安装合同

实用的安装合同锦集九篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的安装合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承建惠州可立克科技工业园工程(II标段)。甲方现将工程模板制作、安装拆除分项工程委托乙方施工。为明确双方职责，本着友好合作的原则，为保质、保量、保安全、保文明施工，按期完成该分项工程的施工任务，经双方协商一致，签订以下合同条款以资共同遵守。

　　一、概况

　　(一)、工程名称：惠州可立克科技工业园工程(II标段)。

　　(二)、工程地点：惠州仲恺东江高新技术产业开发区可立克科技工业园。

　　(三)、结构类型：钢筋砼框架结构;层数：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍全部为6层。

　　(四)、建筑面积：2#、3#、4#公寓约15000 m2，5#、6#宿舍约24000 m2。

　　二、工程承包形式及范围

　　1、乙方以包工(不包主料)、包铁钉、扎线、小型机械(电钻、圆盘锯、手提式电锯)、包工期、包质量、包安全的承包方式进行承包模板制安工程施工任务。

　　2、乙方必须按照设计施工图纸和会审记录、设计变更、前后图纸修改、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx工程质量要求负责模板制安工程施工。模板制安工程包括：混凝土墙、框架柱、框架梁板(包含高支模方案内容工作)、楼梯、构造柱(后浇带镀锌收口网封堵)、窗头板、窗台板、门窗洞过梁、雨蓬、挑檐、楼梯栏板、阳台栏板、女儿墙、天面所有构筑物、小型砼预制件、零星工程(配合水电及其他工种预埋件、施工缝分隔、水电和消防及空调等洞口预留及加强等工序施工及后补预留洞口)等模板制安。

　　3、承包项目范围：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍模板制安拆。

　　三、承包综合单价

　　按如下方式计算，工作内容包括模板制安、垂直水平运输及梁、板与柱、混凝土墙的.节点加钢丝网分格等模板所有工序在内);

　　1、按所安装的模板砼对触面计算，每平方米人民币贰拾伍元正(人民币25.00元)。此综合单价包括工资、劳保、保险、加班津贴(含夜餐)、工伤医疗费用。其中工伤医疗费用20000元以下为乙方负责，超过20000元部分由甲方支付。

　　四、施工质量等级及文明施工要求

　　1、质量等级：合格。

　　2、文明施工要求：场地整洁，不乱堆乱放，材料堆放整齐。

安装合同 篇2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利与义务，保证工程顺利进行，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围及内容：住户及门市电表集中安装，电源接至每户门口，住宅每户配置 单相电表一只， 的断路器一只， 组合型漏电断路器一只，门市每间配置单相电表一只、断路器一只，集表箱均采用铁壳表箱。

　　第二条 工程合同价款

　　1、工程采用包工包料计价形式：住户 元/套，(电表 只),门市 元/间，(电表 只)，总价款 元，按实结算。

　　2、若合同约定工程范围及内容不作更改，合同价格不作调整。

　　第三条 材料及设备选用

　　1、 电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表，短路器选用正泰集团产品。

　　2、其余材料必须符合国家质量标准。

　　第四条 工程质量和检查验收

　　1、 承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工，并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的'监督检查。

　　2、 工程竣工后，承包方按规定提供相关的电气安装资料，5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。

　　第三条 工程价款的支付与结算

　　1、承包方签订合同时，发包方支付承包方合同总价款的 %的预付款，计人民币 元

　　2、 工程完工验收合格后5日内，发包方须一次付清工程款。

　　第四条 违约责任

　　1、 工程质量不符合合同约定的，承包方负责无偿维修或返工。

　　2、发包方未按约定支付工程款的，按应付款的0.2%每天支付违约金。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方代表签字并加盖公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

安装合同 篇3

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　甲方将工程承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。

　　四、施工日期：

　　自 年月日至 年月日止，共计 天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。

　　五、工程价款：

　　本工程实行固定单价元/樘，工程量 樘，总造价约 元。工程交工时，以实际发生并双方数量认可的工程量结算。

　　六、付款方式：

　　乙方进场甲方付工程款；门框安装完甲方付工程价款；工程完工甲方付工程款全部款项 。

　　七、质量要求：

　　1、材料要求：不锈钢（具体的以样板门为准）

　　2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

　　3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

　　八、工期保修：

　　该工程的保修期为壹年 ，保修期从竣工之次日算起。注：人为损坏不包。

　　九、甲方权利、义务：

　　1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

　　2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

　　3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

　　4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

　　5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

　　6、甲方有对乙方所报送的`样品和分部工程及时确认及验收的义务。

　　7、甲方有承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务。

　　十、乙方的权利、义务：

　　1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

　　2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

　　3、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

　　十一、工程变更：

　　1、甲方有对门进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

　　3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

　　十二、违约与争议：

　　1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决。

　　2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。

　　本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇4

　　合同编号：_________

　　甲 方：_________

　　联系人：_________

　　乙 方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的'扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

