建筑工程合同

时间：2023-06-30 07:59:23 合同我要投稿

建筑工程合同(通用15篇)

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的建筑工程合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建筑工程合同(通用15篇)

建筑工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将位于望川楼旧房改建工程四层楼房交给乙方承建，经双方协商约定以下条款：

　　一、建筑方式：由乙方包工包料具体实施修建。

　　二、工程造价：四层建筑面积大约700平方米，每平方米430元，工程预算总造价30万元(工程决算时按实际面积计算)。拆旧房的材料全部归乙方所有，能用的材料全用上房。

　　三、建设工期：建筑时间以20xx年3月日起至20xx年7月日，共计四个月，下雨天等特殊情况除外。

　　四、施工要求：修建楼房为四层，上面大红瓦，由甲方提供修建样式(图纸)，乙方具体施工，施工具体如下：

　　1、地基按甲方要求打地梁，地梁钢筋外墙，主筋下面3根16螺纹，上面3根14螺纹(每根钢筋补差价20元)，外墙 37cm厚墙，内墙为24cm厚墙，上面2根14螺纹，下面2根16螺纹，地梁高度为30cm。两道圈梁，圈梁钢筋为12螺纹，高度为24cm。如果每增加一道圈梁，补差价一万元(按米算，每米130元计算)。

　　2、院内前墙贴瓷砖(每砖瓷砖为0.6元)，外墙水泥砂浆勾缝，室内墙石灰抹墙，白灰膏抹光。铺地板砖(每砖为5元)，如果用好的'，另外补差价。

　　3、不包括水、暖、电，上、下水道，室内防瓷涂料等建筑工程

　　4、窗户用塑钢窗(五羊料)，门为木门。

　　5、檩条为14大，脊檩为16大，栅板3cm下线，24cm厚，7路檩条。

　　五、付款方式：甲方根据乙方的工作量分期付款。即工人进入工地后，先拆除旧房，甲方付款一万元，打地梁买钢筋，付总造价的15%，上一层板付15%，二层15%，三层15%，四层15%，瓦好瓦后，主体完成付总造价的75%，装饰时按工程进度付款，工程结束后付总造价的95%，剩余5%经甲方验收合格后，结算其余的全部价款。

　　六、乙方进入工地后，由甲方保证水、电、路三通，并负责协助乙方。

　　七、乙方在施工中，一定要注意安全，如发生人员伤亡事故，由乙方全部负责，与甲方无关。

　　八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以作凭证，此合同经双方签字后生效。

　　九、工程完工后，验收合格，款项结清，此合同作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程合同2

　　订立合同双方：

　　建设单位：_____，以下简称甲方;

　　设计单位：_____，以下简称乙方;

　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料的准确性负责。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

　　6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给

　　第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件

　　(2)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的`数量和交付办法

　　本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

　　第七条其它

　　(略)

　　__________。

　　第八条效力

　　本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、XX……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：

　　设计单位(乙方)：

　　法定代表人：_______

　　联系人：_________

　　通讯处：_________

　　电话或电报：_______

　　开户银行：________

　　帐号：__________

　　________年____月____日订

　　附：

　　(1)______设计项目收费表;

　　(2)______工程设计补充协议书。

建筑工程合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、甲方准备在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年月日开始动工，至xxx年月日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

　　2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成;房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。

　　3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。

　　二、质量要求：

　　1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。

　　2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的.安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

　　三、安全问题：

　　工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

　　需要说明：

　　五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自XX年__月__日签定之日起生效。

　　甲方(签字盖章)

　　乙方(签字盖章)

　　甲方(签字盖章)

　　双方证明人(签字盖章)

　　乙方(签字盖章)

　　200 年月日

建筑工程合同4

　　甲方：姓名，性别：______月，身份证号：

　　乙方：姓名，性别，出身XXX_月____日，住址身份证号甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就____市彭家湾二期工程土石方平基项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：

