵押品享有处理权和优先受偿权。

  十、本合同正本一式______份。甲方执_____份,乙方______份。合同副本______份,报送_____等有关单位各存一份。双方代表签字后生效。本合同附件有_________与本合同有同等效力。

  十一、本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书,并须保证方同意,作为合同的补充部分。

  甲方(公章):_________________

  代表人(签字):_______________

  ____________年______月_______日

  签订地点:_____________________

  乙方(公章):_________________

  代表人(签字):_______________

  ____________年______月_______日

  签订地点:_____________________

  保证方(公章):_______________

  代表人(签字):_______________

  ____________年______月_______日

  签订地点:_____________________

项目合同 篇3

  第一章 绪论

  1.1工程建设

  1.1.1工程建设活动

  概念:工程建设简称工程,是对土木建筑工程的建造和线路管道、设备安装及其与之相关的其他建设工作的总称。活动对象是建设项目,活动成果是建设产品,最常见的建设产品是房屋建筑。 工程项目建设周期:①(工程项目)策划和决策阶段—②准备阶段—③实施阶段—④竣工验收阶段。

  工程建设的参与者中,业主、承包商、工程师,三者关系最密切。三者在业务关系中的核心是始终围绕依据招投标方式签订的承包合同条款进行合同管理。

  1.1.2建设项目的交易方式

  工程项目的交易,从业主的角度:项目的采购和发包;从承包者的角度:承接或承包。 项目发包是指业主采用一定方式,择优选定项目承接单位的活动;项目承包是指承包者通过一定的方式取得合同承揽某一项目的全部或其中一部分的活动。

  按承包范围(内容)划分:⑴建设全过程承包,⑵阶段承包,⑶专项承包。

  按承包者所处的地位划分:

  ⑴总承包。是指发包人将一个建设项目建设全过程或其中某个

  或某几个阶段的全部工作,发包给一个承包人承包,该承包人可以将在自己承包范围内的若干专业性工作,再分包给不同的专业承包人去完成,并统一协调和监督他们的工作,各专业承包人只同这个承包人发生直接关系,不与发包人发生直接关系。总承包分为:①建设全过程总承包②建设阶段总承包。

  ⑵分承包。是指从总承包人承包范围内分包某一分项工程。分承包人不与发包人(建设单位)发生直接关系,而只对总承包人负责,在现场上由总承包人统筹安排其活动。总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

  分包的形式有:①总承包合同约定的分包。总承包人可以直接选择分包人与之订立分包合同。②总承包合同未约定的分包。须经发包人认可后总承包人总承包人方可选择分包人,与之订立分包合同。

  在我国,不允许由发包人直接指定分包人的这种指定分包。对发包人指定直接指定分包的,总承包人有权拒绝。如果总承包人不拒绝并选用了这家分包人的,则视同总承包人自行选择的分包人。

  分包的许可和范围:①分包需总包合同有约定或者经建设单位(或招标人)同意;②总包单位只能分包非主体、非关键性工作;③接受分包的人应当具备相应的资质条件,并不得再次分包。

  ⑶独立承包。指承包人依靠自身力量自行完成承包任务等的发包承包方式。主要用于使用于技术要求比较简单、规模不大的工程。

  ⑷联合承包。指发包人将一项工程任务发包给两个以上承包人,

  由这些承包人联合共同承包。 参加联合的各方,通常是采用成立工程项目合营公司、合资公司、联合集团等联营体形式,推选承包代表人,协调承包人之间的关系,与发包人签订合同,各方共同对发包人承担连带责任。

  ⑸直接承包。是指在同一工程项目上,不同的承包人分别与发包人签订承包合同,各自直接对发包人负责,各承包商之间不存在总承包、分承包的关系。

  1.2招标投标

  招投标的特点:①程序规范。②全方位开放,透明度高。③公平客观。④交易双方一次成交。

  招投标制的适用条件:①要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。②必须存在招标投标采购项目的买方市场。③采购行为属于条件型采购。

  1.3合同与合同管理

  概念:平等主体的自然人、法人和其他社会组织之间设立、变更、终止民事权利及义务的协议。

  特征:①是平等主体的自然人、法人和其他组织实施的民事法律行为。②是双方或多方当事人之间意思表示一致的结果。③是明确当事人之间权利义务的.的协议,对当事人有法律约束力。

  第二章 招标投标制度

  2.1概述

  2.1.1招标投标的法律性质

  招标投标的目的在于:选择中标人,并与之签订合同。

  ⑴招标行为的法律性质是要约邀请。招标人发布招标公告或投标邀请书的直接目的是邀请投标人投标,投标人投标之后并不一定能订立合同,因此,招标行为仅仅是要约邀请,一般没有法律约束力。

  ⑵投标行为的法律性质是要约行为。作为要约的投标行为具有法律约束力,表现在:①投标是一次性的,同一投标人不能就同一投标项目进行一次以上的投标。②各个投标人对自己的报价负责。③在投标有效期内,投标人不得随意修改投标文件的内容和撤回投标文件。

  ⑶确定中标人行为的法律性质是承诺行为。招标人和中标人各自都有权利要求对方签订合同,也有义务与对方签订合同。在确定中标结果和签订合同前,双方不能就合同的内容进行谈判。

