班组劳务协议

时间:2024-06-06 20:50:25 合同 我要投稿

班组劳务协议

  在日新月异的现代社会中,协议使用的情况越来越多,签订协议是提高经济效益的手段。写协议需要注意哪些问题呢?下面是小编帮大家整理的班组劳务协议,欢迎阅读与收藏。

班组劳务协议

班组劳务协议1

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定,经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方,由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工,甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则,特签署本合同,双方共同遵照执行。

  第一条、项目名称、地址:

  第二条、承包方式:施工劳务人员大包干,部分小材料与机械。

  第三条、承包内容及范围:

  第四条、工期及甲方要求

  第五条、承包价格及结算方式

  第六条、安全文明施工要求

  第七条、奖罚专用条款

  第八条、其他未尽事宜

  具体内容:

  1、砼班组承包方式及内容:

  1)施工图纸(己方复印)

  2)结构上所有砼浇筑,包括:塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇砼,屋面浇砼和二次结构浇砼等所有砼浇筑。

  3)现场照明甲方提供镝灯一个,其余材料及照明器具(抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责)。

  2、工期及甲方要求:

  1)乙方进场前,必须提交砼工程专项施工方案,该方案经甲方同意后,乙方必须按照方案配备人力并进行施工。

  2)乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划,经项目部同意或批准后,乙方不得任意变动和调整。

  3)在砼浇筑过程中,井桩振捣必须密实,不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平,井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备,必须振捣合格。

  4)在垫层浇筑砼时必须压光,按标高不得超出±0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。

  5)在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内,如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量,不得破坏防水,必须压光表面,并保持在放线前清洁。

  6)在浇筑剪力墙时振捣必须密实,不得出现蜂窝麻面和气泡,并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。如出现麻面应及时派人修补并且保证砼的观感。

  7)在平板振动时必须使用平板振捣器,尤其楼层面上反部分必须振捣密实,不得有漏筋现象。

  8)在振捣时不得长时间振捣某一点,造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。

  9)所有砼浇筑8小时后必须进行养护。

  10)在打灰前各班组清理好自己剩余材料后,楼层由你班组进行清扫。如果其他工种没有清理完成,你班组所产生的清理费用由其他班组负责,并当月补偿你班组。你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。

  11)在砼浇筑时,如出现机械异常,必须积极配合处理,并清理处理好余灰,不得随地乱扔。

  12)在砼浇筑完之后泵车下面和楼层的`余灰必须清理干净。

  13)在洗泵管时的余水不得随地乱洒,每次浇完后,必须处理完余渣。

  14)在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。

  15)在模板拆除后及时清理楼层的加灰和落地灰,保持楼层内干净整洁。

  16)在浇筑砼过程中不得随意把砼撒落在外架和隔离层上。

  如有以上各种情况将进行处罚,并且勒令你班组及时处理。

  17)必须服从现场值班人员的管理和安排

  18)在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。

  3、承包价格与结算方式:

  垫层、保护层、筏板每立方米20元,筏板以上每立方米30元结算(其中清理楼层每立方3元),每月按你班组所完成的工程量的60%结算(结算方量以公司结算为主)。年底结算80%,剩余工程量结算在建设单位验收竣工之后付清。

  4、安全文明施工:

  1)砼的损耗不得超出控制范围,如超出按原材料照价赔偿。

  2)各种机械操作必须是专业操作人员持证作业,其他人不得私自使用,并且所有机械由专人管理和维修,如损坏在当月结算中按原价扣除。

  3)为了体现文明施工和规范的劳务单位,上班时必须佩戴好安全器具不得在上班喝酒。在我公司不得打架滋事,不得野蛮施工。

  4)操作面必须保持整洁,工完料清,不得随地大小便,丢弃垃圾和杂物。

  5)各工种必须保护好成品,严格按《成品保护措施》进行施工。任何班组破坏任何班组的成品按原费用的2倍赔偿,在当月结算中扣除。

  6)各种机械必须在保证安全的情况下进行操作,如果出现任何机械事故由乙方自行负责。

  7)邻舍不得私自乱拉乱接电线和使用不合格的各种电器设备,如出现用电安全事故由乙方自行负责。

  8)现场所有的原材料和成品料必需按指定的地方堆放整齐,如果文明施工达不到要求按你班组的所承包价下浮5%并处罚款。

  9)乙方进入施工现场后,应遵守甲方安全管理制度和分包队伍的管理办法,若乙方故意违反规定,除按规定处罚外情节严重者,将依法追究其法律责任。

  5、奖罚专用条款

  本着平等互利的原则,确保工程安全、质量、进度。

  1)在周计划未完成并无特殊原因,质量、进度滞后1周内无故拖延1天按2000元进行处罚,从当月结算中扣除。

  2)在1月内故拖延工期质量3天以上(包括3天)按月5000进行处罚。如多次无故拖延工期影响质量勒令退场,结算按所承包价的70%结算,并扣除所有罚款和误工费用。

  3)在主体竣工总计划中累计拖延10天以上(包括10天)按承包价格10%下浮,在总结算时一并扣除。

  4)在施工途中劳动力减少(尤其是六七月份农忙期间)导致工程滞后3天以上者(包括3天)按承包价格15%扣除。

  5)砼班组承包人在必要时通知会议一次不到扣除1000元,班组长每次500元,打电话不接每次200元,当月结算中扣除。

  6)发现偷盗任何财产每次扣除2000元。

  7)打架、斗殴不管谁是谁非每人处500元罚款。

  8)进入施工现场如不佩戴安全帽,每人每次100元处罚,从当月扣除。

  9)在质量上出现任何问题,每处每次处罚50—100元,情节严重者赔偿所有材料费和误工费并处罚款。

  6、其他

  1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。以上条款希望乙方必须遵照执行,如以上条款完全遵照执行,按承包价格上浮每立方1元,如不能确保工程的安全质量、进度按承包价格下降每立方2元。

  2)乙方不得中途无故退场,如若中途退场,则视为乙方单独解除合同。

  3)如质量、进度、安全所产生的额外费用由乙方负责。

  4)乙方在施工过程中因安全、质量、进度问题引发较大影响时,甲方有权终止合同并勒令退场。

  5)本合同价格为最终确定单价,不在进行调整。

  6)本合同在双方任何一方无故解除合同,其一方向另一方赔偿相应的损失。

  7)本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

  8)本合同在工程竣工结算完毕之后终止。

  备注:

  1)在±0.000以下甲方不支付任何费用。

  2)乙方如若中途退场,甲方只支付乙方任何费用50%。

  3)施工方以及甲方对乙方的任何奖罚费用均由乙方承担,并在当月结算中扣除。

  甲方(签字):乙方(签字):

  20__年_月_日20__年_月_日

班组劳务协议2

  劳务公司:江安县长江建筑劳务有限责任公司(以下简称甲方)

  班组负责人: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,在平等诚实信用的原则下,经甲、乙双方共同协商后达成如下协议:

  一、工程名称:易县度假村综合楼

  二、工程地点:易县城边

  三、工程概况:

  1、主体结构:框架结构

  2、建筑面积约14000平方米

  四、承包形式:模板

  五、承包内容:

  本工程基础、地梁及主体分项工程中,具体内容包括模板制作、安装、支拆、校正、临时脚手架搭设、拆除、刷脱膜剂、内衬密封胶、平板密封条、材料场内转运、材料垂直运输、自用材料模板架子等模板工程所用的相关机具、设备的下车、材料的分类堆码、清理模板粘结物、爆模剔打、拆膜后材料的清场处理、模内杂物清理、模板边角处理;本工程所用、搭拆承包范围内工程的相关机具设备、材料下车,材料机具设备场内转运,自用材料、设备场内道路排畅、每层楼工程完工后,做到工完场地清。自行完成控制线标高水准点以外的细部抄平放线,另每层楼需派壹个配合施工人员放线工作等,放线时用的粉笔、清洁用的扫帚自备。在施工中预埋筋、钢管等工作及完工后自行处理;关模所用的混凝土内撑制作;所有预留洞口留设及处理、遗落在外架上的木料、木枋、钢管等架材的清理。本工程相关的一切机具、工具;一切辅材:钉子、铁丝、密封胶带、勾卡、对拉内外丝杆、碘钨灯、照明线,甲方二级电箱上楼。木工自用材料,现场清洁卫生、安全文明等等。以上工作内容都在包干价内,不另发生点工。

  六、工程工期

  以施工单位的进度计划时间为准。进度计划发给乙方,如因班组原因延误工期进度,由乙方每日承担工资总额2%的工期损失延误费,如甲方原因引起的延误超出72小时、支付乙方生活补助20/天每人,且工期顺延。

  七、工程质量

  制作按设计尺寸,安装校对好,误差在允许范围内,起拱规范,模板不爆堵、不漏浆、不变形、轴线不移位、梁板不塌落、空间尺寸符合设计规范,爆模大于1.5厘米者由模工剔打作业和打磨,同时根据爆模面积按每一处罚款100元计算,并承担因返工造成的'材料损失或其他工种参与处理的人工费用,当月结帐时扣除。严禁违章作业与野蛮施工,质量达到国家验收规范,如因乙方在施工中分项质量达不到验收标准,按施工单位及劳务公司的各项规定及技术交底执行,并自觉承担其一切责任,我劳务公司概不负责,造成材料损失的照原价赔偿,工时自付。

  八、安全文明施工

  1、严格按照《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定进行施工,做到文明施工、安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、质检单位、监理单位及甲方要求安全文明施工等级要求。

