安全合同

关于安全合同锦集8篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的安全合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安全合同 篇1

　　为了提高安全意识强化管理，__驾校与聘用教练员协商，达成如下协议，以安全责任状形式签定。

　　1.路训阶段教练员必须在车上,若考核员发现学员独自路训,罚教练50元/次,由此发生车辆、人员等事故,教练员负全部责任,视情节扣除安全押金、工资，直至开除。

　　2.穿桩训练阶段,教练员必须在场地进行指导,否则罚教练30元/次,发生事故参照第1条.

　　3.教练车出车、收车,加油等在非训练场地的道路上行驶,必须由教练员驾驶车辆,否则扣教练30元/次,发生事故参照第一条.

　　4.教练员短时间离开车辆(20分钟内),必须与总教练请假,由总教练安排其他人照料车辆或短时熄火停车,不请假擅自离开扣教练30元/次,请假后未做及时安排扣总教练30元/次.

　　5.教练员中午或训练期间喝酒(啤酒、白酒等酒类）扣50元/次，醉酒以致不能正常工作，解除聘用关系。

　　6.车上不准乘坐与训练无关的人员(如亲戚、朋友等），更不准将车辆交给无驾驶证及非本校正式学员驾驶，否则扣30元/次，发生事故，教练员负全部责任。

　　7.没有校长、副校长批准,任何教练车不许出校门(接人、送人、加油、采购等），否则教练员负全部责任。

　　8.训练时段发生学员打架、斗殴事件，教练员要及时处理，并上报领导。

　　9.教练员不能有让学员摇车、起动、下车底修车等不安全行为，若因此造成学员受伤或其他事故，教练负全部责任。

　　10.不允许单独出、收车，必须在总教练带领下统一出、收车，各车钥匙在收车后按号挂在墙牌上，否则扣教练员20元/次。

　　11.安全押金500元/人,一月工作无事故,月底另发安全奖500元.教练员因工作调动(解除责任状)且无事故发生者退还押金,如因工作失误造成损失,视情况扣除押金,情节严重者开除,押金概不退还.

　　12.其他有关安全未尽事项,双方协商解决.

　　13.本责任状自签字之日起生效.

　　14.本责任状一式叁份,校长执一份,教练员一份,办公室留存一份.

　　__市__驾驶员有限公司(盖章)教练员(签字):

　　法人代表(签字):

　　年月日

安全合同 篇2

　　甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。

　　(一) 拆除任务：

　　黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

　　(二) 拆除范围：

　　配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。

　　(三) 拆除期限

　　依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的'期限内完成拆除任务。即： 年 月 日至 年 月 日，历时天 。

　　(四) 付款方式：

　　甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

　　(五) 乙方权利及义务：

　　1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

　　2、制定详细的施工方案及安全措施。

　　3、负责拆除现场的安全及文明管理。

　　4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。

　　5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

　　(七) 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

　　(八) 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安全合同 篇3

　　(甲方)用人单位： 工程地址：

　　(乙方)姓名： 住址：

　　身份证号码：

　　甲乙双方依照国家和重庆市劳动法法律法规建立劳动关系，履行相应的权利与义务，同意订立以下条款，共同遵守。

　　一、劳动合同期限： 年 月 日至 年 月 日。

　　二、甲方的权利与义务：

　　1、甲方安排乙方到指定班组、由班组安排具体工作。接受班组长管理指挥。

　　2、根据班组记载的出勤或完成的工作量，施工员签字后，按月付给乙方工资。

　　3、班组负责发放劳动保护用品、工具、用具、安排指定住宿。

　　三、乙方责任与义务：

　　1、乙方无条件服从甲方管理，自觉遵守现行各种法律法规和甲方现有管理制度。

　　2、做到安全生产，不违章作业、保证戴好自身防护用品，承担自身违规违章作业引发的`安全责任，经教育不改的处罚罚款(在工资中扣除)。不得参与打架斗殴等群发事件，有义务协助甲方对事故真实过程进行的调查。