  2.1.2招标投标活动的原则

  ①公开、公平、公正和诚实

  守信的原则

  ②强制与自愿相结合的原则

  ③合法原则

  ④开放性原则

  ⑤行政监督原则

  2.1.3招标的适用范围和标准

  (一)强制招标的范围和规模标准

  ⑴强制招标的范围

  ①大型基础设施、公共事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目。

  ②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。 ③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 ⑵强制招标的规模标准

  ① 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。

  ② 重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的。

  ③ 勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的。

  ④ 单项合同估算价低于前三项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

  (二)依法必须公开招标的项目

  ① 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目。

  ② 各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目。 ③ 全部使用国有资金投资的工程建设项目。

  ④ 国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。

项目合同 篇4

  购苗方: (以下简称甲方)

  供苗方: (以下简称乙方)

  就甲方向乙方购买各品种规格的事宜,经甲乙平等友好协商,根据《中华人民共和国合同法》签订本合同,以资共同遵守。

  一、 甲方所购苗木品种

  乙方供应的计价苗木品种以苗木清单为准

  二、 苗木品种、规格、技术要求、数量、价格

  各品种、规格及价格均经甲乙双方协定(见苗木清单),乙方以为购买苗木清单及甲方现场监督人员的监督作甲方验收苗木的标准,并以外购苗木验收结算作为最终结算依据。

  三、 合同总金额即人民币:

  四、 供货质量要求:

  乙方需按甲方提供的苗木“苗木清单”中的“品种、规格、数量、备注说明及甲方的指定要求”进行供货,并按甲方就园林苗木的'有关技术要求验收。

  1、苗木质量要求:

  (1)、植株生长旺盛,无现疫病虫害及机械损伤;无明显疤痕的遗留;

  (2)、植物分枝点合理,符合”黄金分割”通则(即第一分枝点的离地高度约为等于植株自然高的1/3),特殊品种及甲方特殊要求除外;

  (3)、植株冠幅饱满紧凑,无缺失,偏冠,歪斜等现象;

  2、技术要素:

  (1)、修剪合理,树体收拢及机械吊装时必须采用实用材料(如竹片等)对绑扎部位作充分保护,树体二级分枝以下必须缠绑草绳;

  (2)、苗木起挖后,在停放及运输过程中必须进行保鲜、保湿、防风、防晒、抗蒸腾、抗寒等抗逆技术处理。

  五、双方义务

  1、乙方义务;

  (1)如期、如质、如量按合同附表中的数量选苗、起挖、包扎、吊装及运输至甲方地点。

  (2)乙方负责办好调度车辆。乙方负责验收前的所有费用(报价已含)

  (3)乙方负责苗木验收前的所有操作组织及向甲方提供苗木验收后的技术协助(卸车及种植)。

  2.、甲方义务:

  (1)甲方委执行代表,负责调派人员去现场监督乙方操作的全过程。

  (2)甲方按合同如期、如量支付货款。

  六、付款方式:

  乙方本合同约定按期、按量提供苗木或苗木质量通过甲方现场代表验收认可后(即双方认可)支付苗木款。

  七、本合同壹试贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字或盖章之后生效,至供货完毕、结清全部购货价款时自动失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

项目合同 篇5

  甲方:__________________

  地址:__________________

  乙方:__________________

  地址:__________________

  甲乙双方本着真诚合作的原则,在平等互利、友好协商的基础上,就甲方委托乙方代理销售______项目一致达成以下协议。

  第一条:委托代理项目内容

  甲方委托乙方销售的项目(以下简称“该项目”)位于______,该项目的委托销售范围包括:住宅______平方米(______套)、商铺______平方米(______间)、写字楼________平方米及车位_______个,具体可销售物业以及销售价格详见附件。

  第二条:委托代理期限

  从______年______月______日起至______年______月______日止。

  第三条:销售价格

  1、甲方委托乙方销售该项目的价格由甲方确定,但甲方须保证该价格不低于对外销售的折扣价。

  2、销售价格确定之后,如甲方需要提高销售价格,应与乙方协商并经乙方确认,如双方不能达成一致意见,乙方有权解除合同。

  第四条:双方责任及权利

  甲方责任及权利

  1、委托期间,甲方提供销售场地、办公设备和电话等设施并负责相关费用,配合乙方办理有关销售事宜。

  2、负责审定该项目的销售计划、销售价格、付款方法及推广工作,制作有关楼盘推广资料,包括展板、宣传海报及条幅等。审定媒体投放计划及预算,并承担相关的宣传推广费用。

  3、须取得销售该项目的相关批文及证件,保证该项目销售的合法性,以使乙方可合法地向认购者推介该物业,同时甲方须负责向有关部门申办该项目有关售楼、按揭等的所有手续,并承担相关责任。如该项目不具备合法销售条件,乙方有权解除合同。

  4、委托项目经理等人员负责现场确认乙方所推介的客户,并及时与乙方确认应付的.代理费数额。如甲方在收到乙方的客户确认名单或代理费确认文件后10天内未能回复的,视为甲方对乙方提交的文件内容予以确认。