  2、乙方必须树立安全、质量第一的宗旨,完善安全管理体系、安全管理制度,必须符合建筑安全法规。

  3、由甲方定期召开安全技术交底培训会,做好安全工作,严格执行安全“三级教育”制,新工人入场教育、安全技术交底、班前活动,并做到各级交付文字资料记录等。

  4、严格禁止不适宜高处作业的人员(患有心脏病、高血压、癫痫病、贫血病及其他疾病人员),以及18周岁以下55周岁以上者不准进场上班。因此造成的安全事故、发病事故全部由乙方自行承担一切经济责任。给予处罚处理,一切责任由乙方负责。

  5、严禁违章操作,野蛮施工,进入施工现场内必须配戴安全帽,高处作业必须栓好安全带。如出现以上或其它违反安全文明施工要求的行为时将按违约责任处理,直至要求其退场。

  6、节约用水、用电,严禁使用100W以上照明与各种电暖器、电炊具、违规者处罚200元/次人,并没收其用电设备。

  7、乙方生活区内的清洁卫生,由乙方自行负责。如不符合现场文明施工要求的行为处罚违约金100元/次人,并应立即整改,直至合格,否则将视其违约。

  8、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险等,相关费用由乙方承担,各种岗位及特殊岗位均由乙方自行办理,并承担费用。

  9、安全文明施工,乙方在组织施工时必须按照国家、市建筑安全文明施工规定组织施工,不另计费用。

  九、工程承包价

  按图纸建筑面积实计模板接触面积计算人工费40元/㎡。如有特殊情况用工,平工90元/天,技工每人150元/天计算。按每天9小时计算点工,并于两天内由施工管理人员现场确认,超过时限不予计算。(零星点工当日不足一天均不计价)

  十、付款方式

  1、以实际完成工程量每月25日前报甲方项目部,在次月10日前支付审批完工工程量的60%,若在25日后报的进度当月不受理推迟在次月,工程完工后(春节放假支付已完工程量的80%)支付到总价的85%。工程初验收合格后支付完剩余工程款。

  2、甲方按合同约定向乙方支付劳务费用,乙方必须保证实际全额工资如实发放民工,如甲方按 85% 支付民工劳务费,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。

  3、乙方签定合同时缴纳合同履约保证金 元,(大写; )。工程主体完工后一次性退还保证金(该保证金不计利息)同,如中途无正当理由退场,不退保证金。

  十一、材料损耗

  钢管未经甲方允许,乱割钢管50元/M罚款计算、超出的损耗由乙方向甲方租赁公司实际价格赔偿。甲方提供材料及设备,乙方不得人为损害、损毁、浪费,否则甲方有权按实际价格向乙方追赔其损失费。

班组劳务协议3

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,本着自愿、平等、公正互利、诚实信用的原则,双方就________________工程混泥土施工劳务(即乙方向甲方进行劳务输出,由乙方组织专业队伍及工(用)具、辅助材料、部分机械设备,按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单,在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务)合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利,并认真履行,具体协议如下。

  一、工程名称:____________________

  二、工程地点:____________________

  三、工程承包内容:________________

  1.乙方承包的内容包括基础以下及基础以上全部砼工程。本工程采用商品砼。包括但不限于搭设泵管、拆泵管、回收泵管、清洗泵管、撘拆架子、架板、放料、砼的振捣、运输、收捡散漏砼、剔打、养护、砂浆包墙柱脚、打浮浆,低标号砼钢丝网的隔离、每层楼挂高、协助抄测标高、配合试验取样、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打及冲洗、水平构件施工缝的剔打及刷浆,楼面磙碾压、收平压痕拉毛、剩余水泥覆盖防雨等分部工作内容。

  2.砼工程有关的材料在工地围场内的水平及垂直运输,楼地面建筑垃圾清扫等,本工程相关的一切辅助工作;乙方自行提供一切机具、工具、劳保用品自备自修包括但不限于:振动机、振动棒、斗车、钢铲、安全帽、安全带、雨衣、灯、插线板、灯线、线、材料吊装用的钢绳及锚具、水管、水平管、扳手、钉子、铁丝等,包括费用。并且乙方无条件配合各类检查等涉及混泥土单项工程的全部工作内容。

  3.乙方应正确使用和保护浇灌砼的机械设备,拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐;少数使用自拌砼时,包括砂、石、水泥运输,砼的搅拌、运输,搅拌机的清洗养护。

  4.砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计要求,楼地面表面垂直度、平整度达到不找平施工验收规范的质量要求。

  5.乙方自备自修除塔吊及施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座等并保证安全文明使用。

  6.安全文明施工包含在包干价内不另计点工。包括设计变更,单次单项在____元以内(包含____元)不另计费用,超出____元,按实际增加、减少。

  四、工程承包单价

  1.本工程基础地梁、地坪及地梁以下单项单价按实际施工,________以________元/m3包干计价(包括管理费和文明施工和二次结构)。

  2.本工程基础地梁以上单项单价按实际建筑面积施工,________以________元/m2包干计价(包括管理费和文明施工和二次结构)。

  3.以上价格均为包干价,不再发生任何计时工。

  五、付款方式

  按月进度付款,具体以施工单位付款时间为标准,每月____日上报实际所完成的合格工程量,次月____日付款。每次支付乙方实际已完成的合格工程量的____%。

  全部完工,工完场清,在竣工验收合格之后,无任何质量问题,____个工作日内,支付实际所完成的合格总工程量的____%。(剩余____%用于维修,在分户验收合格之后,退还剩余维修款。全部完工后的维修由乙方自行负责,分户验收之后的维修款才能如数退还乙方。)

  甲方按合同预订支付乙方劳务费后,乙方必须保证实际金额工资如实发放民工,每次付款之前,乙方必须按规定向甲方提供工人工资表及工人证件复印件,否则甲方不予付款。如甲方履约支付劳务费后,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。

  六、安全文明施工及班组管理

  1.乙方必须按国家、____市建筑安全文明规定组织施工,严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及《____市建筑工地文明施工标准》规定执行,做到文明施工,安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。

  2.乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨,完善质量管理体系,安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。

  3.由甲方定期召开安全生产和质量培训会,做好安全工作,在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下,保证建设工程质量和施工安全。

  4.严格执行安全“三级教育”制,即新工人入场教育,各分部、分项工程安全技术交底,班前活动,并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人,乙方不得安排上岗工作,如有此情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。

  5.严禁违章操作、野蛮施工,进入施工现场必须戴安全帽,穿着规范,不准穿拖鞋上岗。高空作业时必须系好安全带,如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为,扣除安全文明施工措施费并处以乙方____元/次罚款,情节严重的,要求其退场或追究刑事责任,同时乙方承担违约责任。

  6.乙方工人必须持证上岗,同时交由甲方备案(如发生现场有无证操作现象,甲方有权向乙方收取____元/次的违约金,并清退无证操作人员)。乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。

  7.乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责,发现不符合现场文明施工要求的行为,处以乙方____元/次罚款,并立即整改直至合格,否则,将视为乙方违约并承担违约责任。

  8.做好安全生产工作,杜绝安全事故的发生,如发生安全事故,单次安全事故费用在____元以内的(含____元)由乙方承担;单次安全事故费用超过____20000元,并区分事故责任,甲方承担单次安全事故费用超过____元以上部份的____%;乙方承担单次安全事故费用超过____元以上部份的%。

  七、材料消耗

  1.甲方提供的材料及机具,乙方有义务保管与维护,不得人为损坏、损毁、浪费。否则,甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。

  2.扣件、钢管、模板、木枋、沙、石子、水泥等承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清。

  八、施工工期和施工质量

  1.严格按照甲方的工期计划并遵照执行(以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准,进度计划下发给乙方,具体时间以甲方开具的书面通知或合同预定的工期为准,乙方必须满足书面通知或合同预定的工期提前,由不可以抗拒因素除外)。

  2.质量标准必须达到优质结构。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工,达到建设单位及甲方所要求的质量等级。振捣时必须满振,满足混泥土的密实度。严禁违章作业与野蛮施工,每道工序完工后必须自检并及时报请甲方,由甲方等有关部门进行验收,合格后方可进行下一道工序的施工。

  3.乙方应经常组织自己的管理人员学习该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水平,加强作业控制,提高作业人员的技能,作好预防控制来提高工程质量,保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。

  4.乙方应严格按三检制(乙方自检、项目部检查、监理抽查)和质量控制计划实施。组织资格作业人员,保证作业人员和各类操作人员的技能水平能够满足工作需要,对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题(包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等)。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中,发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准,甲方处以乙方____元/次的罚款,并勒令乙方进行返修、返工,同时承担相应的损失。

  5.由乙方原因导致返工、返修,其返工部位的所有损失由乙方承担并处以____元/次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求,甲方有权清退乙方施工队伍,并且甲方按照乙方实际已完成的合格工程量的____%支付给乙方(用于分发工人工资),保证金不予退还;并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。

  6.乙方必须按照甲方提供的有效指令等进行施工作业,否则,甲方每发现一次处以乙方____元。

  九、甲、乙双方责、权、利

  1.甲方责、权、利

  1)按合同约定付款的时间,保证工资及时到位。

  2)给乙方创造良好的施工条件,提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。

  3)协调乙方施工时与施工方的`关系。

  4)由于材料条件未满足进度,单次超出____天,甲方向乙方提供____天后的每人每天生活费____元。

  2.乙方责、权、利

  1)劳务承包主要负责人亲临现场管理,合同签订人无特殊情况不准离开现场,在甲方统一协调管理下开展工作,服从甲方安排并参与甲方工作协调,无条件配合各部门对本工程质量、进度、安全、文明、治安的各项检查,遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度,并承担承包范围内的工作和自己雇佣人员的管理责任。否则,乙方承担违约责任并处罚款____元/次。