　　3、有义务向甲方提出进一步搞好安全防护、管理的建议，及时报告发现的不安全隐患，并积极参与整改。

　　4、有权利追收甲方拖欠的应发工资款。

　　四、工资计算与发放：

　　1、计件：按计件合同进行计算，完成合同约定后，按约定支付时间支付。

　　2、计时：按规定出勤率由所在班组造册，施工员审批后，按出勤率 单价/天、按月计，在次月15日前发放。

　　3、所有计件、计时工资，均已包含相关规定的五险交纳费用和各种补贴在内。

　　五、上述条款未尽事宜按《劳动合同法》等相关法律法规规定相关条款、双方协商解决。

　　本合同一式两份双方签字后生效，甲、乙双方各持一份，具有同法律效力。

　　甲方： 乙方：

安全合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，甲方委托乙方就甲方 进行安全评价，通过友好协商达成如下协议：

　　一、项目名称

　　北化凯明化工有限公司

　　二、评价类型

　　□安全现状评价 □安全预评价 □安全验收评价

　　三、评价范围

　　四、报告提交时间

　　在甲方提供完整资料后 个工作日提交安全预评价报告。

　　五、费用及结算方式

　　项目评价费用（大写）：

　　结算方式：

　　提取安全评价报告时一次性付清。

　　六、甲方的责任与义务

　　1、甲方应配备相应的.人员，按照评价要求、内容，积极协助乙方开展安全评价工作，在规定的时间内按照乙方要求完成所有整改项。

　　2、甲方应按评价工作的需要及时为乙方提供所需的技术管理文件、图纸、数据和相关资料，并对其正确性、有效性负责。

　　3、甲方有权要求乙方遵守甲方有关管理制度，并对所提供的各类文件妥善保存。

　　4、甲方有权要求乙方按合同时间及时提交评价报告并对其正确性、有效性负责。

　　5、甲方应按合同要求及时支付评价费用。

　　七、乙方的责任与义务

　　1、乙方成立专门评价小组，组织有关的技术力量，开展评价工作。

　　2、乙方应向甲方提交安全评价报告并对其正确性、有效性负责。

　　3、乙方应妥善保管甲方提供的技术管理文件、图纸、数据和相关资料，使用后及时完整归还甲方。

　　4、乙方工作人员在现场工作时应遵守甲方的有关管理制度。

　　5、乙方有权要求甲方提供评价所需要的技术管理文件、图纸、数据和相关资料，甲方应对其正确性、有效性负责。

　　6、乙方有权要求甲方按合同约定及时支付评价费用。

　　7、乙方对甲方的技术资料负保管和保密责任。

　　八、其它

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。若协商不成，提交项目所在地人民法院依法裁决。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各两份。自双方签字盖章后生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　通讯地址： 通讯地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　开户单位： 开户单位：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

安全合同 篇5

　　第一章 总则

　　第一条 为进一步规范用人单位与职工双方在生产过程中的劳动安全卫生行为，督促用人单位切实加强劳动安全卫生管理，防止和减少生产安全事故与职业病危害事故的发生，维护职工安全健康合法权益，促进企业健康和谐发展。依据《劳动合同法》、《工会法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《集体合同规定》等法律法规的有关规定，结合本企业实际签订劳动安全卫生专项集体合同（以下简称“专项集体合同”）。

　　第二条 企业在生产经营活动中，认真贯彻劳动安全卫生法律法规，落实安全生产、职业病防治主体责任，完善和落实劳动安全卫生责任制与各项措施，努力提高劳动安全卫生管理水平。

　　第三条 企业与工会建立劳动安全卫生问题定期协商沟通机制，开展以“查找隐患、平等协商、签订协议、跟踪落实、持续改进”为基本内容的工会主动参与职业安全卫生工作，不断改善职工作业环境和劳动条件。

　　第四条 本专项集体合同由企业方代表与职工方代表集体协商达成一致，经职工（代表）大会讨论，由企业方(企业法定代表人)与职工方代表(企业工会主席)签订。本专项集体合同签订后，对企业和职工双方均具有约束力，双方应认真履行。

　　第二章 企业劳动安全卫生保障

　　第五条 企业依法设立劳动安全卫生管理机构和配备专兼

　　职劳动安全卫生管理人员，建立健全安全生产责任制、劳动安全卫生各项规章制度、安全操作规程和事故应急救援预案。

　　第六条 企业为职工提供符合国家标准的劳动条件(生产设备、设施、生产工具、作业环境)，每年年初制订年度安全卫生技术措施项目方案，有计划地进行设备、设施的更新改造，并及时提供安全生产资金保证，确保专款专用。