　　一、甲方义务与责任

　　1、本着对____市彭家湾二期工程土石方平基项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对____市彭家湾二期工程土石方平基项目的合同签订给予配合把关。

　　2、确保项目的真实性，并协调中隧道南方建设股份有限公司贵州分公司与乙方签订项目的施工合同。

　　二、乙方义务与责

　　1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

　　2、本着甲方对____市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

　　三、报酬支付

　　1、在甲方帮助乙方取得这一项____市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费______%

　　2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

　　四、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（施工队伍）。

　　2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

　　3、若乙方拒绝配合甲方的`工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

　　（二）乙方违约责任

　　1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

　　2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

　　五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

　　甲方：见证人：

　　乙方：身份证号：

　　XXX_月____日

建筑工程合同5

　　甲方：___________（以下简称甲方）

　　乙方：___________（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：___________

　　二、工程地点：___________

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工。

　　四、开竣工时间：________年____月____日至年____月____日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币___________元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款：元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示本通用条款的'有关规定执行。

　　十一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的保修周期________年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕________年后失效。

　　合同签订日期：年____月

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：___________

　　代表：___________代表：___________

　　电话：___________电话：___________

　　日期：___________日期：___________

建筑工程合同6

　　甲方(委托人)：乙方(检测机构)：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

　　第一条、工程概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　建设单位：

　　监理单位：

　　施工单位：

　　第二条、检测项目

　　甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准)

　　□建筑材料检测□主体结构工程检测

　　□建筑节能检测□空气检测

　　具体的检测项目为：建筑节能热工检测。

　　第三条、检测费用的核算与支付

　　1、工程量为__房楼，计__个单体，检测费用按省检测统一收费标准__元/栋的`_折计费，共计金额__元。

　　2、合同价款支付方式为乙方提交检测报告后由甲方一次性付清。

　　第四条、检测报告的交付

　　(一)乙方交付检测报告一式三份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

　　(二)报告由甲方自行来实验室提取。

　　第五条、违约责任

　　(一)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　(二)检测项目属于现场检测的，乙方应在检测活动前3日通知甲方，甲方按照通知的日期配合乙方进场开展检测活动。因乙方未履行义务而造成甲方无法按时完成进度的，乙方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　第六条、其他约定事项

　　(一)本合同严格按《中华人民共和国合同法》执行，如有争议及改变内容，需经双方协商后解决，如通过诉讼解决，依法向__市人民法院提起诉讼。

　　(二)本合同签字之日起7个工作日检测完毕并提供合格的检测报告。

　　第七条、附则

　　本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。双方签字盖章后即生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程合同7

　　工程编号：合同编号：

　　工程名称：

　　工程地点：发包人：

　　承包人：

　　广东省建设厅制

　　第一部分协议书

　　发包人:（全称）承包人:（全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围:

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：_____ 天。

　　拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　合同总价（大写）：；

　　（小写）：。

　　项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

　　□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

　　六、组成合同的.文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、合同生效

　　订立合同时间：年月日

　　订立合同地点：

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　电子邮箱:

　　开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:

建筑工程合同8

　　甲方（发包人）________________

　　乙方（承包人）________________

　　签订日期：_____年_____月______日

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　第二条工程范围

　　乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层。浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

　　第三条承包方式

　　承包方式：包工包料

　　第四条合同工期

　　一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

　　第五条工程价款

　　（一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）元。

　　第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死。任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

　　第七条工程质量

　　一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

　　二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

　　三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

　　四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

　　五、本工程使用的.混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

　　第八条验收

　　一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

　　二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

　　第九条质量保修

　　一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固。乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

　　二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

　　第十条甲方权利和义务

　　一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

　　三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

　　第十一条乙方权利和义务

　　一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

　　二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

　　三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

　　四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

　　第十二条违约责任

　　一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。

　　第十三条合同的生效与解除

　　一、合同生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。

　　第十五条争议解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

　　第十六条付款方式

　　经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付，乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

　　合同附件：

　　1、略

　　2、施工图1张路面维修工程费用清单

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　代表人：_______________

　　地址：_______________

　　电话：_______________

　　日期：_____年_____月_____日

建筑工程合同9

　　发包人：__________________(以下简称甲方)。

　　承包人：__________________(以下简称乙方)。

　　甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：__________________.