  2)乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约,乙方无条件退场,甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金,以此作为甲方另行组织班组的补偿。

  3)根据工程需要,为保证施工质量、进度、安全和文明施工,乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制,并配合甲方。乙方管理人员如有变更,应及时向甲方提供变更的管理人员名单,经甲方同意后方可变更。

  4)因乙方原因导致中途退场,甲方有权不予结算,并保证金不予退还,并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。

  5)因乙方原因导致工人集体闹事、罢工、停工等因素拖延工期或影响甲方名誉,甲方有权清退乙方及其施工队伍,并且有权不予结算乙方已完成的合格工程量,作为乙方对本工程造成工期拖延及名誉的赔偿。

  6)由于甲方原因导致停工,单次____天之内,乙方无权向甲方提出任何理由支付工人工资或生活费。

  7)乙方根据进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划,报甲方审批后采购。因计划不准确或乙方原因产生的一切停工待料的责任由乙方承担。

  8)根据施工需要,乙方自行组织劳务人员,自备各种施工机具(除塔吊、施工电梯、混凝土泵车及输送泵)和所有一切辅材,乙方负责施工现场的围栏与安全措施的搭拆,必须派专人专职维修、维护。

  9)保护工程成品、半成品和甲方提供的施工机械设备,若乙方人为损坏,则由乙方负责赔偿或修复。乙方在施工过程中必须配合协助和支持承包范围以外的工作。

  10)在宿舍内禁止男女混住,工区内遵纪守法、文明礼貌、不得喧哗、大吵大闹、不得赌博,否则,每发现一次处罚乙方____元。凡未在本工地上班的人员一律不得住在宿舍区内,每发现一次一人处罚____元,并勒令其当即离开。

  11)甲方管理人员一旦发现乙方所属的工人有偷窃行为,按物价的____倍/次处罚乙方。情节严重者,报当地公安机关处理。

  12)乙方必须按时支付工人工资,若乙方在施工过程中有拖欠工人工资行为,甲方有权终止合同,不予退还乙方缴纳的保证金,以乙方实际所完成的合格工程量的____%支付给乙方(用于发放工人工资),并向乙方索赔甲方的直接和间接损失。

  13)严格遵守国家有关部门对施工现场、防疫、暂住流动人员办证、计划生育等规定和要求。搞好坏境卫生,办理相关证件,并承担相关费用。与民工签订工劳务协议及安全生产文明施工责任协议。

  14)乙方上岗人员在施工时不得浪费材料,否则,除向甲方赔偿其浪费的材料以外,处以乙方____元/次罚款。对出现____次以上浪费现象的工人劝其退场,具体规定如下:

  a)因施工质量不合格而返工造成的一切损失乙方承担。

  b)现场上发现的其他不正常的浪费现象。

  十、治安管理

  乙方人员进场后不得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、盗窃等现象,一经发现,处以乙方____/次的罚款,并由乙方承担相关费用,情节严重者,报当地公安机关处理。

  十一、其他

  1.乙方因施工质量一次性达不到验收标准,返工、返修造成的工时费和材料费自行负责。

  2.严把施工质量关,否则,所造成的损失由乙方全部承担。

  3.根据施工总承包方的抢工需要,须增加人力时,乙方无条件增加,如乙方无力增加,甲方协助增加,增加的工人工资比在岗工人工资高____%,作为甲方临时调动人力的往返路费及工时费。

  4.国家规定的现行检验、验收标准、有关建筑的法律规定、甲方的管理制度、公司的管理制度、安全责任书视为本合同的附件,与本合同有同等法律效力。

  5.如建设单位(总承包方、施工方)未按合同约定支付进度款和尾款,乙方有义务配合甲方追收。

  6.乙方在伙食团自行购买饭。如果乙方在伙食团进行赊购,每次发工资时由甲方代扣赊购饭票的全部金额。

  7.甲方现场需要计时工时,乙方无条件提供,计时工的单价为:小工____元/人/天,大工____元/人/天。

  十二、履约保证金

  乙方于合同签订时向甲方缴纳合同履约保证金____元、工程进度保证金____元、质量保证金____元、安全保证金元;合计____元。

  主体工程主体完工后三个月内退还全部保证金(若乙方未能按时支付本工程内所有工人的剩余工资,此履约保证金将优先用于支付工人工资。)。乙方提供全部履约保证金后本合同生效。如因乙方原因导致的本合同不能履行或不能完全履行,属乙方违约,甲方不予退还乙方缴纳的所有保证金。

  十三、违约责任

  1.任何一方违约赔偿守约方的一切直接和间接损失。

  2.违约方按乙方工程总价的____%支付守约方违约金。

  十四、未尽事宜

  本合同未尽事宜双方协商解决。

  本工程甲方只配备____台塔吊与____台施工电梯供用。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。自双方签字(盖章)后自动生效,工程全部完工付清尾款后自动失效。

  甲方:________________乙方:________________

  身份证:______________身份证:______________

  现场负责人:__________现场负责人:__________

  联系电话:____________联系电话:____________

  日期:________________日期:________________

班组劳务协议4

  发包方:__公司

  承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人将 福建水利电力职业技术学院新校区第一期工程续建项目中的食堂1、公寓1#、2#、3#、4#、5#、7# 楼及北教1#、3#、4#、6#、7#楼和南教3#楼及体育馆共计14栋楼 模板分项工程发包给承包人,双方就施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程承包内容:

  承包内容:福建水利电力职业技术学院新校区第一期工程续建项目 模板分项工程,工程图纸内以及变更和答疑、施工方案所有设计砼浇筑(含构造柱、圈梁等零星构件)需要模板的制作、安装、拆除、搬运、对拉螺杆和钢管支撑的材料和人工的安装、搭拆。并按现行规范《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-20__)及地方政府的相关规定操作。

  二、 承包方式:包工包料。

  三、 承包具体内容及要求:

  承包方承包本工程(除塔吊、施工升降机运输机械外)所有与砼接触部分的模板施工工作。

  1、以下内容已综合在承包单价内:模板支撑(使用Φ48__3.2mm标准钢管架的材料、扣件、顶托、人工搭设费用及底层50mm×200mm以上支撑垫板)、模板对拉螺杆、螺杆(成品包干)的制作加工、模板制作、安装、加固;模板支好后清扫干净,所有模板部分的补缝,墙柱的根部预留清扫口,浇水冲洗所有构件的木屑至干净后封堵预留清扫口;所有构件内的扣件、短钢管头、木块必须清理干净后移交下道工序的施工班组;柱、梁、墙、板、门洞过梁等插筋的钻洞打眼与木屑清除,钻洞打眼位置由发包方配合承包方根据图纸定好位置,若位置钻错所造成钢筋工预埋错位由发包方承担承包责任。墙、板、梁、柱预留孔洞;浇捣砼时看模、护模;模板拆除、起钉堆放、整理补孔、涂刷隔离剂(含隔离剂材料);场内运输:完成砼成品的梁板、墙柱上的铁钉、螺杆、塑料管、碎末等杂物清除、因木模固定不好所产生的漏浆清理,爆模砼清理;拆模后楼层材料清理。应根据工程上楼梯是否需要铺砖等控制好楼梯踏步尺寸及休息平台标高尺寸,避免装修时打凿,否则打凿费用由乙方负责。根据设计图纸要求进行墙体拉结筋的钻孔、钻洞。

  2、 本合同的模板制安报价应包括零星料具如:铁钉、铁线、锯台、锯片、拖线板插、照明灯具太阳灯及电线、场内运输工具、大小扫把、雨具等施工所需工具的费用;

  3、 提供并铺设施工电梯及卸料平台所需的夹板、及孔桩、泥水班、钢筋班组施工现场所需的夹板和方木等材料【生活区床板所需除外】。

  4、 模板及支撑等材料投入:根据现场实际情况按公寓1#、3#、、5#、7# 楼及南教3#楼共计五栋全投(包括体育馆模板),每栋三套,但必须满足前期食堂1#楼及公寓2#、4#楼工程的赶工要求,柱、墙、梁模要求全新。在周转过程中脱皮、掉角应及时换新板补充。

  四、 工程量计算方式及计算依据:

  以综合承包范围内木模与砼接触实际面积(平方米数)计算,二次施工构造柱有墙位的构造柱结构尺寸有接触面每边加6cm计算面积。

  五、 单价:

  1、承包方完成以上模板承包范围内所有工作的模板工程报价 50 元/m2。

  2、承包方以上报价已包含了挂靠劳务公司费用,挂靠费用由乙方负责承担2万元(含外架),其余由甲方自行负责(工程款直接转入乙方)、赶工、办理相关证件等相关费用;文明施工、安全措施费;工程款现金支付,不提供发票。

  六、质量要求:

  1、承包人(乙方)所选用的材料及机具设备必须符合国家质量标准,具有合格证和厂家质量保证书、材质报告等。本工程质量等级按合格要求施工,同时必须符合质量验收标准。夹板要80%以上使用新板,其中柱、墙、梁板模板均为全新模板,且梁板的质量要求须达到不抹灰可直接批涂的要求,不得使用脱皮、掉角的模板,如出现脱皮粘在砼表面上,由乙方清除干净,移交给下道工序施工;