　　第七条 企业结合实际对职工进行国家安全卫生法律法规和政策、企业劳动安全卫生管理制度、安全操作规程和设备设施使用维护规程的教育培训，告知职工作业场所和岗位存在的危险和职业病危害因素及防范和应急措施，建立安全卫生教育培训档案。未经劳动安全卫生教育和岗位技能培训合格的人员不得上岗。特种作业人员必须经过国家有关部门培训后，取得相应资格操作证，方可安排其进行特种作业。

　　第八条 企业会同工会每月开展劳动安全卫生检查，安全卫生管理部门不定期组织专业人员进行专项检查，各生产班组坚持每日检查制度，对发现的事故隐患和职业病危害问题及时落实整改。

　　第九条 企业在进行新建、扩建、改建工程项目时，依照国家规定对劳动安全卫生设施与主体工程实行“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)，工会参与“三同时”验收，有权提出意见并进行监督检查。

　　第十条 企业根据各工种岗位的需要，为职工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，教育职工正确使用。对不按规定穿戴和不正确使用劳动防护用品的职工，企业有权阻止其上岗操作。

　　第十一条 企业在有较大危险因素和职业病危害的作业场所和有关设施、设备上，设臵明显的警示标志和中文警示说明。

　　第十二条 企业定期对涉及职业病危害的作业场所进行有害因素检测与评价，并向职工公布。对粉尘、有毒有害物质超标的作业点，企业采取积极的治理措施，达到国家职业卫生标准和卫生要求。

　　第十三条 对直接从事有职业病危害作业的职工，企业按规定安排上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查，并建立职业健康监护档案，职业健康检查结果应如实告知职工本人，对有职业禁忌的职工及时调离原岗位。职工离开企业时，可向企业索取经加盖企业公章的本人职业健康监护档案复印件。

　　第十四条 企业依法参加工伤保险，并按时足额缴纳工伤保险费。职工因工伤亡或者患职业病，按规定享受有关待遇。

　　第十五条 企业执行《女职工劳动保护规定》和《未成年人保护法》，做好女职工和未成年工的特殊劳动保护工作。

　　第十六条 企业平均每周工作时间不超过四十小时，保证职工每周至少休息一日。企业安排职工每日工作时间不超过八小时，由于工作需要，经与工会和职工协商一致后，可以延长工作时间，一般每日不超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障职工身体健康的前提下，延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。企业安排职工加班或延长工作时间，依法支付工资报酬。 第十七条 企业根据夏季特点，做好防暑降温工作，为职工提供充足的防暑降温用品，合理安排生产工作时间，教育职工掌握预防中暑知识和急救办法，应协商约定高温补贴的发放标准及条件。

　　第十八条 企业负责人每年结合年终工作总结向职工（代表）大会报告有关劳动安全卫生情况，接受职工监督。发生职工因工伤亡、职业病危害事故或其它劳动安全事故，企业按规定及时向有关部门报告的同时，及时通知工会。工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见。

　　第三章 工会与职工的权利和责任

　　第十九条 工会参加企业劳动安全卫生规章制度的'研究制定和修改，涉及职工劳动安全卫生的重大问题，履行职工（代表）大会程序，经职工（代表）大会审议通过。

　　第二十条 工会有责任教育职工严格遵守企业的各项劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，接受企业的教育培训和管理。

　　第二十一条 工会认真履行劳动保护监督检查职责，支持企业加强劳动安全卫生管理，定期组织检查、监督劳动安全卫生法律法规、政策、制度的执行。

　　第二十二条 工会积极协助企业落实劳动安全卫生规章制度，通过开展群众性的“安康杯”竞赛、“安全生产月”、“职业病防治周”、“安全技能比武”等宣传教育活动，不断提高职工的安全技术素质和自我防护意识。

　　第二十三条 工会组织职工积极参与企业事故隐患排查治理活动，对职工排查出的事故隐患督促企业及时整改落实。

　　第二十四条 职工有权了解其岗位存在的危险和职业病危害因素、采取的防护措施及事故应急抢救措施，有权对本单位的劳动安全卫生工作提出意见和建议。

　　第二十五条 职工有权拒绝企业管理人员的违章指挥、强令冒险作业行为。对危害职工安全健康的行为，有权提出批评、检举和控告，企业不得因此对其刁难或打击报复，不得降低职工工资、福利等待遇或解除劳动合同。

　　第二十六条 职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取应急措施后迅速撤离作业场所。企业不得因职工在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利待遇或者解除其劳动合同。