  5、负责签订认购书及商品房买卖合同,向购房者收取定金、楼款等购房款项,并将认购书、商品房买卖合同复印给乙方留存。

  乙方责任及权利

  1、负责介绍并协助客户与甲方签订合同,收集客户资料。

  2、在销售过程中,乙方销售人员应注重职业道德及个人形象,自觉维护甲方的市场声誉,坚持文明销售,礼貌待客,不得参与有损甲方利益和声誉的活动。

  3、负责举办定期例会,自觉接受甲方的管理与监督。

  4、在本合同有效期结束或合同终止后,乙方应交还甲方所提供的所有资料,不得泄露甲方的商业秘密。

  5、本合同终止日起5日内乙方应将甲方提供的场地、办公设备、办公用品和电话等设施返还给甲方。

  6、如因乙方过错给甲方或第三方造成人身或财产损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。

  第五条:代理费用计算

  1、代理期内,甲方按乙方的销售金额计付代理费。销售金额指乙方介绍的客户签订《商品房买卖合同》的金额,代理费计付前提为客户已签订《商品房买卖合同》。

  2、代理费计付标准如下

  代理期内,销售金额达到新的结算标准时,甲方应按照新的结算标准计算代理费的差额部分,并在下月结算时一并补足给乙方。

  第六条:代理费结算方式

  1、甲方应于每月5日前将上月已签订认购书及商品房买卖合同的单位及客户明细以书面形式确认给乙方。

  第七条:违约责任

  1、若甲方未按约向乙方支付相关费用的,每延迟一天,甲方须向乙方支付千分之一的滞纳金。逾期15天,乙方有权解除合同。

  第八条:其它约定

  1、双方确认本合同的地址真实有效,如有更改应立即通知对方。任何一方将函件/通知等资料邮寄至该地址,自寄出之次日起,视为已有效送达对方。

  2、本合同经甲乙双方盖章后生效。

  3、本合同壹式______份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):___________

  ______年______月______日

项目合同 篇6

  甲方:

  代表:

  地址:

  电话:

  乙方:

  代表:

  地址:

  电话:

  乙方是提供管理咨询服务的专业公司,拥有项目策划、市场营销、企业管理、财务税务等方面专业咨询资格的专家团队和专业优势。基于以上理由,甲方委托乙方为其所介绍公司策划并编制《可行性研究报告》,并为甲方所介绍公司的项目提供专业咨询服务。

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经协商一致,订立以下条款:

  一、声明条款

  甲乙双方确认:乙方是甲方委托为其所介绍公司做《可行性研究报告》的唯一提供全程专业服务的公司。

  二、服务内容与主要事项

  1、乙方按照甲乙双方商定的要求,高质量、按时完成《可行性研究报告》,并提交给甲方所介绍企业本报告书和相关资料。

  2、根据甲方要求,乙方提供项目报告书实施的咨询服务。

  3、对超出本项目范围的其他项目的咨询,甲乙双方在友好协商的基础上另行协议。

  三、服务期限

  本协议自合同签字生效日起,自______年______月______日起至______年______月______日止。

  四、甲乙双方权利义务

  1、甲方权利义务

  (1)甲方在委托期内应保证及时提供乙方所必要的、真实的资料、信息资源;并就相关重要决策、计划调整等及时通知乙方。甲方应保证资料的真实性和合法性。

  (2)甲方应按双方确认的`计划执行,如确因市场原因,经双方协商后可作调整。

  (3)甲方应敦促所介绍的企业及时向乙方付款。

  (4)甲方所介绍公司对本项目报告书具有所由权,未经甲方同意,乙方不能随意将报告提供给第三方。

  2、乙方责任义务

  (1)乙方应保守甲方的商业机密(指甲方提供给乙方的真实的资料、信息资源),如有泄露,给甲方造成了经济损失,甲方有权要求赔偿。

  (2)乙方公司具有法定资格的注册咨询师,对本项目报告书具有署名权,甲方未经乙方同意,不得任意扩散或泄漏给与本项目无直接关联的第三方。

  (3)乙方在做项目可研性报告过程中,如需要项目企业在某些方面做出调整,其费用由项目企业自行承担。

  五、收费标准与付款方式

  1、向乙方支付可研报告的编制、装订费为______万元人民币。

  2、就本项目向乙方支付的咨询服务费为所得资助款项______%。

  六、违约责任

  1、违反本合同规定,由违约方承担违约责任,并赔偿对方由此造成的直接经济损失。

  2、甲方超过合同规定的期限付款时,应偿付逾期的违约金,其违约金额为每逾期一天,按合同价款的______%计算向乙方支付。

  3、由乙方原因不按合同规定期限提交咨询报告时,乙方应向甲方支付违约金,其违约金额为每逾期一天,按合同价款的______%计算向甲方支付。

  4、因乙方编制报告内容不全、有误,乙方负责修改;属甲方委托内容或提供的资料和数据有误的,乙方不负修改责任。

  七、不可抗力

  由于不可抗力因素导致直接影响比合同履行或者不能按照约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事件的一方,应在事件发生24小时内通知对方,并提供相关证明文件,否则对方不承担赔偿责任。

  八、其它

  1、甲乙双方各指定一名人员联系沟通,随时交流信息。双方代表在各自单位授权范围内签署履行本合同的相关文件。

  2、本合同一式______份,经双方代表签字盖章后生效,双方各执______份。

  3、本合作中双方可对协议进行调整更改,形成补充协议,补充协议具有同等法律效力。

  4、双方未尽事宜,协商解决或签补充协议,若不能协商一致,双方同意将争议提交______仲裁委员会仲裁。

  甲方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

  乙方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

项目合同 篇7

  甲方:

  住 所 地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式

  通讯地址:

  电 话:

  传 真:

  电子信箱:

  乙方:

  住 所 地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式

  通讯地址:

  电 话:

  传 真:

  电子信箱:

  丙方:

  住 所 地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式

  通讯地址:

  电 话:

  传 真:

  电子信箱:

  本合同合作各方就共同参与研究开发 项目事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上, 根据《中华人民共和国合同法 》的规定, 达成如下协议,并由合作各方共同恪守。

  第一条 本合同合作研究开发项目的要求如下:

  1. 技术目标:

  2. 技术内容:

  3. 技术方法和路线:

  第二条 本合同合作各方在研究开发项目中,分工承担如下工作:

  甲方:

  1. 研究开发内容:

  2. 工作进度:

  3研究开发期限:

  4. 研究开发地点:

  乙方:

  1. 研究开发内容:

  2.工作进度:

  3研究开发期限:

  4. 研究开发地点:

  丙方:

  1. 研究开发内容:

  2. 工作进度:

  3研究开发期限:

  4. 研究开发地点:

  第三条 为确保本合同的全面履行,合作各方确定,采取以下方式对研究开发工作进行组织管理和协调:

  第四条 合作各方确定,各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料和条件:

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  本合同履行完毕后,上述技术资料和条件按以下方式处理:

  第五条 合作各方确定,按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费及其他投资:

  甲方:

  1. 提供或支付方式:

  2. 支付或折算为技术投资的金额: 。

  3. 使用方式:

  乙方:

  1. 提供或支付方式:

  2. 支付或折算为技术投资的金额:

  3. 使用方式:

  丙方:

  1. 提供或支付方式:

  2. 支付或折算为技术投资的金额:

  3. 使用方式:

  第六条 以提供技术为投资的合作方应保证其所提供技术不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控合作一方或多方因实施该项技术而侵权的,提供技术方应当

  第七条 本合同的变更必须由合作各方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,合作一方或多方可以向其他合作方提出变更合同权利与义务的请求,其他合作方应当在日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:

  1.

  2.

  3.

  4.

  第八条 未经其他合作方同意,合作一方或多方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。但有下列情况之一的,合作一方或多方可以不经其他合作方同意,将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担:

  1.

  2.

  3.

  合作一方或多方可以转让的具体内容包括:

  第九条 在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成合作一方或多方损失的.,合作各方约定按以下方式承担风险损失:

  1.

  2.

  3.

  合作各方确定,本合同项目的技术风险按 方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是:

  1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;

  2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

  一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在 日内通知其他合作方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

  第十条 在本合同履行过程中,因作为研究开发标的的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),合作一方或多方应在 日内通知其他合作方解除合同,逾期未通知并致使其他合作方产生损失的,其他合作方有权要求予以赔偿。

  第十一条 合作各方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

  甲方:

  1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):

  2. 涉密人员范围:

  3. 保密期限:

  4. 泄密责任:

  乙方:

  1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):

  2. 涉密人员范围:

  3. 保密期限:

  4. 泄密责任:

  丙方:

  1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):

  2. 涉密人员范围:

  3. 保密期限:

  4. 泄密责任:

  第十二条 合作各方确定按以下方式交付研究开发成果:

  甲方:

  1. 研究开发成果交付的时间及地点:

  乙方:

  1. 研究开发成果交付的形式及数量:

  2. 研究开发成果交付的时间及地点:

  丙方

  1. 研究开发成果交付的形式及数量:

  2. 研究开发成果交付的时间及地点:

  第十三条 合作各方确定,按以下标准及方法对合作一方完成的研究开发工作成果进行验收:

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  第十四条 合作各方确定,按以下标准及方法对本合同最终完成的研究开发工作成果进行验收:

  第十五条 合作各方确定,因履行本合同产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属,按第 种方式处理:

  1. (完成方、合作各方)享有申请专利的权利。

  专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下:

  2. 按技术秘密方式处理。

  有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理:

  (1)技术秘密的使用权:

  (2)技术秘密的转让权:

  (3)相关利益的分配办法:

  合作各方对因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属,特别约定如下:

  第十六条 合作各方确定, 因履行本合同产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属,按第 种方式处理:

  1. 方享有申请专利的权利。

  专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下:

  2. 按技术秘密方式处理。

  有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理:

  (1)技术秘密的使用权: ;

  (2)技术秘密的转让权: ;

  (3)相关利益的分配办法: 。

  合作各方对因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属,特别约定如下:

  第十七条 合作各方分别独立完成并与履行本合同有关的阶段性技术成果的研究开发人员,享有在有关此阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

  合作各方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

  第十八条 合作一方或多方利用共同投资的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产,归 方所有。

  第十九条 合作双方确定:任何一方或多方违反本合同约定义务,造成其他合作方研究开发工作停滞 、延误或失败的, 应当按以下约定承担违约责任:

  甲方:

  1.违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  2. 违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  3.违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  乙方:

  1.违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  2. 违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  3.违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  丙方:

  1.违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  2. 违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  3.违反本合同第 条约定,应当

  (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

  第二十条 合作各方确定,任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归 (完成方、合作各方)所有。具体相关利益的分配办法如下:

  第二十一条 为有效履行本合同,合作各方确定,在本合同有效期内,甲方指定 为甲方项目联系人,乙方指定 为乙方项目联系人,丙方指定 为丙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:

  1.

  2.

  3.