  2、模板制作、安装必须按设计图纸和现行施工规范要求施工,工程质量必须达到合格以上等级同时主体结构必须达到甲方与建设单位签订的合同附件10《工程质量实测工作指导》中的要求;

  3、浇筑砼时,承包人每台泵机至少派两人进行护模,如浇筑砼时,找不到护模人,每人次罚款200元,每减少一人次护模,每次罚款100元并须立即补足护模人数,否则加倍处罚;

  4、如因木模加固不牢固造成爆模、涨模或支撑不牢引起的下沉及缝隙太宽导致漏浆引起蜂窝麻面等,每次视具体情况给予罚款50—100元,并由承包人自行负责凿除及清理和修补至符合要求,修补所需的工料费由承包人负责,严格控制柱、墙模板的垂直度,平整度、梁板的标高截面尺寸、平整度及接缝严密,偏差超过施工规范要求,每处罚款100~500元;

  5、为保证砼质量,严格控制拆模时间,在项目部有关人员下达拆模通知后,方可进行拆模,否则不经同意擅自拆模者每次罚款50—500元,并赔偿发包人由此引起的一切损失;

  6、承包人安装模板之前应对使用的材料、扣件、钢管进行检查,不得使用不合格或已损坏的材料,否则发生安全、质量问题由承包人负责;

  7、模板分项合格的判定标准以建设单位、政府相关部门、监理及市工程质量安全监督的主体工程质量核定为准;

  8、承包人的钢管支撑等必须符合施工组织设计要求并达到文明施工要求;

  9、承包人所提供的钢管、扣件必须是符合国家及现行市地方合格标准,必须通过市工程质量安全监督站的检查和抽查,且必须向发包人提供正式的材质检验报告或出厂质保书复印件;

  10、承包人运到现场的钢管、扣件必须要有足够的强度,能够保证架体或其他加固设施的可靠性;

  11、双方约定:若承包人进场的材料经验收,外观质量、使用质量或强度达不到发包人要求,发包人有权通知承包人在限定时间内把不符合要求的材料立即退场,承包人并应马上更换符合验收标准的材料进场,保证工程的进度要求;

  12、本工程所有主次梁侧边加固必须采用方管压边,保证主次梁边顺直,拆模后的砼外观如有任何质量缺陷,乙方必须承担任何的修复费用【包括水泥砂浆粉刷所需工资及材料所有费用】。

  七、工期进度要求:

  1、承包人必须按发包人施工组织设计及进度计划(包括月、旬、周的进度计划)的工期如期完成,具体安排如下:

  1.承包人提供的材料、机具、设备、劳力必须满足现场进度计划要求。

  2.计划进度如下:每层 历天。具体以每次发包人安排的计划工期为准,工期日历天数包含放样时间,模板制作均不计算工期。

  3、工期按发包人签发的任务书为准。

  4、工期奖惩:每提前完成每层结构模板施工计划时间一天,奖 元;每拖延完成每层结构模板施工计划时间一天,罚 元,而且承包人必须在下一次结构模板施工时抢回损失时间。

  八、结算与付款办法:

  模板双方每月结算一次,承包方必须于当月25日前将本月月底本班组完成的工程量(含计算书)报给发包方审核,下月15日前拨付进度款,进度款支付按承包方已完成工程量的85%的工程款项。每月进度款工作量由发包人现场代表签字确认。模板工程封顶后付至90%,结构验收付至95%,余款5%至内外墙粉刷完一个月内付清。工程款支付计算方法:按当月安装完的.工作量平方米数×承包单价×支付比例±奖罚款±其他款项。

  九、施工安全、文明、治安及计划生育:

  按照项目部的相关管理制度及甲方与建设单位签订的安全生产责任书执行。

  十、双方职责:

  (一)发包人职责:

  1、施工前,施工员必须对承包人班组长进行图纸及技术交底,必须对班组工人进行质量,安全及文明施工的教育,并进行经常性的检查督促;

  2、要提供给乙方必要的施工场地、垂直运输工具和工人住宿及相应配套设施围墙。

  3、协同并督促承包人办理当地政府部门规定的各种证件和其他手续(费用由乙方负责);

  4、指定专员(木工工长)配合解决承包人的施工技术问题及各项协调工作;

  (二)承包人职责:

  1、班组长必须定期对本班组工人进行质量、安全及文明施工教育;

  2、承包人要服从发包人统一调度指挥,班组长一定要现场带班作业,严格监督其工人执行施工程序和操作规程,确保工程质量和安全生产;

  3、承包人要指派质安员协助班组长对其正在施工的工序和部位进行检查和监督,对已完工的工序和部位要进行自检,并做到随手清理清扫干净(包含本班组的材料及在施工中产生的建筑垃圾)按指定地点堆放,发现安全及质量问题要及时向发包人项目管理人员报告,并按发包人意见及时进行整改处理;

  4、承包人应指派专人配合工程项目部的劳资员、计生员等相关人员的工作,做好本班组的相应工作,以确保工程的顺利进行;

  5、由承包人原因所造成的返工、质量等事故,其损失由承包人承担,并赔偿发包人经济损失。

  6、承包人用人必须符合政府及发包人公司相关文件的规定。所有进场工人必须通知发包人,并接受安全三级教育及脸模录入进入现场制度,经考核合格后才能上岗,否则一切后果由承包人负责。

  7、乙方应尽量做到工完料尽,剩料应派人及时清理回收,分类堆放并加以利用(如材料乱堆放,甲方有权派人整理,费用由乙方负责),所有钢管、胶合板及楞木乙方应分类成堆堆放。

  8、乙方在施工过程中,必须严格遵守国家现行的各项操作规程,服从项目部安全管理,严格违章作业。一切安全事故所产生经济费用在贰万以内由乙方自行承担,超出部分按全部费用乙方承担40%【扣除保险后】。

  十一、补充条款:

  1、 所有构件的模板及支撑必须有足够的刚度和稳定性;所有支撑间距、水平拉杆排距、剪刀撑、斜撑、楞木(龙骨)间距等必须符合安全规范及施工组织设计方案要求;钢管支撑架搭设方案按厦门市新规范施工及模板专项施工方案操作【支撑必须梁板分离,但支撑扫地杆及横杆允许一向满拉另一向跳一根搭设,其余执行新规范,如漏一根钢管扣款20元,累计扣除】。

  2、 若因承包人原因造成爆模等质量问题时应负责混凝土的凿打、补强等其造成的一切经济损失由承包人负责;

  3、 在周转使用中出现缺棱掉角、脱皮的模板不得使用;与混凝土接触的板不得涂废机油;

  4、 发包人现场代表: (代表发包人配合现场的一切事务签字有效),

  5、 承包人现场代表: (代表承包人配合现场的一切事务签字有效,附承包人的委任书一份。并无偿参加每个楼层的放样工作。)

  6、 承包人的负责人及现场代表必须配备随时畅通无阻的手机,确保随时联系,及时处理日常工作;

  7、 本工程合同以外发包人用工,按技术工元/每工,辅助工元/每工,予以结算。工日签证由分管施工员及技术负责人二人在两天内签证;

  8、 在施工中应与现场人员及其他班组密切配合。如因承包人不配合、不听指挥造成的返工工程量,承包人应无条件进行返工,如拒不返工,发包人有权调入其他人员进行返工。费用直接在承包人工程款中扣除;

  9、 工程施工过程中,班组长必须驻现场管理。

  10、如乙方自身原因造成的工期延误,甲方有权无须乙方同意将上述承包范围内的任何栋号工程直接解除另行分包。

  11、在施工过程中,凡乙方在质量、安全文明施工、工期、材料等方面有达不到本协议规定者,或不遵守甲方各项管理制度,经教育尚不能达到要求者,甲方有权单方面终止本协议,并按乙方完成且经甲方认可工程量的50%进行结算,乙方应于甲方发出通知的两天内无条件退场,而甲方有权追诉乙方给甲方所带来的一切损失的权力。

  本合同以双方代表签字之日起生效,该承包工程验收结算清楚自行失效,合

  同一式叁分,发包人贰份,承包人壹份。

  附件1:安全生产协议书

  附件2:按时支付工人(农民工)工资承诺书

  附件3:甲方与建设单位签订的安全生产责任书

  附件4:甲方与建设单位签订的合同附件10《工程质量实测工作指导》

  发包人: 承包人代表:

  发包人代表: 身份证号码:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

班组劳务协议5

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  为了明确责任,按质、按量、按期完成生产任务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律和法规,结合生产实际情况经双方协商一致,达成以下条款,共同遵守。

  第一条工程概况

  一、工程名称:合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程

  二、工程地点:北京路和兰州路交口

  三、工程内容:钢筋分项工程

  四、工程质量:合格

  第二条承包形式

  钢筋施工采用清包工形式

  第三条合同期限和劳务人数

  一、合同期限自20xx_年_月_日至合同终止日。

  二、根据甲方生产需要,施工期间乙方进场劳务人员不少于30人。

  三、乙方经委派至少1名现场施工员,负责指挥本承包内容的施工。

  第四条结算方式

  一、按合同补充条款规定计算人工工资和工程费用。

  二、在结算过程中,任何一方不得任意压价和抬价。若有争议,必须报请相关部门仲裁。

  第五条付款方式

  一:宿舍楼结构封顶付工程量的70﹪工程款。二号厂房基础完成付工程量的80﹪付工程款。余款在工程竣工验收后一个月之内付清。

  第六条双方责任

  一、甲方责任

  1、工程开工之前,甲方负责向乙方进行技术、质量、安全、工期交底,并作场规场纪说明。

  2、甲方无偿提供乙方人员住宿与食堂。

  3、甲方负责及时组织完工工程的验收和结算。

  4、甲方在实测、实量钢筋时,应按验收规范随时抽取检测点确保公平合理。

  二、乙方责任

  1、乙方进场前,必须对本班组人员进行安全生产教育,严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方技术、质量、全等方面的管理和监督,做到完工、场清、料尽。