　　第二十七条 职工在生产工作中发现事故隐患应及时报告企业或工会，接到报告的人员应当及时处理。

　　第二十八条 职工在生产过程中，严格遵守企业制定的劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

　　第四章 监督检查和违约责任

　　第二十九条 企业集体合同监督委员会（小组）依法对专项集体合同履行情况进行检查，每季一次。检查过程中发现问题，应限期整改，并将情况以书面形式提交双方首席代表。

　　第三十条 企业职工（代表）大会对专项集体合同履行情况进行民主监督，工会定期向职工（代表）大会报告专项集体合同履行的检查情况。

　　第三十一条 对违反国家安全卫生法律法规和规定的单位和部门，未能限期整改或整改不达标的，由政府有关部门对责任单位或责任人依法进行行政处罚并责令再次限期整改，直至企业和工会联合检查验收合格。

安全合同 篇6

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《中国石油天然气集团公司反违章禁令》，为了有效实施公司安全管理，实现公司特殊操作员工的安全目标，落实安全责任主体责任，特签订20xx年特殊岗位安全合同。

　　一、责任指标

　　1、HSE岗位及消防工作职责履行率100%。

　　2、各项管理制度及安全操作规程执行率100%。

　　3、严格执行《中国石油天然气集团公司反违章禁令》，杜绝违章操作。

　　4、特种作业人员持证上岗率100%.

　　二、主管部门的权利和义务

　　（一）权利

　　1、有权要求压力容器操作人员严格执行压力容器操作规程和日常维护，遵守安全生产法律法规、标准、制度及指令，

　　2、有权要求压力容器操作人员履行岗位职责、维护安全生产职责，对压力容器操作人员履行安全生产职责情况进行检查、考核、奖罚兑现。

　　3、有权对压力容器操作人员发生下列情况之一的行为，视情节轻重，按有关规定予以处罚。

　　（1）拒不接受安全生产检查的。

　　（2）上岗未按照规定穿戴劳保护具的或将劳保护具挪做他用的。

　　（3）玩忽职守，违反安全生产责任制、操作规程和劳动纪律（如脱岗、睡岗、乱岗和酒后上岗等）的。

　　（4）发现事故险情，不采取措施、不及时报告或隐瞒事故真相、伪造现场的。

　　（5）将制桶设备交于他人管理或私自离开设备。

　　（6）其他违章行为。

　　4、压力容器操作人员发生事故后，主管部门有权组织对事故进行调查，有权对事故责任者进行处理。

　　5、对压力容器操作人员的身体条件、安全意识、操作技能不具备要求，有权调换其岗位。

　　（二）义务

　　1、必须贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真宣贯有关安全生产法律法规及标准，建立健全安全生产规章制度，制定事故预防措施，并积极组织落实。