  一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知其他合作各方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

  第二十二条 合作各方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:

  1. 因发生不可抗力和技术风险;

  2.

  3.

  第二十三条 合作各方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第 种方式处理:

  1. 提交 仲裁委员会仲裁;

  2. 依法向人民法院起诉。

  第二十四条 合作各方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  第二十五条 与履行本合同有关的下列技术文件,经合作各方以 方式确认后,为本合同的组成部分:

  1. 技术背景资料:

  2. 可行性论证报告:

  3. 技术评价报告:

  4. 技术标准和规范:

  5. 原始设计和工艺文件:

  6. 其他:

  第二十六条 合作各方约定本合同其他相关事项为:

  第二十七条 本合同一式 份,具有同等法律效力

  第二十八条 本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

  年 月 日

  乙方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

  年 月 日

  丙方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

项目合同 篇8

  《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T5035-20xx)阐明了工程总承包的一般涵义:工程总承包企业受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。进入20xx年以来,随着国家核电项目的提速发展,以及国家从政策层面鼓励总承包企业的出现,中广核集团和中核集团出于掌握自有知识产权和独立发展的考虑,在已成熟引进和消化法国技术和管理的前提下,对各自的设计和工程公司提出了核电项目总承包的合同方式和管理要求。基于上述情况,20xx年至今,中广核岭澳二期、红沿河、宁德、阳江、防城港项目和中核福清、方家山、海南昌江项目都实行了工程总承包模式。商运核电项目从法国引入中国时采用的合同和项目管理模式是分岛分包的方式。并且,引入法国核电技术时中方工程管理人员是业主方角色。这与目前我国项目总承包时中方人员成为承包方的角色定位大相径庭。因此,我国的核电项目建设总承包是在核电工程人员不断的实践和摸索中逐步开展起来。对于核电项目总承包合同管理也是在不断的成长和成熟。总包合同是明确业主和工程公司权力和义务的规范性文件,从合同语言的角度来说是规定了标的物(数量、质量)、履约期限、对价、违约、争议解决的方式。一般来说合同管理分为三个阶段,分别是:合同形成、合同执行和合同关闭。这种阶段的划分依然适用于核电总包合同。本文主要就核电项目总包合同形成阶段,也就是总包合同签约前的有关问题和管理建议进行阐述。

  一、目前存在于我国核电项目总包合同形成阶段主要的管理问题

  1.合同形成阶段,合同准备和启动项目管理工作的割裂。

  在大多数项目管理教课书中,项目管理工作主要是指从项目合同签署后至完工移交进行的相关管理工作。因此,我们的项目管理者关注的问题和重点往往是合同执行有关的项目管理工作。对合同形成阶段而言,一方面,有些项目管理者认为该阶段不应该启动项目管理工作。另一方面,有些认为应该启动项目管理工作的管理者又不知道和明确应该实施哪些工作。例如在笔者参与的核电项目中,有不少项目管理干部会说:“总包合同还没有签署,怎么启动管理工作。这个阶段应该是你们总包合同管理人员的工作”。而对于总包合同管理人员,也会发现一个问题:由于没有项目管理人员启动相关的项目管理工作,总包合同管理人员对项目的工作范围、成本、进度、质量和风险等众多因素和情况又无法都做出专业的判断。在权衡合同条款的利弊,以及进行成本和报价测算时的困难重重。”由于项目管理人员和总包合同管理人员在认识上的这种差异,导致总包合同形成过程缺乏专业的项目管理支持,从而造成合同谈判目标不明确,责任划分不清晰,谈判周期长。同时,完成谈判的总包合同又可能存在规定不清晰,无法全面指导项目实施。

  2.总包合同责任分析不足。

  20世纪90年代以前,我国是计划经济为主导的经济体制。进入90年代,我国逐步从计划经济向市场经济转型。但对于大型核电项目来说,由于核电行业的封闭性,计划经济体制的影子仍尤为突出。截至目前,我国拥有核电项目投资资格的集团为中广核、中核和国家电力集团,三个集团又分别拥有各自的工程公司。于是就出现项目的业主是由这三个集团控股的业主,而作为总承包商的工程公司又是由这三家集团全资或者控股的企业。因此,相当一部分领导认为:“既然项目业主是集团的,工程总包方也是集团的,双方的总承包合同写那么清楚有什么意义?”这样的一些认识,导致大家往往忽视总包合同的重要性。因此,在总包合同形成过程中,对于总包合同范围的描述和责任的划分不清晰。这种情况导致在后续的合同执行中,业主方和承包商对于某些工作由谁负责产生争议,还有出现一些设备的遗漏采购或者重复采购。此外,由于责任划分的不清楚,当项目出现延期和/超支的情况时,这个责任是业主承担还是总包方承,双方往往又会出现争议。这些情况的发生都会对项目实施的进度、费用和质量等情况产生影响。

  3.总包合同的宣讲和商业意识培训的不足。

  在笔者的实践中,总包合同签署后,总包合同管理人员要进行总包合同的分发和宣讲,以提高项目实施人员对合同和项目的了解。在实际情况中,会出现:分发的合同文本往往停留在领导手中,未做到人人可以阅读和了解总包合同。同时,由于核电项目实施周期较长(长达5年),以及人员流动的因素。项目执行人员的商业意识逐渐下降,对执行过程出现的变更和索赔事项未能及时的发现。由于分发不到位,宣讲培训的不足,使项目实施人员无法很好的落实总包合同要求,按合同的规定向业主提供最终的项目产品。