  2、乙方施工操作人员有权拒绝甲方管理人员的违反安全规程的指挥和调度。

  3、乙方所用工具、劳保用品和交通费用,均由乙方自理,乙方施工员在施工过程中违规操作发生的伤亡事故,查明事故原因由乙方自行造成的,乙方负责解决。

  4、乙方应根据国家质量规范要求,确保合同规定的工程质量。如因乙方责任造成的质量问题、事故和相关损失,由乙方负责返工或赔偿。

  5、乙方须确保质量、工期、确保施工队伍稳定,农忙季节不得减员,影响工程进度的,按延务工期条款处罚。

  6、乙方不得无故怠工、罢工、否则甲方拒付完成的工程款。甲方延期付款造成的停工,由甲方负责并支付乙方劳务人员的生活费用。

  7、乙方不得擅自开商店或食堂。

  8、乙方应确保生活宿舍的卫生,并遵守甲方现场规章制度,做好防火、防盗工作。严禁人员在现场酗酒、打架、斗殴。

  9、甲乙双方本着协商、互利的原则,搞好现场施工配合,甲方指派专业负责人,乙方指定甲方有义务为乙方提供技术服务及复核检查工作。

  10、乙方应服从现场管理人员的安排,对安排有异议,可与甲方项目部及时沟通,若无异议,又不服从甲方管理,则罚款500元/次。

  第七条补充条款

  一、承包方方式及内容:

  1.承包方式:包工不包料,数量按工程量一次包死,以后不再作任何调整。单价按现有的市场价格一次性包死,不再调整。

  2.承包范围的工作内容:

  (1)小规格钢筋(10以下)制作成型,负责场内运输及绑扎

  (2)大规格的钢筋(螺纹钢)甲方供应原材料到现场,乙方负责制作、绑扎、场内运输。钢筋的对焊接头(费用已包含)。

  (3)乙方负责浇砼时的看钢筋,钢筋因配合工种(木工、水电、架子、民工)的损坏修整。

  (4)乙方配合建设单位、监理公司、设计单位、质检站的钢筋检查验收、取样试验。

  (5).费用包干:报价含铅丝,钢筋保护层,闪光焊和柱纵钢筋电渣埋弧焊及自配的小型机具用具、钢筋的场内运输(500米以内)及垂直运输。钢筋设备由乙方自备,修理费用由乙方承担。

  二、单价:

  (1)合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程钢筋为650元/t:包含构造柱、圈梁、过梁、楼梯、等零星钢筋:工程量按图纸设计计算。经双方共同核准认同后为准。

  2、此为包死价,甲、乙双方不得以任何理由变动。

  三、合同有效期内,双方应遵守合同条款,不得随意改变合同规定,任何一方要求变更或解除合同,均得提前七天通知对方。达成协议后方可实行,并且由此造成合同一方损失的,应由责任方负责赔偿。

  四、质量标准:优良

  (1)严格按照技术交底书要求施工,质量必须符合规范要求。

  (2)质量允许偏差:钢筋网

  绑扎钢筋骨架长10,宽、高

  受力钢筋排距5,间距

  保护层厚度基础10,梁柱5,墙、板

  绑扎箍筋、横向钢筋间距

  钢筋弯起点位置20;钢筋予埋件位置5;

  钢筋必须全数绑扎点。

  钢筋搭接长度20,超过50必须返工。

  (3)全数检查,合格率必须在95%以内,每低于1%,罚款每层,同项费用的2%。允许偏差超过规范值2倍以上,必须整改,钢筋工程经业主等外部检查要一次通过,检查不合格的,每次罚款500元。钢筋绑扎完后,乙方先组织自检,合格后通知甲方检查,最后通知监理、业主等外部检查。

  6.管理要求:乙方要派一名项目负责,三~五名钢筋班组长到现场管理。甲方负责进度安排,参与班组的任务分配。

  7.材料节约:

  (1)钢筋数量、长度下料要准确,造成浪费的按价赔偿

  (2)钢筋下料头要及时对焊使用。

  五、工期要求

  1、具体工期:乙方应根据甲方现场的要求划分施工段进行流水施工,

  2、因甲方或天气原因造成的乙方工期延误,则乙方工期自动顺延。因乙方自身原因(劳动力不足或内讧)造成的工期延误,则每天罚款500元,由工长开具罚款单,此费用在工程结算时扣除。

  3、如果乙方人员不能满足甲方合理进度要求,甲方有权从元/m2计算,从乙方费用中扣除。外面组织人员施工,工程量按实计算,人工费单价按

  第八条:安全生产协议

  甲方将本建筑安装工程劳务分包给乙方施工,为明确双方安全生产责任,确保施工安全,签订本协议望双方共同执行。甲、乙双方须认真贯彻国家、地方和行业主管部门、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策、规定及规章制度,真正做到以人为本、安全第一。建立安全生产管理长效机制,全面提高企业职业健康、环境和安全生产的管理水平。贯彻管生产必须管安全,谁施工谁负责的安全生产管理原则,甲方对施工现场的职业健康、环境保护、安全文明施工负有总责。乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械伤害、中毒等其他事故,双方都有紧急抢救伤员的责任和义务,乙方应协助甲方进行事故调查及善后处理,其责任及经济赔偿执行集团公司文件。

  一、甲方责任:

  1、负责建立、健全项目安全管理体系,设置安全管理组织机构,按规定足额配备专职安全生产管理人员;

  2、在施工前须认真勘察现场,编制安全施工组织设计、专项施工安全方案,编制施工现场安全事故应急预案并组织定期演练;

  3、确保安全生产专项经费的投入。购置满足生产需要的'合格的安全防护器材、机具;

  4、施工期间做好安全防护工作,对深基坑、临边防护、临时用电、模板、塔吊、机械设备、脚手架、电动机具等在搭设、安装完毕使用前,会同有关部门进行安全验收后使用,组织定期检查,做到及时维护、维修、保养工作。规范项目所有的安全标志牌、围栏、护栏、五口防护及安全通道等。

  5、负责施工现场的安全检查工作,做到安全隐患及时发现及时督促落实整改,把安全事故消灭在萌芽状态;

  6、在施工期间不得违章指挥,野蛮施工。

  7、负责施工现场的安全生产管理,督查工作。检查、督促、指导乙方做好全员三级安全鉴于与培训工作,坚持先培训后上岗原则,提高全员的安全生产意识。

  8、坚持以人为本、生命至上原则,关心职工身体健康,做好职工食堂、宿舍、施工现场的环境卫生工作;

  9、严格执行各类防火防爆制度,配备消防器材,严格检查、落实执行电焊、气割作业规定的明火审批手续;

  10、督促、检查、教育劳务施工人员遵守各项安全文明生产管理规章制度。

  二、乙方责任:

  1、建立健全安全生产管理体系,设置安全生产管理组织机构,配备专、兼职安全生产管理人员;

  2、编制施工现场安全事故应急预案并组织定期演练;

  3、安全生产管理以管理为中心,管理须以班组为基础,安全生产管理工作重心下移,纵向到底,做好全体劳务人员的三级安全教育,提高劳务队伍的安全生产意识和自我保护能力。

  4、教育所属施工人员自觉遵守有关安全生产方面的法律、法规、条例及地方行业主管部门规定及甲方各项安全文明生产管理规章制度。

  5、乙方人员在施工期间须自觉接受甲方职业安全健康、环境和安全生产管理的监督检查,遵守安全生产十不准原则。有权对甲方违章指挥拒绝施工和揭发举报。

  6、乙方人员对施工现场的脚手架等安全防护设施、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、更动,否则擅自拆除、更动所造成的后果由乙方负责。

  7、乙方特种作业人员须持有效证件上岗,持证率须达到100%,严禁无证、不懂电器机械设备人员擅自操作和私拉乱接电线,否则造成后果责任自负。

  第九条:附则

  一、合同一式伍份,甲、乙双方各执一份,其余份分报有关单位

  二、合同经双方签字盖章后生效。

  发包单位(甲方)签章: 甲方负责人:

  承包单位(乙方)签章: 乙方代表:

  班组签字:

  本合同签订于:_年_月_日

班组劳务协议6

  发包方:___________ (以下简称甲方)

  承包方:___________(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国民法典》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条、工程概况

  1.工程名称:____________

  2.工程地点:____________

  3.承包范围:_____________

  4.工作内容:____________

  5.承包方式:____________

  6.工期:______年______月______日开工,于_____年______月_____日竣工。

  7.工程质量:合格

  8.合同价款(RMB大写___________):一次性包干价计:建筑面积___________平方米,按包干(_______元/平方米。

  第二条本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  1.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

  2.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  4.工程分部分项工程验收,乙方必须提前____天通知甲方。

  5.在非正常天气(气象局标准大雨及以上、零度以下气温)条件下,乙方要自行采取措施,保证施工的进行。

  6.安全文明施工押金为该工程清包合同总价的_____%,到竣工验收合格后一次性返回乙方。安全文明施工押金提取:按甲方每次支付给乙方的.工程款中提取。

  7.本合同生效后,甲方按付款方式支付给乙方工程款。

  第三条付款方式

  双方约定的进度款支付的方式和时间:

  (1)基础工程完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%

  (2)每完成一层甲方支付乙方清包合同总价的_____%

  (3)砌体完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%

  (4)粉刷完工甲方支付乙方清包合同总价的_____%。(5)待工程竣工验收合格后支付至清包合同总价的_____%,留_____%到年终一次性付清。

  第四条、附则

  1.本合同正本肆份,双方各执贰份。甲方执贰份,乙方执贰份。

  2.本合同所有款项结清后,则本合同自动终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

班组劳务协议7

  甲方(工程承包人):_____有限责任公司

  乙方(电工分包人):_____

  甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电工劳务分包事项协商达成一致,订立本协议。

  1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程

  工程地点:(加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院

  分包范围:职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。

  分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)

  提供分包劳务内容:

  按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。

  2、分包工作期限

  开始工作日期:20xx年4月日,结束工作日期:年8月30日,非乙方原因造成的工期延误,工期可顺延,但必须有甲方现场代表签字方可生效。

  3、质量标准

  工程质量:按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到合格标准。

  4、图纸

  4.1甲方应在劳务分包工作开工前,向乙方提供图纸1套。

  5、项目经理

  5.1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和,职务:项目经理。

  5.2乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。

  6、甲方义务

  6.1按时提供图纸,及时交付应供材料,所提供的施工及安全设施包括脚手架、安全网;

  6.2按本协议约定,向乙方支付劳动报酬;

  6.3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  7、乙方义务

  7.1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  7.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

  乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划,甲方有权进行处罚,或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。

  7.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

  7.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  7.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,现场每天必须做到工完料净地清的标准,若有违反,按情况每次罚款100-500元,做好自身责任区的治安保卫工作;

  7.6做好施工内业工作,按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;

  7.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

  7.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

  7.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

  7.10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工,预留好每个孔洞;材料应收放整齐,每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用电的安装与成品维护。

  8、安全施工与安全防护

  8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

  8.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

  发生的.安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

  8.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方承担。

  8.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方自行负责供应,不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。

  9、事故处理

  发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。

  10、保险

  10.1乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案,未办理保险的人员不得进入场地施工。否则,一经发现,每人次罚款2000元,自发现之日起2日内乙方仍不予办理的,由甲方代为办理,并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。

  10.2保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

  11、材料、设备供应

  11.1乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付;需要乙方运输、卸车的,乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。

  11.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

  乙方有义务为工程节约用电、材料等,严格做到工完场清,每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐,工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁,堆放到承包人指定的地点。

  12、劳务报酬

  12.1本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计13元∕㎡包干计算(本工程劳务报酬为固定劳务报酬,不可调整)。

  13、工程量的确认

  由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  14、劳务报酬的支付

  工程整体完工经甲方验收合格,扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。

  15.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。

  16、施工验收与配合16.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

  但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  16.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

  17、违约责任

  17.1甲方不按约定支付劳务报酬时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

  17.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;

  (2)乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付的违约金为:工程总造价的3%;

  (3)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时,应向甲方支付违约金元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

  17.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

  18、争议

  甲方和乙方在履行协议时发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。

  19、禁止转包或再分包

  乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除本协议,乙方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失,包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。

  20、协议附则

  本协议双方签字(盖章)后生效,协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲方:_____(公章)乙方:_____

  负责人:_____负责人:_____

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

班组劳务协议8

  甲方(发包单位)

  乙方(承包单位)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程承包事项协商一致,签订本承包合同,双方共同遵照执行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  土建部分,水电等

  四、工程工期:

  五、工程质量要求:

  合格

  六、工程包工总约:

  万元左右。

  七、工程承包方式及取费标准:

  包工包料,(多少钱每平方米)还是按国家定额计算直接费加%25的管理费

  八、工程价款的拨付及结算方式:

  基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%,余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。

  九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可使用。

  十、考核验收:

  本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:

  1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

  2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求

  3、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

  十一、甲方责任:

  1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

  2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

  3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作

  4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

  十二、乙方责任:

  1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

  2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

  3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

  4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

  (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

  (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

  6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。

  十三、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

  1、安全生产协议书;

  2、治安、保卫、防火等协议书。

  十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。

  十五、违约责任:

  1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  (1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日5 ‰的违约金;

  (2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金5 ‰的违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

  2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;

  (2)乙方施工的`工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付5000元的违约金、

  (3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  十六、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。

  十七、争议:

  甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。

  十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

  十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份。

  甲方(合同章)乙方:(合同章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  地址:地址:

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  20__年_月_日

班组劳务协议9

  甲方:

  乙方:

  一、名称工程:

  1、10kV东春线新增315配变线路工程

  二、工程地点:阳新县田畈村

  三、工程内容:

  新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM,新立电杆21基(具体以正阳电力设计院设计为准)。

  四、工程工期

  1、工程施工期限:从签定合同之日起到xx年xx月xx日止。

  2、如遇下列情况,工期相应顺延外,乙方不得以任何理由延误工期。

  (1)不属包干范围内的重大设计变更影响工程;

  (2)因遇人力不可抗拒的原因而影响施工;

  (3)因甲方工程合同资金不能及时到位,而被迫停工;

  (4)因第三方阻止施工;

  (5)因甲方其它原因影响工程施工。

  五、施工与设计变更、施工要求

  1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范,质量检验标准以及设计要求组织施工;

  2、工程施工中要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处,应及时书面反映,在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前,不得自行改动;

  3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图,经双方确认后视为正式施工图。

  六、甲、乙双方责任及义务

  (一)甲方

  1、负责工程的质量管理,参加竣工验收;

  2、组织有关部门人员参加设计交桩,技术交底;

  3、责督促乙方按合同工期进行施工;

  4、责工程施工中的青苗补偿;

  5、责工程施工中的工农关系协调,如遇任何人为外力阻挠施工,甲方应及时协调解决,以确保工程顺利完工;

  6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。

  (二)乙方

  1、根据设计施工图和现场设备运行状况,自工程开工准备、施工中间、工程竣工,负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施,并始终贯彻执行;

  2、工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误登电杆,误入带电设备和线路)并承担由此而产生的`一切法律责任及经济损失;

  3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;

  4、工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;

  5、负责施工过程中发生的二次运输工作,并承担一切费用。

  6、负责工程竣工验收。

  八、承包方式、付款方式及结算

  (一)承包方式:按工程总造价48万元发包给乙方。

  (二)付款方式:甲方一次性付清48万元给乙方。

  九、工程质量、竣工验收与保修

  双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收,确保验收合格。

  十、违约责任及其它

  1、甲乙双方必须严格遵守合同,任何一方的过失,造成合同不能履行者,应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行;

  2、乙方未经甲方同意延误工期,每延误一天按合同包干价的3__%交付违约金;

  3、本合同条款如有未尽事宜,双方可根据具体情况,结合有关规定另订补充协议,作为本合同附件,并与本合同具有同等效力;

  4、本合同一式四份,自双方签定之日起生效,双方各执两份;

  5、解决争议的办法:

  (1)双方协商解决;

  (2)诉讼至阳新县人民法院判决。

  甲方(公章)

  乙方(公章)

  xx年xx月xx日

班组劳务协议10

  甲方:江西中南建设工程集团公司 (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为确保承包工程施工顺利如期完成施工承包任务,经过甲方对施工全过程的描述及甲乙双方共同协商后,现将本工程以包工不包料的形式承包给乙方施工,为明确双方在施工期间应当履行的权利和义务,避免双方在工作及结算的纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》以及其他有关的规范、规定,结合本工程的具体情况,特订立如下合同条款:

  一、承包项目及工程:整栋房屋装修工程的泥工工程。

  二、承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包自用小型机械及电线、包达标验收的包干价。

  三、承包范围:上栗县萍青城市广场B区的混凝土浇捣,墙体砌筑,墙体批灰及附属工程和变更工程的所有泥工工作内容,并无偿负责与业主核对,变更在每一次单项工种工资增减在之内的都不计算,超过此增减量另行协商解决。包泥工自用工具,所有材料的看护,施工区域内的水平及垂直运输,场内的落手清工作,配合项目现场突击性清理义务,原材料的保护,机械就位以及文明施工等全部工作内容,以上承包内容(但不限于),从开工到竣工,不发生任何签点工。

  四、承包价格:

  1、按计算。

  五、承包款的支付方式:

  1、每月按已完成的实际工程量的80%支付工程款,以此类推。

  2、装修完成后按实际工程量的95%支付工程款。

  3、竣工验收合格后全部付清。

  六、工期要求:

  1、乙方必须满足甲方对工期的要求,根据甲方提供的施工进度计划进行施工,乙方不得以任何借口来拖延工期,如达不到进度要求,每节点罚款 伍 仟元,罚金在节点款中扣除,如能全部按节点完成或提前完成,则奖励 伍 仟元。

  2、如果乙方的节点工期不能保证,后又没有及时采取补救,甲方可以随时增加另外人员进行施工,发生的人员的进退场和施工费用由乙方承担,甲方在乙方的工程款中直接扣除,如确实因不可抗力因素在经得甲方同意后可适当延长工期。

  七、质量目标及要求:

  1、本工程验收合格率100%,创市优质工程。

  2、乙方必须服从甲方现场管理人员及建设方、现场监理的质量管理,对所发生的质量问题及隐患及时整改,直至符合质量标准.

