安装合同

时间：2023-06-12 08:33:21 合同我要投稿

安装合同范文汇总十篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的安装合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安装合同范文汇总十篇

安装合同篇1

　　甲方：中山市鼎杰广告发展有限公司

　　乙方：中山市旭晖钢结构金属材料有限公司

　　甲乙双方本着互利互惠、平等公正的原则。经双方友好协商，制作龙门架事宜达成以下协议：

　　一、工程内容：龙门架壹个，规格：51米长*10米高*2面，离地总高度10米，

　　二、施工地点：(甲方指定) 世纪大道保利国际广场地段

　　三、工程工期：自工人进入施工现场之日起45日内完工(有效工作日)。

　　四、工程价格：工程总价为：22万元正(大写：拾伍万伍仟元正)。(总价含税，不包括照明设备和画面)

　　五、付款方式：

　　a．合同签订时，甲方支付乙方总额的20%即4.4万元（大写：万元正）；工程完成后甲方支付乙方总额的'40%即8.8万元（大写：万元正）；正工程验收合格30天后支甲方支付乙方总额的30%即

　　6.6万元(大写：万元正)；10%的余款即2.2万元作为工程质量保证金，1年后视质量保证情况，一次性返还乙方（如有质量保证不到位问题甲方有权扣除乙方保证金。

　　工程验收时间：为工程完工后10个工作日内，超过15天末验收视为合格；

　　六、工程质量：按照双方认的龙门架设计图纸和材料型号，工艺要求，进行制作施工。，保证工程质量。

　　七、双方责任：

　　甲方责任：

　　a．甲方协助负责办理制作龙门架施工所需的一切合法手续 b．b．甲方负责协调施工现场周边事务。

　　c．甲方对工程做现场验收，若不合格好及时整改。

　　d．按合同及时付款。

　　乙力责任：

　　a．乙方按甲方设计图纸和材料型号，工艺要求，要求严格施工，保质保量完成工程内容。

　　b．乙方应文明施工，安全施工，一切财产损失，安全事故由乙方承担。甲方不承担任何责任。

　　c．乙方应对施工现场周边环境进行保护，完工后尽量恢复原貌，清洁现场。

　　八、龙门架的使用及管理；

　　本龙门架自竣工后1年内如发生脱漆、脱焊、材料不合格等，乙方负责免费进行维护维修，壹年后交由甲方管理。鉴于龙门架设置于野外，甲方必须每年对龙门架进行维护维修，除锈刷漆：在正常使用情况下，本龙门架安全试用期限为3年。

　　九、违约责任：如单方违约，由违约方向履约方支付本合同总额的5％的违约金。如因违约给履约方造成损失，由违约方全部赔偿。

　　十、本合同未尽事宜双方协商解决，不能达成协商的向当地人民法院申请仲裁。

　　十一、本合同一式二份，双方各执份。盖章签字后具有同等法律效力。

　　甲方：中山市鼎杰广告发展有限公司

　　甲方代表

　　电话：

　　乙方：中山市旭晖钢结构金属材料有限公司乙方代表电话

　　：电话：

　　年月日

安装合同篇2

　　甲方（业主）：

　　乙方（施工方）：

　　依照相关法律法规，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行：

　　一、工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）

　　二、工程地点： #

　　三、工程工期：

　　四、工程造价与结算方式：

　　1 、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积

　　安《量房数据》平方米的地暖系统安装，工程总价元，包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。

　　2 、付款方式：甲方在签定本合同的.同时向乙方预付工程款________元。在材料进场甲方对材料验收合格后，再支付总工程款50%__ 元，在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。

　　3 、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应另立补充合同并在工程合同结束后一并付清。

　　五、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场，（由甲方办理施工手续）并协助乙方保证正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任。

　　六、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为乙方工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。

　　七、工程质量及工程验收标准

　　1 、主要工程材料名称：

　　2 、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米。

　　3 、系统验收以合同安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa至,并由甲方签署用户验收单, 乙方出具质量保证卡。

　　4 、管材间距20-25厘米。

　　5 、乙方所提供采暖管材保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装及产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司按照实际损失赔付。