  二、总包合同形成阶段问题改善的对策

  1.总包单位提前介入项目和启动项目管理工作。

  总包合同签约前,总承包商通过提前的介入项目,帮助业主进行规划项目,能够更多的了解项目信息,发挥项目咨询的能力,促进项目落地,与业主维持良好的合作关系,为后续签署总包合同奠定基础。其次,总承包商介入项目后,根据对业主初步期望和需求的明确,启动前期的项目管理工作。这里所说的前期的项目管理是指对整体项目管理的策划(例如:制定项目的范围、进度、预算和项目执行计划。)这些前期的项目管理工作为总包合同的准备和谈判提供有效的信息和输入。后续总包合同的准备和谈判,又促进了对项目管理的调整。直至业主和总承包商对后续项目如何实施达成一致,也就确定了总包合同的`签署。

  2.规范的总包合同责任检查表。

  在近十年的核电建设中,中广核集团完成10台核电机组的商运。通过合同的执行,将合同执行过程中的良好实践和经验反馈总结并形成规范化的总包合同责任检查表。这种标准检查表有助于总包合同管理人员对合同策划的情况进行梳理。对发现的重大责任,通过进一步的分析和处理,使承担这样责任的风险将低,有助于后续合同准备和合同谈判时设置谈判底线和合同价格。根据笔者的工作实践,总包合同责任检查表大致内容应从:业主因素、分包商因素、内部项目执行因素、进度因素、商务因素等方面作为大的要点,通过进一步分解这些因素来检查可能涉及的责任和风险。

  3.规范的分发和定期的合同宣讲。

  总包合同签署后,进入合同的执行阶段。在这个交接点上,要做好总包合同的分发,保障每一位项目参与人员可以了解到总包合同。通过合同宣讲,将合同的规定和项目执行的规定向每一个参与项目的人员进行讲解。合同宣讲应该由参与合同谈判的项目经理、总包合同经理、设计经理、采购经理、施工经理、成本经理、进度经理以及安全质量经理向项目团队全员进行宣讲。对合同的范围、设计的要求、预算、关键路径、变更管理、质量要求以及合同谈判中需要关注的重点等情况进行介绍,使得每个项目的参与者对项目都有全面的了解。后续根据具体下达和分解的工作包、预算和进度完成工作。同时,总包合同管理人员应根据项目的人力投入计划情况,合理的安排周期性合同宣讲,使项目参与人员对项目的理解紧紧围绕总包合同,围绕业主的需求和公司执行项目的要求。

  三、结语

  随着我国社会经济的进步以及核电项目的稳步发展,我国的核电工程总承包合同的管控制也处于不断完善的过程当中,为促进总包合同签约前有关工作的顺利进行和开展,必须要严格按照上述几个方面的工作要求,认真做好相关的工作。只有这样才能不断提高核电工程总承包商在管理方面的竞争力,适应市场的规则,规避风险,早日能够参与国际核电市场竞争。

项目合同 篇9

  项目名称:关于zz煤业开发有限责任公司拟并购zzz煤业有限责任公司项目的可研系列报告

  委托方(甲方):zz煤业开发有限责任公司

  顾问方(乙方):z新z管理服务有限公司

  签订时间: 20xx年10月

  签订地点: z·z

  1、此份咨询项目合同是z新z管理服务有限公司(下称“乙方”)与zz煤业开发有限责任公司(下称“甲方”)就乙方为甲方编制拟并购zzz煤业有限责任公司项目的可行性分析等系列报告事宜进行充分沟通并就项目目标、项目范围和项目成果达成一致后形成。相关的服务将以本合同为基准,合同的目的在于为双方确定一个框架,用以指导双方竭诚尽力地履行各自在本协议中的义务。依据《中华人民共和国合同法》,经过甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供关于对zzz煤业有限责任公司开展股权并购的可行性研究相关事宜达成一致,签订本合同。

  服务综述

  2、本协议为甲方委托乙方对拟并购zzz煤业有限责任公司(以下简称“拟投资单位”)进行可行性研究及风险评估事宜,并编制z煤业并购zzz煤业有限责任公司的可行性研究报告和风险评估报告(以下简称为“专项报告”)。

  3、乙方将按本协议界定的项目范围和项目程序,投入相应的人力资源和知识资源为甲方提供客观、公正及高质量的服务,并按约定的时间向甲方提交项目成果。甲方应配合乙方项目人员的工作。项目过程中,甲方及拟投资单位将按项目需要提供所需的人力、设备和适宜的办公环境,同时及时向乙方提供所需的资料并保证资料的真实性和可靠性。项目过程中,乙方及甲方的管理人员应就项目保持经常性的沟通,并提供必要的配合,确保工作进程与项目目标保持一致。

  4、此项目的团队配置如下:

  z,z咨询董事长,在本项目中承担指导专家职责;

  z,z咨询总经理,在本项目中承担项目总监职责;

  z,z咨询高级顾问,在本项目中承担项目经理职责;

  z,z高级顾问,在本项目中承担项目顾问职责。

  项目工作从签订合同之日起,完成周期为15个工作日。

  5、本次编制专项报告的主要目的:为甲方拟投资项目提供决策参考依据。

  6、根据甲乙双方共同协商,本次编制专项报告的范围以拟股权投资单位财务状况、管理资料、业务资料,以及乙方所可能获知的'信息为重点,具体主要包括了解、评价及审核以下内容:

  可行性研究分析

  (1)z煤业公司并购拟投资单位概要、背景、内容及主要经济技术指标

  主要经济技术指标,包括项目投入总资金、建设资金、项目内部收益率(IRR)、项目投资回收期、盈亏平衡点。

  (2)拟投资单位基本情况

  (3)拟投资单位业务状况:包括项目审批、业务开展、建设进度、后续建设资金需求

  (4)拟投资单位资质情况:各类资质证书及审批情况

  (5)z煤业并购拟投资单位环境分析

  国际、国内、行业、地方能源发展规划及行业发展前景、需求现状及预测、供给现状及预测、价格现状及预测

  (6)z煤业公司并购拟投资单位必要性和可行性

  (7)z煤业公司并购拟投资单位效益分析

  (8)z煤业公司并购拟投资单位财务评价的依据及结论

  (9)z煤业公司并购拟投资单位的财务预测

  (10)z煤业公司并购拟投资单位的敏感性分析

  (11)z煤业公司并购拟投资单位内部收益率(IRR)

  (12)z煤业公司并购拟投资单位投资回收期

  (13)z煤业公司并购拟投资单位风险预测及控制

  (14)z煤业公司并购拟投资单位可行性研究结论与建议

  风险评估报告

  (1)z煤业公司并购拟投资单位的政策及法律风险分析

  (2)z煤业公司并购拟投资单位市场风险分析

  (3)z煤业公司并购拟投资单位开发资源风险分析

  (4)z煤业公司并购拟投资单位财务风险分析

  (5)z煤业公司并购拟投资单位其他风险分析

  7、乙方编制专项报告的方法主要包括:

  实地察看生产经营场所及主要生产设备和设施、对财务数据进行分析性复核,抽查相关会计记录,询问甲方和拟投资单位相关经办或知情人员及其他乙方认为必要的调查程序。

  8、拟投资单位的责任是建立可靠的内部控制系统,保护资产的安全及保证会计信息的真实性、合法性和完整性,提供乙方所需要的各项调研资料,对乙方所提问题给予及时回答,并派专人配合调研工作。

  9、甲方的责任为监督拟投资单位及时提供乙方所需资料及相应的配合,积极协调现场各方关系,保证调研工作得 以顺利、有效的进行。

  10、乙方的责任是在拟投资单位提供资料及甲方积极协调配合的基础上,对其进行调研、核实,并根据调研情况出具专项报告。乙方的调研责任不能替代、减轻或免除拟投资单位提供调研资料的责任。

  费用的确定

  11、为达到既定的调查目的,甲方应督促拟投资单位及时提调研所需的全部记录以及有关信息资料,包括董事会及股东大会会议纪要及相关管理层会议纪要等,并及时告知重要管理事项,提供工作场所和人员协助。

  12、乙方的收费是根据所负责任的程度、工作量及所需的工作技能确定。乙方的收费为人民币150000元(人民币壹拾陆万元整),此费用包括为履行各项义务发生的差旅费用。

  13、在乙方成果通过甲方评审10个工作日内,甲方支付乙方咨询服务费人民币160000元(人民币壹拾陆万元整);乙方按合同规定的付款节点提供相应金额的增值税专用发票。

  经费支付信息

  甲方按照合同要求把经费汇入乙方账户

  开户单位:z新z管理服务有限公司

  开户银行:建行z交大支行

  账号:6100 1724 20xx 52500 667

  成果报送

  14、最终形成《zz煤业开发有限责任公司拟并购zzz煤业有限责任公司可行性研究报告》和《zz煤业开发有限责任公司拟并购zzz煤业有限责任公司风险评估报告》电子版1份,纸质6份;

  乙方义务

  15、乙方应尽可能确保项目方案设计具有合规性、适应性和可实施性。

  合同的履行、违约责任及争议的解决

  16、如果一方发现需要对本合同中的条款作局部性的更改,应征得对方的同意。如甲方因故终止合同,要承担乙方已完成工作量的费用;如乙方擅自终止合同,无权继续获得项目费用,并足额退回已获得的项目费用。

  17、一方出现违约,另一方有权要求违约方立即停止违约,继续履行合同。如出现重大违约导致合同目的不能实现,守约的一方可依照法律规定主张自己的权利,解除合同并要求赔偿损失。

  18、其他未尽事宜,由双方协商,协商不成,在甲方所在地人民法院提起诉讼,按照《中华人民共和国合同法》规定办理。

  知识产权和保密

  19、由甲方提供或乙方在项目执行中接触到的甲方信息,乙方须履行保密义务。如乙方未经甲方允许向第三方泄露甲方信息,甲方有权扣减10%以内的合同款项,给甲方造成损失的,将追究乙方相应法律及赔偿责任。

  20、在项目执行期间,以及项目完成但未经上级机构、有关部门审批通过并公开发布之前,甲乙双方不得以任何形式向任何第三方(不含甲方上级单位和审批机构)提供、披露本项目中的信息、资料、记录及项目文稿,否则一方有权追究另一方相应责任。

  21、项目完成且甲方向乙方支付全部合同款项后,本项目最终成果的知识产权归甲方所有。

  22、甲方应迅速将成果评审意见通知乙方,乙方将根据评审意见对项目成果进行修改。如果甲方在验收前使用项目成果、未将任何评审意见迅速通知乙方、不合理地拖延验收审查,则项目成果应被视为已由甲方接受。