  4、因乙方质量问题造成的.返工,所发生的人工费由乙方自理,所造成的材料浪费必须由乙方全额补偿甲方。

  八、安全生产:

  1、乙方进入本工地后,应组织自身的管理及施工人员对安全生产、治安保卫等规章制度进行教育,必须自觉尊守工地的各项安全规章制度同时绝对服从甲方现场管理人员对安全生产方面的管理和指挥。如出现伤亡事故, 叁 万元人民币内由乙方承担,超过 叁 万元人民币按责任划分,由甲、乙双方共同协调解决。进入施工现场必须戴好安全帽,不能穿拖鞋。乙方不能擅自带家属及小孩进入工地,否则甲方将予以重罚。

  2、乙方对甲方提供的安全设施有异议,及时以书面形式提出,由甲方更改完善,由乙方自身原因造成的一切安全事故,由乙方自行负责,并承担因此发生的一切费用。

  3、乙方为了自身的利益,无视安全生产条例,经指出不听者,处以

  至 3000 元的罚款,禁止外来人员及家属小孩带入施工现场,如发生事故,甲方概不负责。

  九、合同效力及纠纷解决方法:

  1、本合同解释权属公司,乙方认真阅读后签字,一经双方签字,本合同生效,价款结清后本合同自行失效。

  2、工程量核算、工程款的结算及经济往来,甲方权限与乙方代表之间发生了关系,与他人及所属职工概无关。

  3、本合同未尽事宜,双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际情况,以协调一致后另行确定。

  4、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决。签订合同之前交工程履约保证金 万元作为合同签订依据,待机械全部进场开工后半月全部退还。

  项目负责人:承包人:

  联系电话: 联系电话:

  身份证号: 身份证号:

  年日

班组劳务协议11

  发包人 (以下简称甲方) 承包人 (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:

  第一条:工程名称及合同工期:

  (一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。

  (二)、合同工期:

  1、开工时间以开工报告日期为准。

  2

  第二条:工作内容:外墙钢管架搭设,四层一挑。通道口防护棚搭设,临边防护搭设,中空部位内架搭设,挂安全网、竹跳板铺设(层层满铺),转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

  第三条:材料:安全网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

  第四条:工程固定价格费用包干范围:

  1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

  2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。

  3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

  第五条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

  第六条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。

  第七条:工程款支付:施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付,主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%,余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

  第八条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。

  第九条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

  第十条:工程质量:

  1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

  2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

  3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供

  材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。

  4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。

  5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200-10000元。 第十一条:安全施工:

  (一) 、安全施工与检查:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的'监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  (二)、安全防护

  1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、

  使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

  (三)、事故处理

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十二条:其它:

  1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网(易燃)铺设竹跳板。

  2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

  3、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

  4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理,按项目部指定地点堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  6、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。

  7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定

  的材料及人工费等均由乙方自行负责。

  第十三条: 合同的生效与终止

  本合同经双方签字盖章后生效。

  本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。 第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  本合同未尽事宜双方友好协商解决。

  甲方(章) 乙方(章)

  代表人(签字)代表人(签字)

  合同订立时间:年 月 日

班组劳务协议12

  为确保中国西部五金机电城工程主体结构分项施工质量高效的完成。经双方协商和拟定本协议,双方应共同遵守协议中的各项条款。

  甲方:

  乙方:

  一、工程概况

  1、工程名称:中国西部五金机电城项目部

  2、工程地点:泾阳县高庄镇

  3、工程结构:框架结构(二层)

  二、承包方式

  外架包工不包料。根据合同约定单价计取劳务费。劳务包干。

  三、单价、工程量计算方法及承包内容

  1、工程量计算方法:按建筑面积计算,悬挑计算一半。(正负零以下不计面积)

  2、承包内容:

  ①外架搭设、维修、拆除。挂垂直及水平安全网,外架加固及预埋件制作,安装。所有进场材料卸车。

  ②外架底部架板铺设,封闭严密不掉杂物。

  ③料台搭设、维修、提升、拆除(不包括钢制上料台的制作)、二次装饰装修外架的搭拆及挑架包括连底外架的搭设:

  ④室内楼梯及内、外“内口”的防护,维修,挂设安全标示牌,条例及安全标语。

  ⑤踢脚板的制作、安拆、刷漆及外架钢管刷漆,外架封堵严实。

  ⑥后期栏板、空调板施工临时防护外架搭设及拆除。

  ⑦楼外防护栏杆的搭设、挂网、拆除。

  ⑧木工棚、钢筋棚、输送泵棚等所有防护棚的搭设拆除。每栋楼提升架的搭设及提升架的维护架,挂网及跑道的搭设。

  ⑨配合甲方创市级文明工地建设。

  ⑩ 施工现场内所有安全通道搭拆及维护。

  11 本项目采用全落地架。

  12 安全带乙方自理。

  13 食宿由乙方自理甲方不提供。

  四、工程质量及进度要求

  1、质量要求:外架搭设及相关安全防护措施必须符合现行外架验收规范,市级文文明工地验收标准及施工安全要求。

  2、进度要求:乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工,并应根据工程进度增加劳动力,全天24小时随时出动,若乙方原因造成进度拖延,责任全由乙方承担,若乙方人力不足造成进度拖延,甲方将增加劳动力,按200元/8小时计算,在乙方人工费中扣除,在施工过程中外架必须提前搭设防护,并且施工四周及洞口应逐层防护。

  五、安全约定

  1、乙方所雇员工必须持有效的外架工特种作业操作证,(操作证由乙方自行办理)

  2、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的安全制度,对工人进行进场前的安全教育及班前安全教育,严格按安全生产规范进行施工,使用好安全“三宝”,提高自身安全防范意识和自我保护意识,杜绝重大事故发生及打架斗殴,避免发生轻度安全事故,若因意外发生工伤过错的书面事故报告,因乙方员工违章操作及不按技术交底操作出现的安全事故,责任由乙方及当事人自负,非违章操作造成事故,应分清责任,由责任方承担费用,若双方均有责任,分清责任大小,承担相应费用。被认定为工伤的(工伤认定按甲方《工伤处理办法》中关于工伤认定的规定执行),医疗费花费在1000(含1000元)-1万元(不含1万元)之间的,由甲方承担80%,乙方承担20%,1000元以内的由乙方全部承担。

  3、甲方在乙方的全部劳务费中扣除2%作为安全基金,在每月结算时扣除。暂住证及其他政府部门相关收费由乙方承担。

  六、材料约定

  1、钢管、扣件、接头、架板、安全网在工程完工后交回甲方,若有丢失损坏乙方照价赔偿:(扣件从库房领用)

  2、乙方所领安全帽,工作服,胸牌及甲方未乙方代办的事务,由甲方按成本价拨给乙方,在人工费中扣除。

  3、乙方自备安全带,工作鞋,手套等劳动保护用品。

  七、工完场清及文明施工要求

  1、乙方应有计划,有秩序的组织施工,做到工完场清料尽,任何一道工序施工完毕,乙方应将多余的材料清理干净,该归库房的交回库房,大件材料放回制定地点码放整齐。

  2、进入施工区员工必须统一着装,佩戴统一颜色安全帽,胸卡,自觉遵守施工限产文明公约,做文明员工。

  八、双方的权利和义务

  1、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的各种规章制度,若有违反,甲方有权对乙方当事人进行批评教育和经济处罚。

  2、甲方有权对乙方不安操作规范、安全要求的施工行为进行制止,责令乙方整改,并有权进行经济处罚。

  3、乙方所雇用的工人年龄必须在18周岁~40周岁之间,身体健康,无残疾,品德良好,无高血压,心脏病及其他不能进行高空作业的.疾病,并且每个作业工人必须持有有效的外架特种作业上岗证及三年以上外架作业经验能够从事外架的高空作业,否则甲方有权予以处罚。单方面终止或解除合同。因无特种作业证的人员而作业的,政府部门,甲方的罚款由乙方全部承担。

  4、甲方有权对乙方在工地打架斗殴,酗酒闹事,或有精神病,传染病,危害他人安全和监看的人员清退出场,清洁严重者报送公安机关处理。

  5、因乙方在施工质量、安全进度方面严重出错,甲方有权终止合同,对乙方工程量按70%及单价的80%结算。

  6、严禁乙方罢工、停工、起哄闹事,甲方将视清洁队乙方罚款1000.00元~5000.00元,情节严重甲方将视乙方自动解除合同,乙方所干工程量不予结算。

  7、食宿由乙方自理。

  8、甲方有权有义务对乙方在施工质量、安全、进度等方面进行监督指导。

  9、甲方有义务为乙方解决紧急情况下(如疾病、工伤)的小额(500元以内)借支。

  10、按合同约定,甲方应按时给乙方结算,并按约定支付乙方的人工费,乙方必须如实向甲方提交本项目工资表。

  九、结算及付款办法

  1、本项目付款方式以我公司与施工总承包方签订合同的付款方式为依据,总包方付款后开始给乙方付第一个月工程款,工期至第一栋楼的外架搭设开始计算,由乙方将任务书(任务书必须由甲方的项目经理,质检员,安全员,材料员签字方为有效)上报预算部及财务部时对工程量审核和人工费核算,并经公司副经理审核结束后支付乙方人工费70%(含前期的现金借支,伙食借支,罚款,材料款)以后以此类推,并于月底至次月支付70%人工费,按主体结构完工程付款至80%,工程竣工后6个月内继续付总工程量95%,剩余作为质量保证金,5%在5个月内付清。

  2、根据《劳动法》及国家相关规定,甲方有权代付乙方所雇用人员的工资(由乙方造册)。但每月支付总额不超过乙方所结算的人工费及合同约定的付款比例,(乙方必须提供工人工资表)