　　工程地点：__________________.

　　施工面积：______㎡。

　　工程造价：______万元。

　　第二条工程要求

　　工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。

　　第三条工程期限

　　______年______月______日起至______年______月______日止。

　　第四条工程结算和付款办法

　　自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付______万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%，即达______元。其余1%，即______元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收

　　乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任

　　由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款1%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款1%的'罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款

　　甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日起生效。

　　发包人：__________________

　　承包人：__________________

　　签约地点：________________

　　______年______月______日

建筑工程合同10

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲方用地位于××××××××，用地面积为××m2，建成×层框架结构楼房住宅，建筑面积约×× m2给乙方以包工包料方式承包建设，现经双方协商，达成以下合同条款：

　　一、甲方提供建筑图纸给乙方施工，乙方必须按图纸规定做好各项施工。乙方负责清理地基，甲方按实际支出费用补给乙方清理地基款。

　　二、甲方按建筑面积××元/m2计算给乙方，按投影计算面积，工程竣工结算，按实际工程量，质量须达到验收合格标准。

　　三、乙方负责基础工程和主体工程包工包料建设。

　　1、基础工程：乙方负责地基孔桩柱××条的包工包料施工，甲方按每立方米××元计算给乙方，孔桩直径××米，钢筋笼要求××米，计算给乙方应加护壁0.15米。

　　2、乙方负责主体工程建设，内外墙装修，内墙、天花批灰底，外墙三面瓷砖，层面隔热层，天面拦河，铝合金窗、排水、排污管，外散水，屋内排污排水管封闭，完工时清理好一切多余建筑废料。

　　四、乙方负责一切工程机械、模板、排架、水电费用等施工用具和管理。

　　五、门洞、卫生间排气扇孔和厨房排气扇孔应按甲方指定位置和尺寸预留或安装。

　　六、建筑材料选用：钢材--国标韶钢，水泥--仙石牌水泥，排水管--联塑75管，排污管--联塑110管。

　　七、施工总工期为120天交付给甲方。

　　八、乙方施工时如出现质量问题和误差，甲方认定需要返工时，一切费用有乙方承担。

　　九、付款方式：完成工程建设的地基工程（标的物地基垫层只一层地面），甲方支付××万元；主体工程费用按工程进度70%支付，工程竣工后，经验收合格，甲方支付余下工程费用。

　　十、甲方的权利与义务：

　　1、甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督，对不当行为可以制止。

　　2、在不影响乙方工期的情况下，甲方可以变更施工图纸。

　　3、甲方应按照本合同第九条规定向乙方支付相应费用。

　　4、工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　十一、乙方的权利与义务：

　　1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信；若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准，乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的.损失。

　　2、乙方自负己方人员及相应物品的安全责任，乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责，甲方对此不负责任。

　　3、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时，应付相应赔偿责任，甲方对此不承担责任。

　　4、乙方有权按照本合同第九条规定向甲方收取相应工程建设费用。

　　十二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按生产安全标准施工，做好各项安全措施，如在施工期间造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。十三、本合同未尽事宜，双方可当面商定或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十四、本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。副本分数按自定，可报送所需部门。

　　甲方签名：

　　乙方签名：

　　身份证号：

　　电话：

　　年月日

建筑工程合同11

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：恒大名*工程。工程地点：定海东山隧道西南侧。工程内容：本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下

　　室工程组成，采用框架结构，建筑面积约53603平方米。

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：资金来源：自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：基坑支护的基础(包括桩基)及上部建筑、结构、水电安装工程。