安装合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：

　　一、工程概况：

　　工程名称：中央空调系统的安装调试

　　工程地点：项目工地（号）

　　二、合同范围：

　　本合同范围： 项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价：

　　本合同总造价为： ￥ 元

　　人民币大写： 元整

　　3.1“合同价格”是指 项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外（甲方供应设备见附表），从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价 30 ﹪为设备预付款；

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价 30 %

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价 20 ﹪。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价 15 ﹪。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款

　　五、工程工期：

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2 在合同生效以后，叁 日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3 乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4 如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5 遇不可抗力（由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件），工期顺延。

　　六、工程验收：

　　6.1 乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。

　　6.2 安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2 如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家20xx年工程定额三类取费进行合同金额修订。

　　八、质保期

　　8.1 质保期从竣工验收合格之日起计算 壹 年，主机设备保修三年。

　　8.2 乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1 由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2 若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3 乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款1‰的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）。

　　十、不可抗力

　　10.1 如果双方的`任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2 不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、 合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2 凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　由于

　　12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2 当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、 仲裁

　　13.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、 合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项：

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托人：

　　委托人：

　　开户行及帐号：

　　开户行及帐号：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　年 月 日

　　年 月 日

安装合同 篇6

　　合同编号：

　　甲方:

　　乙方:

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方项目空调销售、安装工程达成以下协议：

　　一、工程内容

　　乙方负责该项目 “”品牌中央空调设备供应和设备安装、调试工程。

　　二、工程总造价

　　合同总金额为 元人民币（ 含税），大写：元整。 a、其中设备部分为 主机、末端风管机、鲜风及抽气机_/元，

　　b、工程部分为__风管、水管及电控部份等__/ 元（详见报价清单）。

　　三、付款方式

　　1、甲方与乙方签定合同之日，甲方即支付合同总价的30%做为定金，即:人民币 元,大写 元整（确认收齐定金后，乙方才安排现场设备定位及安装材料风管及管道进场布设施工，如果甲方工期较紧，请采取支付现金方式或其他快捷的支付方式确保定金及时到乙方帐户）。

　　2、设备（室内末端盘管机、鲜风柜及排风柜等）送抵工地验收后即时支付合同总价的30%，即：人民币 元,大写 元整。对于乙方货到无法兑现当天付款造成乙方二次送货的，甲方应负担乙方装卸运输费1000元，并承担因此延误工期的责任。

　　3、设备（主机）送抵工地验收后即时支付合同总价的20%，即：人民币元,大写 元整。对于乙方货到无法兑现当天付款造成乙方二次送货的，甲方应负担乙方装卸运输费2000元，并承担因此延误工期的责任。

　　4、所有隐蔽工程安装完毕后七天内支付合同总价的10%，即：人民币元,大

　　写 元整。

　　5、所有工程安装调试完毕验收合格后七天内支付合同总价的7%，即：人民币 元,大

　　写 元整。

　　6、余款3%在工程验收合格后一年内付清总价，即：人民币元,大写 元整。

　　付款提示

　　（1）合同所有款项均需乙方财务人员出示“东莞市永诚空调机电设备工程有限公司收款专用收据”收取，业务人员均不得向甲方收取任何款项，否则，产生后果由甲方自行负责。

　　（2）款项给付地点如不在乙方办公场所进行的，则通过银行办理以保证资金安全。

　　四、工程工期

　　1、乙方在合同签定后 个工作日内安排工程进场， 个工作日内安排设备进场（以乙方收到甲

　　方定金的全额支付之日起方可计算工期，转帐支付的则以乙方到帐的银行确认日期为依据。）

　　2、总工期按照装修方的工程正常进度为准，乙方的工期工量都很少，除不可抗力原因外，甲方停工

　　超过40日的应在未满40日前向乙方结清款项以免无限期拖延。

　　3、因不可抗力因素造成工期延误或非乙方原因停电、停水24小时以上造成工程延期，工期相应顺延。

　　五、甲方责任

　　1、审核设计方案和图纸，现场确定室内外机摆放位置及各种管道走向，再签定施工图纸。

　　2、甲方负责提供施工用水、用电。负责配置空调室内机、室外机的电源，室内机电源线放置设备余留1米，室外机电源放置设备余留2米，需要控制开关的需控制开关。如主机需吊装和特别要求的材料，按实际工程量费用另付（具体见《空调安装增改工程收费明细表》）。