　　6 、乙方质保期为施工验收合格后的二个采暖期，此期间因乙方原因造成的质量问题由乙方承担相应责任，并免费保修。八、违约责任

　　1．由于乙方责任未按合同日期完工，每逾期一天，应偿付甲方按工程造价千分之一的逾期违约金。

　　2．甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，每逾期一天按工程造价千分之一的逾期违约金。因甲方使用不当或因不可抗拒因素（如火灾、地震、战争等）造成地暖系统问题及损失，乙方不承担责任。

　　九、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字：签字：

　　电话：电话：

　　年月日

安装合同篇3

　　根据XXXX县政府“燃气锅炉工程”要求，公司(以下简称需方)与 (以下简称供方)签订本合同。

　　一、合同编号：

　　二、签订地点：

　　三、签订时间：

　　四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及xx-xx县政府“燃气锅炉工程”要求，供需双方协商一致，签订本合同。

　　1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见附件供货一览表。

　　2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

　　3、包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

　　五、招、投标文件，评标结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招、投标文件和评标结果表不一致时，以招、投标文件和评标结果表为准。

　　六、合同金额：，大写：。

　　七、一般条款：

　　1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

　　2、本项目系交钥匙工程，供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的.一切责任和费用。

　　3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

　　4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。

　　5、免费培训需方操作人员。

　　6、安装完毕调试合格后，供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。。

　　7、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行，质保期为调试验收合格之日起壹年或发货之日起18个月(先到为准) 。

　　8、交钥匙工程周期：合同签订预付款支付后95天内完成。

　　9、合同签订后预付货款30%，发货前付到合同金额的70%，安装调试完毕付款25%，5%质量保证金质保期到后设备无质量问题7天内付清。

　　10、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

　　11、质量验收：

　　(1)到货验收需方应当在7个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

　　(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担，如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。

　　八、交货时间、交货地点和验收单位：

　　1、锅炉交货时间：合同签订预付款支付后60天内交货。。

　　2、交货地点：需方锅炉房。

　　3、验收单位：甲方、监理以及当地检验机构和相关职能部门。

　　九、经济责任：

　　(一)供方责任：

　　(1)供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额5%的违约金。

　　(2)供方必须按合同规定的日期完工，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额1‰的违约金。

　　(二)、需方责任

　　需方无正当理由，不能中途退货或拒绝收货;需方需按时支付货款，否则按日支付延期货款额1‰的违约金;如果供方提前完成交钥匙工作，需方应予以适当的奖励。

　　十、合同解释：

　　如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

　　十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

　　十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

　　十三、本合同一式六份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装合同篇4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双

　　第一条工程概况

　　工程名称：自来水管道安

　　工程地点：

　　第二条承包范围

　　乙方根据自来水公司和规划局批复的方案，设计供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容，乙方负责

　　第三条承包方式及安装要求

　　(1)本工程采用包税费、包工包料、包设计、包施工、包包装、

　　1)双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

　　2〉工程量按经XXXXX规划局和XXXXXXXXXXXX自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

　　(2)乙方报送的结算金额必须真实准确;若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的XXXXXXX%，则甲方可按照超过部分的XXXXX%在结算金额中扣罚。

　　(3)安装要求：达到国家有关供水安装标准及XXXXXXXXXXX自来水公司供水管及水表安装要求。

　　第四条工期

　　(1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计XXXXXXX日历天。

　　(2)如遇下列情况，乙方须在发生签证事由XXXXXXX日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延;否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

　　1)因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

　　2)不可抗力因素。

　　第五条工程质量及验收标准

　　1.工程质量

　　(1)乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和XXXXXXXX市自来水管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

　　(2)乙方在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质量监督部门确认后，甲方以书面通知乙方，乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　2.验收

　　(1)工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　(2)乙方应提前XXXXXX日书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过XXXXXX自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