　　三、合同工期

　　开工日期： 20xx年4月 5 日。(具体按开工报告日子为准) 竣工日期： 20xx年4月 25日。合同工期总日历天数 380天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰元(人民币)。￥： 87684200.00 元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、中标通知书;

　　3、投标书及其附件;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、标准、规范及有关技术文件;

　　7、图纸;

　　8、工程量清单;

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的.定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他支付的款项。

　　十、合同生效合同订立时间：

　　合同订立地点：舟山市普陀

　　本合同双方约定经双方签字或盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑工程合同12

　　甲方：代表签字：

　　乙方：代表签字：

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项：

　　1、乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

　　2、居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。

　　二、乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的`往返费用。

　　三、甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2、采用现金方式支付。

　　五、保密事项；

　　甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六、居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。

　　七、争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

　　八、其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程合同13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：大雄宝殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元钟鼓楼____ ㎡，元住宿楼及食堂____㎡，____元

　　二、合同价款(固定价格)

　　金额(人民币大写)：____;(小写) ;

　　三、工期：

　　合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　四.工程质量标准

　　1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

　　五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。

　　六、工程款支付：

　　进场付款____元;

　　基础±0付款____元;

　　完成主体一层付款____元;

　　主体完工付款________元;

　　工程竣工付款____元。

　　如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承担。

　　七、质保期：____一年

　　保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担。

　　八.合同的生效

　　合同订立时间：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　九.附则.

　　1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

　　____年____月____日

建筑工程合同14

　　甲方：（以下简称甲方）_____________________

　　乙方：（以下简称乙方）_____________________

　　按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：

　　三、工期要求：开工时间为________年____月____日，竣工时间为________年____月____日。如遇雨天、停电、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期顺延。

　　四、工程款结算及付款方式

　　1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米万元，水槽每米元计算。另外：所做棚高度超过9米以上的单价为元每平方米。以实际竣工面积为准（此价格包括生产制作、运输、安装、材料、工人工资乙方自行负责，乙方不承担税费）

　　2、付款方式：预付元，中途元，竣工元。

　　3、工程大约面积平方米，总造价约万元，以完工计算为准。

　　五、甲方驻工地代表：

　　电话：

　　乙方驻工地代表：

　　电话：

　　六、甲方责任

　　1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。

　　2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。

　　3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。

　　七、乙方责任

　　1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。

　　2、材料标准：彩钢板型号型，彩钢板厚度，上白下蓝，立柱为型钢管，厚度为，檀条采用型钢，立柱混凝土部分由甲方负责材料，乙方承做，人工工资由乙方负责。

　　3、乙方进场后，制定详细的施工进度计划，文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。

　　4、施工过程中，乙方应确保文明、安全施工，如出现安全责任事故，概由乙方承担责任。

　　八、质保事宜本工程主结构架（含彩钢材）保用________年，在保修期内，钢屋架甲方应每年处理防锈漆一次，七级以上大风、基础沉降、地震、人为因素除外。

　　九、违约责任甲方违约责任未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的的`违约金。乙方违约责任：

　　1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。

　　2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。

　　十、纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。

　　1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　一、附则：

　　1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　________年____月____日

建筑工程合同15

　　合同编号：

　　发包人：电视大学（以下简称甲方）。

　　承包人：建设公司（以下乙方）。

　　第一条工程概况

　　工程名称：大楼。

　　工程地点：市路号。

　　施工面积： m2

　　工程造价：万元。

　　第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的'规定要求。 .

　　第三条工程期限为： 9年月日起至年月日止。

　　第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付肆拾伍万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达壹佰肆拾捌万伍仟元。其余l%,即壹万伍仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责；乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金；如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金；如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方；甲方负责施工所需的“三通”（路通、电通、水通）；乙方负责施工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施工所需材料；施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日（ 9 年月日）起生效。

　　发包人：

　　电视大学（公章）

　　法定代表人：（签章）

　　地址：市路号

　　承包人：

　　建筑公司（公章）

　　法定代表人：（签章）

　　地址：市街号路号