  合同终止

  23、甲方可通过下列方式随时予以终止合同:提前十天向乙方发出书面通知。

  在下述情况下可由任何一方发出书面通知而终止:另一方不遵守本合同的条款,且在该方收到具体不遵守情况的通知后三十天内还未改正。

  适用法律

  24、本合同应按《中华人民共和国合同法》作出解释。一经甲方及乙方的代表签署,本合同即成为有法律约束力的文件。

  其他事项

  25、任何一方均无须对因其不可抗力造成的履约延迟或未履约负责。

  26、未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让合同权利义务。乙方如有意引入其他国内或国际咨询机构共同参与,应事先书面征得甲方的许可。

  27、根据本合同发出的任何通知,应以书面形式按本合同所载地址递交,在收到时视为交付。

  28、如果本合同的任何条款或规定被裁定为非法或不可执行,该条款或规定应视为被删除,所有其他条款和规定应仍然充分有效。

  29、本合同的有关保密条款在本合同到期或终止后继续有效。

  30、本合同取代以前的所有口头和书面通讯。经双方协商,本合同可修改、修订或变更,包括对有关服务的范围、性质或费用的变更。

  31、本合同应在约定项目现场工作开始前由双方签署确认之日起生效。

  32、合同一式四份,双方各执两份,效力相同。

  甲 方(盖章) 法定代表人(委托代表人):

  乙 方(盖章) 法定代表人(委托代表人):

  单位名称:zz煤业开发有限责任公司

  单位地址:z省z市z区z路45号zz大厦

  联系人:

  联系电话:

  签订时间:

  单位名称:z新z管理服务有限公司

  单位地址:z市z路99号交z校区西五楼六层

  联系人:

  z 联系电话:

  z 签订时间:

项目合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

  第一条 甲方经营范围包括:销售化肥、农药、各类农作物种子等农资产品,及提供农业机械作业(包括但不限于播种、收割及犁地)。

  乙方为农业经营者。

  第二条 甲方的权利义务

  (1)、 甲方销售的化肥、农药、各类农作物种子等农资产品,质量符合国家标准,价格等同于或低于同类产品市场价。

  (2)、甲方为乙方提供农业机械作业,并达到一般农业机械作业的要求。

  (3)、甲方在销售农资产品时有权要求乙方对数量及价格进行确认并签字,同时对乙方没有预约的农业机械作业有权拒绝,并告知另行预约。

  (4)、自签订合同之日起当年内乙方在农业过程中全部使用甲方销售的化肥、农药及各类农作物种子等农资产品及机械作业,甲方在20xx年12月31日前每亩地补贴50元给乙方做为奖励。

  第三条 乙方的权利义务

  (1)、乙方在农业生产过程中,使用农业机械作业应提前3日亲自告知甲方,否则甲方有权拒绝。

  (2)、乙方在农业生产过程中,必须使用甲方销售的化肥、农药及各类农作物种子等农资产品,除经甲方同意及甲方没有销售的农资产品,不得使用他人销售的农资产品。

  (3)、乙方有权要求甲方提供合格的化肥、农药及各类农作物种子等农资产品,如质量不合格,有权要求退货。

  第四条 价格

  (1)、化肥、农药及各类农作物种子等农资产品实行统一销售价,等同于或低于同类产品的市场价。

  (2)、农业机械作业价格的应由双方协商,价格等同于或低于市场同类农业机械作业的价格;价格的优惠由甲方根据乙方使用甲方化肥、农药及各类农作物种子等农资产品的'数量进行核算。

  第五条 付款结算方式

  (1)、化肥、农药及各类农作物种子等农资产品应现款交易,不得赊账;若因特殊原因,经甲方同意,应在不迟于7天内偿付货款。

  (2)、农业机械作业的费用应在当天作业结束后进行结算,不得亏欠。对于农业机械作业费用的优惠,由甲方规定。

  第六条 违约责任

  (1)、甲方提供的化肥、农药、各类农作物种子等农资产品不符合质量要求,乙方有权要求甲方退货,并赔偿由此给乙方造成的损失;同时,甲方的销售价格高于同一地区同一产品的价格,乙方有权要求甲方退还高于的部分。

  (2)、乙方不得亏欠甲方的货款及农业机械作业费用,否则甲方有权拒绝再提供任何服务,并由乙方承担所欠费用的百分之十作为违约金。

  (3)、乙方不得使用除甲方以外的农资产品和机械作业,否则甲方有权取消承诺的价格优惠及每亩地的补贴,并赔偿由此给甲方造成的损失。

  第七条 争议处理

  (1)、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

  (2)、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;

  第八条 协议解除

  1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议;

  2、合作协议期满一年;

  3、双方同意终止协议的;

  4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议。

  第九条 未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效。

  第十条 本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。

  甲方:(签字或盖章) 乙方:(签字或盖章)

  地址:地址:

  电话: 电话:

  签订日期:签订日期:

【项目合同】相关文章:

项目资助合同02-25

项目工程合同03-18

项目设计合同03-18

居间项目合同04-24

施工项目合同03-27

项目管理的合同03-29

项目服务合同03-30

项目投资合同02-04

广告项目合同02-04

项目居间合同02-08