　　(3)工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式XXXXXX份提交甲方存档。

　　第六条工程总价款及付款方式

　　1.工程总价款

　　(1)工程预算总价款为人民币XXXXXX元(大写XXXXXXXXX)，工

　　(2)本工程的总价款不含市政路面修复费，不含供水主干管分摊费。

　　(3)本工程耗水费按人民币XXXXX元由乙方包干。

　　(4)本工程土方按XXXX%人工挖土，XXXX%机械挖土，挖土超过XXXXXXm计算放坡。

　　(5)本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

　　2.付款方式

　　(1)在合同签订后XXXXXX天内，按工程预算总造价的XXXXXXXX%预付备料款;

　　(2)工程进度达XXXXX%并经甲方对进度进行确认后XXXXXXX天内支付工程预算总造价的XXXXXX%;

　　(3)工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后付至工程预算总造价的XXXXXXX%;

　　(4)余款待办理结算后XXXXXXX天内付清。

　　(5)以上款项，甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。每笔付款时，乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

　　第七条材料设备供应

　　(1)工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场(仓库)。

　　(2)材料设备应附有出厂合格证明和XXXXXXX市自来水公司所规定使用的产品。如任何一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

　　(3)工程材料和设备差价的处理办法按XXXXXXX市定额站有关规定进行调整。

　　(4)施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　第八条双方义务

　　(1)委派现场代表(甲方工程设计部门)XXXXXXXXXXXXX负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

　　(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电(水电费由乙方承担)。

　　(3)提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

　　(4)及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

　　(5)接乙方书面竣工验收通知后应在XXXXX个工作日内组织竣工验收。

　　(6)对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起XXXX个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

　　(7)接乙方提供工程进度报表后XXXXX个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

　　(8)负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

　　(9)按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　〈10〉甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

　　2.乙方义务

　　(1)委派现场代表XXXXXXXXXXXXXXX负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　(2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

　　(3)工程项目开工应提前XXXXXXX个工作日将完整的施工组织

　　(4)乙方材料进场前，须提前XXXXXX个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

　　(5)施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

　　(6)于每月XXXXX日前达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的，还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

　　(7)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　(8)乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

　　(9)工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发

　　(10)乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

　　(11)乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

　　〈12〉乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　(13)办妥管道安装所有相关业务手续(不包修复路面费用〉，负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

　　(14)乙方保证其承包范围内的工程项目于XXXXXXX前通过自来水公司的验收，并向甲方提交XXXXXX自来水公司的工程验收合格证。

　　(15)图纸外(现场变更、临时工程等)的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后XXXXXX个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前XXXXXX个工作小时通知甲方，经甲方项目工程设计部门、地区公司及乙方现场共同验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各执XXXXX份，作为工程结算依据。

　　(16)分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式〉通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验，由此造成工期延误，责任由乙方承担。

　　〈17〉乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的.竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起XXXXX个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的2个月内完成结算。

　　(18)乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起XXXXX个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

　　(19)乙方须按本合同附件二“施工单位进场须知”的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

　　第九条违约责任

　　(1)甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，

　　乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　(2)甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　(3)甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的XXXX‰。向乙方支付违约金。

　　(4)乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交XXXXXX自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总价款的XXXX‰向向甲方支付违约金。逾期超过XXXXX日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的XXXXXXX%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　(5)乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的XXXXX%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　(6)乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则，甩方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　(7)在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

　　(8)乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

　　(9)甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程所有资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　(10)乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的XXXXX日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的XXXXXX%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　(11)乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的XXXXXX向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　(12)乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证的工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按

　　(13)乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的XXXX‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起XXXXXX日内支付。

　　(14)甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的XXXXX‰向乙方支付违约金

　　(15)乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十条转让条款(见第2章)

　　第十一条合同终止条款(见第2章)

　　第十二条保密条款(见第2章)

　　第十三条免责条款(见第2章)

　　第十四条法律适用条款(见第2章)

　　第十五条争议解决条款(见第2章)

　　第十六条其他条款(见第2章)