　　2、必须提供符合国家、规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

　　3、必须按规定对压力容器操作人员进行安全教育和技能培训，进行资格培训，并且必须持证上岗。

　　4、有下列情况之一的，对压力容器操作人员应给予表扬或奖励：

　　（1）自觉遵守压力容器的操作和日常维护，遵守安全生产法律法规、遵章守纪，安全文明操作、清洁生产方面做出突出成绩的。

　　（2）发现事故或苗头，及时采取措施排除或向领导报告，避免了重大事故发生的。

　　（3）在安全生产科学技术、劳动卫生、安全生产管理等方面有良好建议，并取得显著效果的。

　　三、压力容器操作员工的.权利和义务

　　（一）压力容器操作员工的权利

　　1、压力容器操作员工有权对主管部门的安全生产工作提出合理化建议和改进意见。

　　2、压力容器操作员工有权拒绝违章指挥、强令冒险作业，有权向主管部门的上级部门举报。

　　3、压力容器操作员工对危害安全生产和身体健康的生产条件或行为，有权提出批评、检举和控告。

　　4、遇严重危及压力容器操作员工生命安全的不可抗拒的紧急情况时，有权采取必要的措施避险并立即报告。

　　（二）压力容器操作员工的义务

　　1、压力容器操作员工必须严格遵守安全生产规章制度和劳动纪律，认真执行维修岗位安全操作规程，不违章作业。

　　2、压力容器操作员工上岗时必须正确穿戴好劳动防护用品，保证岗位安全防护装置及设施齐全、完好、灵敏、有效。

　　3、熟练掌握压力容器安全操作技能和故障排除方法，并按规定巡回检查，及时发现和消除隐患，自己不能消除的应立即向主管部门如实汇报。

　　4、压力容器操作员工必须按照主管部门的要求，积极参加公司组织的各类安全教育培训活动。

　　5、压力容器操作员必须自觉接受主管部门的检查，服从主管部门安全管理人员的指挥。

　　四、奖惩办法

　　奖惩按化工集团及公司有关奖惩规定执行。

　　五、责任书有效期限

　　特殊岗位安全合同有效期限为：

　　20xx年 1月 1日至20xx年12月31日

　　六、其它

　　特殊岗位安全合同经双方签字后生效，一式贰份，主管负责人、操作员工各执一份。

　　主管负责人： （签章） 年 月 日

　　员 工： （签章） 年 月 日

安全合同 篇7

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程 工程承包给乙方施

　　工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一。工程概况

　　工程名称： 工程地点：

　　施工内容：

　　结构类型：

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1。 图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程（包工包料）。

　　2。乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3。夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《20xx年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20xx年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20xx年四川省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮8%支付给乙方。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

　　6、材料送检费用由乙方负责。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1。必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2。乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3。乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4。对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5。乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6。乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的`材料费。

　　7。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8。保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1。乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2。各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3。乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4。乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。

　　5。 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1。甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2。乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按一标三规范要求组织施工检查。

　　3。乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4。乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5。乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　六、付款方式

　　进度款支付按照月进度实施

　　1、地面工程修建至二层之前（包括地下室），由乙方自行垫资;地面工程修建至二层时，由甲方在15天之内支付乙方所有已完工程量的80%。

　　2、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的80%的工程款。

　　3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。

　　3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

　　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

　　七、违约责任处理

　　（一）凡出现以下情况均视为违约：

　　1。乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

　　2。乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

　　3。其他造成工程各种损失的过失行为;

　　4。乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　5。不服从甲方的管理。

　　（二）违约处罚

　　1。乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2。对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

　　3。乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

　　4。不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx～5000元的。

　　（三）其他奖惩约定

　　发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

　　九、附则：

　　（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

　　（二）班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

　　（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

　　甲方负责人： （签字） 乙方负责人： （签字） 签 章：

　　签订日期： 年 月 日 身份证号码：

安全合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，就乙方租用甲方场地进行拍摄、制作广告事宜达成如下协议：

　　一、租用时间：天（即**年月日至**年月日）。若因天气条件需调整时，由双方另行协商确定。

　　二、租用地点：本次广告在拍摄，如乙方需要对工作地点做出调整时，应事先与甲方沟通，由双方协商确定。

　　三、租用费用：

　　1、场地租金：乙方最晚应在拍摄日前一个工作日内向甲方交纳人民币元（人民币贰万元整）作为场地租金。

　　2、场地使用保证金：乙方在拍摄日前需向甲方交纳人民币元（人民币伍仟元整）作为场地使用保证金；乙方拍摄完成后，由甲方负责场地验收，合格后保证金退还乙方。

　　四、乙方须将此次拍摄活动中的内容、灯光及装饰等方案报甲方审核同意后方可拍摄。

　　五、甲方将指派工作人员配合乙方进行现场管理和协调工作，乙方所有的工作人员、演员及工作车辆均须按双方商定的地点休息、停放临时场地租赁协议书临时场地租赁协议书。

　　六、乙方应遵照甲方场地使用规范来执行操作，拍摄当日乙方应最少安排一名工作人员跟甲方在一起协调及监督。

　　七、乙方必须负责清除拍摄场地内因布置拍摄所产生的废物，并保持拍摄期间甲方场地的环境清洁。

　　八、甲方应向乙方提供泊车位。

　　九、乙方不得损坏甲方场地内的所有设施，如有损坏，甲方有权从乙方缴纳的.保证金中扣除相对金额作为损坏赔偿。

　　十、如乙方违约，甲方有权全额扣除乙方缴纳的保证金作为违约赔偿金临时场地。

　　十一、如因履行本协议所产生的争议，由双方共同协商解决。

　　十二、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后后生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字（盖章）： 签字（盖章）：

　　日期：**年月日 日期：**年月日

【安全合同】相关文章：

安全的合同03-08

安全施工合同02-16

关于安全合同02-18

工地安全合同02-12

安全协议合同02-26

安全生产合同03-02

电工安全合同03-11

工程安全合同03-15

运输安全合同03-20

岗位安全合同03-21