　　3、负责提供设备安装所需的土建工程。关于管道穿梁影响结构问题的打孔，甲方经物业公司协调后

　　指定位置画圈大小安排乙方施工。甲方负责铜管、线管、水管因安装需要而开凿的`墙槽、地槽回填工程。根据本合同附件设计图中室内机的大小尺寸，装饰天花吊顶的高低造型应至少保证比室内机厚度（H）≥5厘米的空间，同时预留检修口的尺寸至少为W300×L400(mm),便于足够容纳室内机的检修，及时告知装饰设计人员或现场装饰负责人必须服从乙方的技术要求。

　　4、如空调安装施工因环境需要搭置棚架，其搭置、拆运棚架费用由甲方负责，具体费用由甲方与棚架提供方自行协商。

　　5、有权监督工程质量，审核乙方施工方案，要求乙方现场答疑。特殊要求使用效果超出国家规范的，必须另以书面协议为据并要求乙方体现在设计方案中。

　　6、甲方在乙方按施工图纸所指定的方案施工后，如需更改方案的应与乙方另行商定，并承担更改施工费用（具体见《空调安装增改工程收费明细表》）。

　　7、甲方指派人员到现场配合协调和监管，以及办理乙方进场所需的一切管理手续。

　　8、甲方对乙方到货的设备负保管责任。工程未验收或验收合格后未付清款项，甲方无权使用设备，甲方擅自开机使用视同验收合格。

　　9、为保障甲方权益，甲方不与乙方现场施工人员私下交易，否则乙方对此不承担售后维保责任，因此造成损失的由甲方自负。

　　10、由装修和其它工种施工时造成乙方的设备及配件损坏，甲方应负责追究责任，并在责任方出资的情况下，乙方将其修复。

　　11、室内机的风咀配置，根据室内机回风口、出风口的尺寸配置。如超出此风口尺寸的，材料另计（具体见《空调安装增改工程收费明细表》）。

　　12、甲方或甲方委托之装修代理方在已确认其空调安装设计图纸且乙方已具体实施安装工程后，甲方要求改位追加的材料按实际改位次数追加材料的成本由甲方负责支付（具体见《空调安装增改工程收费明细表》）。

　　六、乙方责任

　　1、乙方应严格按照施工图纸说明、合同附件和技术要求规范进行施工，并进行质量自检记录，确保工程质量和合同工期。

　　2、乙方在施工过程中，如损坏甲方设施需负赔偿责任。

　　3、乙方在施工过程中应文明施工，服从有关人员的管理，自觉维护公司的形象。业务人员应知会甲方在乙方施工过程中的沟通及投诉程序，以提高自身管理水平。

　　4、收齐定金及现场定位后，方可安排设备订货及物流配送工作，以避免因现场的机型调整而造成不必要的退换手续。

　　5、告知甲方因管道穿梁穿墙所需的打孔尺寸和位置，得到甲方签字同意后方可施工。

　　6、货到收款时不接受甲方转帐支票的期票付款或不完全付款的方式，并有权将设备撤回仓库，在收到甲方的重复装卸运输费后，乙方承诺三天后再次送货上门，逢法定节假日的则顺延，不承担因此影响工期的责任。

　　7、以享誉业内的高度诚信，保证送达设备为原厂配送未经拆卸包装的全新设备。

　　8、承担本工程施工质量和安全事故的责任；按照报价清单上的规定品牌采购材料，质量标准足以保证该空调系统的正常运转。

　　9、工程未正式验收或验收合格后未收清款项前，有权不给甲方或第三方开机使用，不装毕最后的线控或遥控器件 。甲方擅自开机使用视同验收合格，如发生损坏，应由擅自开机方承担责任，并在责任方出资的情况下，乙方将其修复。

　　10、竣工验收合格并结清款项当天，向甲方移交所有资料并交付甲方正常使用。

　　七、工程质量及验收

　　1、施工中甲方有权检查工程质量，乙方必须予以积极配合。负责解释，甲方在收到乙方验收通知三日内安排人员验收，否则视同工程质量合格。

　　3、验收方法：按设计负荷不同时开机的，应按室外主机功率的大小开启相应部分的室内机状态下试机验收 。按设计满负荷开机的，应在全开机状态下进行试机验收。

　　4、双方有争议的，在使用效果符合国家标准的前提下，以该品牌厂方的检测报告为准。

　　八、维修及售后服务

　　乙方将按 售后服务程序及承诺对所供设备提供 非人为因素故障的免费维修服务。设备出现故障甲方通知乙方，乙方必须24小时内到使用现场处理（节假日除外）。超出免费维修期，将按成本价提供有偿维修服务，并实行终身服务。