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人

　　(或授权签约人)：(或授权签约人)：

　　年月日：

安装合同篇5

　　发包方：承包方：工程名称：萝北县凤祥家园7#商住楼

　　凤祥家园7#商住楼水暖电照工程施工合同

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。

　　第一部分工程概况

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：萝北县凤祥家园7#商住楼

　　1.2工程地点：萝北县

　　1.3工程内容及承包范围：

　　水暖工程所包括的给水、排水、采暖、设备安装、调试等。电照工程所包括的公共用电、照明工程、临时用电、除机械以外的电缆沟挖掘等。

　　第二条：工期

　　合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。

　　第三条：工程质量等级：优良

　　第四条：承包方式、合同价款及结算方式

　　4.1承包方式：包人工费（含部分小型材料）。

　　水暖工程乙方负责全部工具，小型材料包括切割片、磨片、生料带、电焊条和本工程使用的活动临时电缆线等。电照工程乙方负责电焊机等全部使用工具，小型材料包括本工程所有使用的胶布、塑料袋、钢线、电焊条、打弯器等。

　　4.2结算方式：现金或银行转账支付。

　　第二部分双方一般责任

　　第五条：甲方工作

　　5.1委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的'变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

　　5.2甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

　　5.3甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。

　　第六条：乙方工作

　　6.1向甲方代表提供进度表计划。

　　6.2按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

　　6.3搞好施工现场的安全及成品、半成品保护工作。

　　6.4施工期间负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

　　6.5施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。如违反操作规程所发生的安全事故乙方承担全部责任。

　　第三部分进度计划和工期

　　第七条：进度计划

　　7.1在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

　　7.2乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

　　第八条：工期

　　8.1乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。

　　8.2因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

　　第四部分质量与验收

　　第九条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。执行工程水电安装施工规范及验收规范。

　　第十条：安装完毕，并调试合格。

　　第五部分合同价款与支付

　　第十一条：合同价款及支付

　　11.1合同价款：水暖工程甲方与乙方协商按元/m2进行结算。电照工程甲方与乙方协商按元/m2进行结算。第十二条：工程款支付

　　12.1经双方研究协商并且验收合格后进行支付。预留工程总价的5%作为保修金，保修期结束后返还给施工方。

　　12.2工程竣工付至除质保金外的全部工程款

　　12.3工程竣工验收使用后，水暖电照工程保修期为使用后一年，保修期期间维修费用由乙方承担（不可抗力及人为因素除外）。保修期满后，如有坏损、丢失，需要进行整改维修时，人工费由甲方承担。第十三条：违约责任

　　13.1甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

　　（1）因图纸变更未能及时送达乙方；

　　13.2乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工程延期，甲方有权要求乙方偿付违约金，每延误一天，罚款并承担相应的经济损失；

　　（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

　　（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

　　（3）其它违反现场操作规定的事故发生。

　　第十四条：合同生效与终止

　　本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。

　　第十五条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　第十六条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。

　　发包方：承包方：

　　年月日年月日

安装合同篇6

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：

　　一.技术参数

　　1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。

　　2.配件：

　　3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。

　　二.验收方式

　　验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的.全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。

　　三.费用及付款方式

　　1.每台热水器报价为人民币：(，辅助器件：

　　2.付款方式为

　　四.甲方责任及义务

　　甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　五.乙方责任及义务

　　1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

　　2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。

　　4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

　　六.双方违约责任。

　　1.如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。

　　七.乙方质量承诺及售后服务

　　1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。

　　2.自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。

　　3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

　　八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇7

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　一、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

　　二、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 产品概况：

　　1)、上述总价中包括：设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。

　　2)、安装及施工范围：供水设备主体安装

　　3)、安装范围：供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内，配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。

　　4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

　　5)、乙方保证货物为全新产品，质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符，本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。

　　三、交货期和安装期

　　1. 设备交货期：从合同生效之日起计算天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后个工作日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

　　2. 从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方，甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。

　　3. 设备的运输：乙方负责送货，费用由乙方承担。

　　四、设备的调试期

　　1. 设备调试期：甲方向乙方发出书面调试时间通知，乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备，甲乙双方需重新商定具体调试时间，且做书面调试时间确认函，甲乙双方需在确认函上签字认可，乙方按照此约定时间如期调试。