  (如达不到市级文明工地,每平方米下浮一元),(悬挑面积按一半计算),(春节前付清已干完工程量的80%)

  十、本合同未尽事宜,经双方友好协商解决,作为合同的补充条款。

  十一、此合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司执一份,由双方负责人签字后生效,至工程完工,结算付款完毕,合同自行失效。

  十二、其他约定事项

  本合同签订前,乙方向甲方缴纳(小写: )

  (大写 元)合同履行保证金,若乙方全面履行合同,甲方在第一次付工程款时,一次性退还乙方保证金,若乙方在工程质量,进度,人力等方面为达到合同的约定情况或乙方单方解除合同,则保证金不予退还,甲方有权解除合同。

  甲 方: 乙 方:

  代 表: 代 表:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

班组劳务协议13

  甲方:

  乙方:

  钢筋分项工程劳务合同内容介绍:

  __县__镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:__县__镇《福源名居》项目

  二、工程地点:__镇顺河街

  三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混结构。

  四、承包方式和承包范围

  4.1承包方式:设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝,切割片,对焊接,机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

  4.2承包范围:__县__镇《福源名居》项目,从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。

  五、工程结算

  5.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算,包含正负零以下及屋面女儿墙在內。

  5.2付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70%在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。

  六、工期要求

  6.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的.损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

  6.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。

  七、其它事项:

  此协议一式二份,甲乙各执一份双方签字生效。

  甲方:

  身份证:

  乙方:

  身份证:

  __年__月__日

班组劳务协议14

  甲方:______乙方:______

  甲、乙双方经协商,就甲方______施工事宜,达成如下一致:

  一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含.

  二、工程概况:

  1、工程名称:______

  2、工程地点:______

  3、工程施工范围:__________________和___________。

  三、工程价格:-_____________元/平方米,_______________部分________________-元/平方米________________面积按实际测量为主等等

  ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工______月______日。

  四、工程款的'支付时间、方式:工程完成前付清工程款的%,尾款__年__月__日内结清。

  五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。

  六、甲方负责办理-_______________或提供些____________________。

  如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。

  七、工程施工期间,甲方所有__________________提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并_________________。

  八、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。

  九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

  十、本合同一式两份,双方各执一份。

  发包方,

  甲方:______村

  承包方,

  乙方:______第三建筑有限责任公司

班组劳务协议15

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求实效信用的原则,甲方将寿县广岩街道新农村建设3期工程楼钢筋制作安装分项工程发包给乙方施工。为确工程的工期、质量、安全、文明施工,实现对业主的合同承诺,明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务,特签订本劳务分包施工合同,双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:寿县广岩街新农村建设3期楼工程

  2、工程地点:寿县炎刘镇

  3、结构形式:框架结构

  4、工程质量要求:确保合格工程

  5、工程安全要求:安全文明标化工地

  二、工程承包范围:

  包括材料进场后的卸车、分类堆放、挂牌标识、做下料单(报一份甲方)、制作绑扎(含垫块)、场内水平运输及垂直运输的配合;废料清理、施工机械(含磨损件的维护保养),构造柱和圈梁的钢筋预留,钢筋焊接(含电渣压力焊、砌体植筋)。

  三、工程承包形式:

  包清工。包小型材料及施工用具,如扎丝、垫块、粉笔、焊条、闪光对焊机、电焊机、弯曲机、切断机、调直机及工人劳保用品(安全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。

  四、工程承包价格:

  1、钢筋制作安装按建筑面积叁拾贰元/m2承包给乙方。

  2、以上单价为包干价格,包含完成该项目的所有钢筋工程,若中途因是乙方原因造成停工或退场,甲方将按已完成工作量的60%结算给乙方。本单价不受国家政策影响,单价不再做任何调整。

  3、以上单价含安全风险金、职工医疗保险、劳动保险、工伤保险与乙方违规操作引起的事故风险。

  五、结算及付款方式:

  1、结算方式:按图纸建筑面积进行结算。

  2、付款方式:进厂施工工人生活费分包自理,待工程进行至春节前付已完工程量的70%,付款清单必须经甲方生产负责人、施工员、质检员、安全员、预算员、仓库保管员签字确认审核后付款。待工程竣工验收合格后付至完成工程量总价的70%,竣工验收合格决算审计后本年内款到付清尾款。

  3、乙方必须保证农民工工资发放,不允许拖欠农民工工资,甲方负责监督。如因工资问题引起工人闹事等过激行为,甲方将追究乙方责任,乙方必须承担由此引起的建设单位对甲方的一切罚款。

  六、双方责任:

  (一)、甲方责任:

  1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查,并按甲方相关管理规定进行验收处罚。发现问题,甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工班组,由此造成的损失(含工期),均由乙方承担。

  2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。

  3、负责乙方施工轴线、标高交底。

  4、甲方应为乙方进行提供施工方便,根据施工计划,依据工程施工进度及时组织材料进场。

  5、负责提供乙方施工人员的住宿用房和生活用水、电,所有施工人员吃饭均由乙方自行安排。

  6、负责提供乙方施工吊运机械和施工用电。

  7、依据甲方与建设单位签订的承包合同的工期进度要求,甲方负责对乙方的进度进行监督。对乙方不能按时完成时,立即通知乙方组织调整,乙方必须在收到通知单两个工作日内见效,调整后工期仍有延误,甲方按总承包额的1‰每天进行处罚,若乙方仍无切实可行的措施,甲方有权调换施工队伍,其发生的一切费用在乙方工程款中直接扣除,同时乙方应承担相应的违约责任。

  8、负责把材料送到施工现场并调拨给乙方使用。

  (二)乙方责任:

  1、乙方驻工地现场代表:(全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)。

  2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、身份证复印件,并确保进场施工人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

  3、乙方在进场时必须缴纳壹万元履约金,甲方在主体结构验收合格后退还。

  4、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

  5、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配,不得随意退场,禁止使用童工,如违反以上规定或造成事故者,均由乙方承担一切经济损失和责任。

  6、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施,确保自身的施工安全。由于乙方施工人员自身安全措施不力或自身原因造成安全事故的,由此发生的一切费用均由乙方自行承担。

  7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训,特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

  8、乙方作为本合同的执行人,应全面履行本合同的实施,所有乙方内部事宜均与甲方无关(关键是职工工资的发放和拖欠及所有质量、安全事故的处理)。

  9、乙方应加强与甲方的沟通,根据现场工程量科学组织安排劳动力,必须提前一周以书面形式通知甲方备料,杜绝发生停工待料现象,否则由此造成的损失由乙方承担。

  10、施工期限内乙方所用的甲方机械负责维护保养并应服从甲方调度。

  11、严格按照甲方的要求搞好现场文明施工,做到工完料清场地清。搞好职工生活区卫生和安全保卫工作。

  12、负责接收甲方的材料并负责卸货,负责领用施工现场周转材料等,并负有保管责任,损耗以外的丢失或损坏按租赁公司的要求赔偿。

  七、工期、质量、成品保护、安全文明施工

  1、工期:乙方保证按甲方现场安排、编制的工期组织计划施工,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按1000元/天罚款(除不可抗拒因素外),多者累加。

  2、质量:该工程质量目标为合格标准,乙方内部施工应严把质量关,要求分部分项验收达100%合格,达不到设计要求的`质量其返工费用自负,且其结算单价按合同中第四大项第3条执行,单价下浮计算。

  3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度做5倍罚款。非有意而损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

  4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工。在施工过程中,未做到工完料清场地清,或乙方原因造成材料浪费,甲方将视具体情节作相应罚款,按所浪费材料总价值的3倍罚款。

  5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的相关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理,监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,负责督促。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品,乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查,采取必要的安全卫生及环境保护措施,消除事故隐患及环境造成的污染危险影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。

  6、材料领用:在保持质量的前提下,材料实行甲、乙方双控,乙方领用材料实行限额领料,作为合理使用材料,绝不容许浪费或多用材料,如超出领料范围外的材料由乙方承担。加工设备的日常维护保养由乙方承担。

  7、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业,违章指挥,违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部补偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

  八、其他

  1、乙方所有进出当地参加人员的差旅费自行解决,甲方不予承担。

  2、由于乙方原因中途退场和违约的,已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利;如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方负责。

  3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,遵守地方及现场的综合管理要求,如因乙方原因(无论任何原因)造成打架斗殴违法行为,甲方一律不予调解,并以经济处罚方式追究乙方责任,第一次打架罚款2000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算,视为罚款,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

  4、乙方未完成合同工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。

  5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责,甲方通知乙方两天后,乙方未见答复意见,甲方将自行处理,所有费用由乙方承担。

  6、乙方进场施工人员必须带安全帽,否则每人每次罚款50元。

  7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。

  8、乙方进场人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的十倍进行处罚,从工程结算中直接扣除,情节严重的移交司法机关处理。

  9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款500元,第二次罚款1000元,第三次甲方有权责责令乙方无条件退场。已施工的工程量不予结算。

  九、未尽事宜:

  本合同如有未尽事宜,双方协调解决。

  十、合同生效:

  合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,甲方公司备案壹份,双方签字盖章后生效,结清所有工程款后失效。

  甲方(盖章);乙方(盖章):

  现场负责人:现场负责人:

  ____年____月____日____年____月____日

【班组劳务协议】相关文章:

班组劳务合同10-14

钢筋班组劳务合同10-17

泥工班组劳务合同09-11

劳务合同劳务合同03-07

劳务的协议09-28

劳务协议范本02-11

人员劳务协议09-02

施工劳务协议02-11

单位劳务协议08-29