　　本工程验收合格后，按照厂家规定期限免费保修。期满后实行有偿维保，按厂家有关规定收取零配件费人工费。验收合格后甲方拖欠款项的，乙方暂不提供售后、维保服务，结清款项后乙方可上门维保。免费保修期间，凡属乙方设备及施工质量原因所造成的故障或损坏装修的，乙方必须在接到甲方通知24小时内上门维修或修复。

　　九、违约责任

　　1、合同标的物的所有权，自甲方付清全部合同款项给乙方之日起正式转移给甲方。如超过合同规的付款期限，甲方仍未付清全部合同款项给乙方，则乙方有权处理合同标的物的所有权。

　　2、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方向乙方偿付设备总值的百分之三十违约金。

　　3、甲方逾期付设备款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

　　4、乙方所装的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝验收。乙方向甲方退回设备定金及偿付设备总值百分之三十的违约金。

　　5、乙方设备因特殊原因不能按合同时间交付到位时，乙方至少应在约定交货时间的前三天告知甲方，并向甲方具体报告并解释延期交货原因及跟进延期交货日期。

　　6、无特殊原因乙方逾期交付设备且未作解释说明的，乙方向甲方每日偿付设备款千分之五的违约金。

　　十、争议解决方式

　　本合同履行中若发生争议，双方应尽量通过友好协商解决。若协商不成，则向合同签定地人民法院提请诉讼。

　　十一、其它事项

　　1、本合同未尽事宜双方协商解决至工程完工。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，具有同等的法律效力。

　　十二、 本合同附件

　　《设计平面图》、《报价清单》、《销售安装合同》各一份。

　　十三、甲方款项汇入如下任一帐户并通知乙方及时查收，保留票据以便查验。

安装合同 篇7

　　发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

　　按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1、 工程名称：

　　1.2、 工程地点：

　　1.3、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

　　1.4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）

　　1.5、 工期： 天。（按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计）

　　1.6、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。

　　1.7、 合同工程价款（人民币大写）： （详见预算表）。

　　第2条 甲方工作

　　2.1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。

　　2. 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

　　2.3、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

　　2.4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

　　2.5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

　　第3条 乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

　　3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。

　　3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

　　3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。

　　3.8、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。

　　3.9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

　　第4条 关于工期的约定

　　4.1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。

　　4.2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。

　　4.3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的'停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期

　　5.2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

　　6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。

　　6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。

　　6.2、工程款的支付方式：

　　6.2.1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。

　　6.2.2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。

　　6.2.3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。

　　6.2.4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。

　　6.2.5、乙方以人民币 工程保修金，待保修期满后十天内结清。

　　6.3、 本工程项目的增减约定

　　6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

　　第7条 有关材料供应的约定

　　7.1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

　　7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

　　第9条 违约责任、争议或纠纷处理

　　9. 1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

　　第10条 附则

　　10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。

　　10. 2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。

　　10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

　　10. 4、附件：《装修工程报价（预算）表》

　　甲方： 乙方：

　　代表（签字）： 代表（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇8

　　发包人全称：(以下简称：甲方)

　　承包人全称：(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：

　　A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

　　B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的.施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　三、双方责任：

　　1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。

　　2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。

　　3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。

　　4、工完场地清。

　　四、工程费计算方式：

　　按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。

　　注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。

　　五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：

　　一、工程名称：楼配电箱的制作。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。

　　2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

　　三、合同价款：

　　1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，

　　大写：；

　　2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

　　四、付款方式：

　　1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；

　　2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；

　　3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；

　　4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；

　　5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。

　　五、材料品牌：

　　1、本工程采用元器件的品牌：。

　　六、技术要求及验收标准：

　　1、箱体半周长 米以内采用不小于 ㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。

　　2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。

　　3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

　　4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

　　七、甲方义务

　　1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

　　2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

　　3、负责配电箱进场的检查、验收。

　　八、乙方义务：

　　1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。

　　2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。

　　3、乙方必须按甲方要求的.时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。

　　九、保修：

　　配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。

　　十一、附则：

　　1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》

　　2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章 ） 乙方：（盖章 ） 代表人： 代表人：

　　年月日 年月日

【安装合同】相关文章：

安装的合同03-12

安装承揽合同02-03

设备安装合同02-15

水管安装合同02-10

暖气安装合同02-10

安装水暖合同02-18

电力安装合同02-19

加工安装合同02-22

广告安装合同02-26

门窗安装的合同03-04