　　2. 本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

　　3. 乙方应免费为甲方提供技术咨询服务，并免费为甲方培训技术人员。

　　五、交货和安装地点：

　　交货、安装地点：

　　六、计价及付款方式

　　1. 计价方式：本工程按 (大写：人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

　　2.付款

　　2.1 付款方式：转账或其他方式

　　2.2 付款时间

　　1)合同签订后3日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥ (大写：整)作为设备定金。

　　2)全部产品运输至甲方现场后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%即￥ (大写： )做为设备的货到款。

　　4)全套设备安装调试完毕，经验收合格后15日内，乙方提供全额发票后，甲方向乙方支付合同总价款的17%即￥ (大写： )。

　　5)留合同总价款的3%，即￥ (大写： )为质保金，质保期2年，质保期满后15日内，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方。

　　七、质量标准

　　1. 乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准

　　2. 质保期：整机质保2年，终身免费维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场，但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的，质保期从该2个月的届满日的次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在2小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的'，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

　　八、验收

　　1. 乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

　　2. 乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外)，验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的，则视为甲方认可设备的质量及安装调试合格。

　　3. 验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

　　九、双方权利义务

　　1. 乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

　　2. 乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

　　3. 乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方应提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

　　4. 乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

　　5. 乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在全同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担。

　　6. 甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。

　　十、违约责任

　　1. 逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同。

　　十一、附则

　　1. 双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼

　　2. 本合同经双方签章后生效

　　3. 本合同一式肆份，双方各执两份

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

　　年日月

安装合同篇8

　　编号:在ZH/ NM/LW 20xxNO

　　内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装

　　工程施工合同

　　发包方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部

　　承包方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧

　　20xx年月日

　　发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲

　　方）

　　承包方（全称）：（简称：乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。

　　二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧

　　三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。

　　四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。

　　五、工程范围及内容：

　　5.1给排水、采暖安装工程

　　给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。

　　1〉给水系统

　　本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：

　　A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

　　B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。

　　C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；

　　D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；

　　E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；

　　F：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；

　　G：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；

　　H：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；

　　I：住宅部分户内卫生器具安装；

　　J：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的'整理归档等全部工作。

　　2〉排水系统

　　本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：

　　A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

　　B：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；

　　C：屋面各机房排水管道、地漏安装；

　　D：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；

　　F：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；

　　G：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；

　　H：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；

　　I：管道安装、设备阀门、仪表安装；

　　J：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；

　　K：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；

　　L：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3〉雨水、空调冷凝水系统：

　　本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：

　　A：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；

　　B：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；

　　C：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

　　D：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；

　　E：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；

　　F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；

　　G：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；

　　H：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。

　　J：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；

　　5〉热水系统：

　　本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： A：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；

　　B：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；

　　C：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；

　　D：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、

　　最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；

　　E：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；

　　F：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；

　　6〉采暖系统：

　　本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：

　　A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

　　B：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件（附件）安装；

　　C：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；

　　D：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；

　　E：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；

　　I：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；

　　5.2电气安装工程

　　1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：

　　本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：

　　1. 照明系统：

　　A：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各

安装合同篇9

　　工程名称：

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一、承包方法：

　　1、承包形式：单包，即包工不包料。

　　2、工作范围：工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，()乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的'施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

　　五、文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　七、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　八、付款方式

　　竣工验收后按总承包金付足70%，余25%在竣工结束后一次付清。剩余5%为质量保证金（三个月内付清）

　　九、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

安装合同篇10

　　需方： (以下简称甲方)

　　供方： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方采购太阳能，为了保证全面地改造各自义务，签订本合同，共同信守执行。

　　质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

　　第三条、交货时间及付款方式

　　1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。

　　2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕后付%，经甲方验收合格后付 %(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。

　　第四条、保修条款：

　　乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。

　　第五条、违约责任

　　乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款 %的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款 %.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达天时，乙方有权中止甲方对该设备的.使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

　　第六条、合同的解除条款

　　如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。

　　第七条、施工责任

　　1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按元起)。

　　2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

　　第八条、争议的解决

　　甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、合同正本及合同生效

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________