车库买卖合同

时间：2023-08-18 09:48:11 合同我要投稿

车库买卖合同（常用15篇）

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的车库买卖合同，希望对大家有所帮助。

车库买卖合同（常用15篇）

车库买卖合同1

　　出卖人(以下简称甲方)_____________________

　　买受人(以下简称乙方)_____________________

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于________的________栋________号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币________元整，签本合同时，乙方付给甲方定金________元，余款于日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的`相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。

　　四、本合同一式份，各方各执份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字：________________

　　甲方配偶签字：________________

　　乙方签字：________________

　　乙方配偶签字：________________

　　________年________月________日

车库买卖合同2

　　卖方：甲，女，汉族，19______年___月___日出生，然后住四川省成都市______区___路___单元。

　　身份证号(乙的妻子)。

　　电话：

　　乙，男，汉族19______年___月___日出生，住四川省大竹县______镇______街______号。

　　身份证号(系甲丈夫)

　　电话：(以下简称甲方)

　　买方：丙，男，19______年___月______日出生，住四川省大竹县竹阳东区______路______号身份证号。

　　电话：(以下简称乙方)

　　甲方所有的四川省大竹县______镇建设路______花园______苑______、然后期工程(一楼)______号车库一间，建筑面积为20平方米。现甲方决定卖给乙方，乙方明确表示愿意购买。为了明确双方的权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定，订立以下合同条款：

　　一、车库的基本状况

　　1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。

　　2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。

　　3、电已经接通，费用已包含在价款中。

　　二、甲乙双方约定车库总价款(包括定金在内)，然后人民币壹拾贰万元整(小写RMB120000元)。买卖双方的税收由甲乙双方各自承担。

　　三、乙方于20______年2月23日支付给甲方人民币伍仟元整作为定金。在20______年3月25日前甲方将车库的.房屋产权和国有土地使用证两证用以及用电户头过户到乙方户头上。乙方一次性付清全部价款。

　　四、甲方务必保证所卖的车库没有转让给其他单位和个人和没有设定抵押、保证不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方，并且甲方同时承担违约职责。

　　五、任何一方不得毁约，如有违约，然后违约方支付守约方违约金人民币两万元整。

　　六、本协议一式贰份，自双方签字之日起并到大竹县公证处公证后生效。甲乙双方各执一份，贰份具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

　　在场人：

车库买卖合同3

　　甲方（卖方）：

　　乙方（买方）：

　　关于乙方向甲方购车库事宜，双方经协商，达成协议如下：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于盘锦市兴隆台区翠南小区17栋楼6号车库（车库所有权证编号_____________，建筑面积__平方米）以人民币_______元整（￥__）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该车库。

　　二、甲方承诺：

　　1、向乙方提供符合要求的车库资料以备查核。

　　2、保证对出售的车库拥有独立产权。

　　3、保证该出售车库未予出租。

　　4、自签订本协议起，保证将该车库按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将车库出售给第三人。

　　5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

　　6、在办理产权过户时，乙方把各种手续资料给甲方，甲方负责办理产权过户。

　　三、乙方承诺：

　　1、一次性按要求付清车库款给甲方。

　　2、按国家要求不改变车库的结构。

　　3、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，办理产权过户时，所需费用由甲方承担聚效。

　　四、违约责任

　　1、甲方违约，拒绝将车库出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、乙方违约，没有向甲方购买车库，应向甲方赔偿因此受到的'损失。

　　五、协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　六、协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　七、协议壹式两份，双方各执壹份。

　　甲方：

　　___年___月__日

　　乙方：

　　___年___月__日

车库买卖合同4

　　甲方(出卖人)：

　　住址：

　　身份证号：

　　乙方(买受人)：

　　住址：

　　身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。

　　三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。

　　四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　年月日

车库买卖合同5

　　甲方（出卖人）：

　　住址：

　　身份证号：

　　乙方（买受人）：

　　住址：

　　身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于*号车库（实测建筑面积*平方米），出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币*万元整（*元）。乙方在20xx年xx月xx日前一次性付清。

　　三、甲方在*年*月*日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方（出卖人）：

　　乙方（买受人）：

　　20xx年xx月xx日

车库买卖合同6

　　甲方：

　　姓名：

　　身份证号：

　　单位：

　　手机：

　　家庭住址：

　　乙方：

　　姓名：

　　身份证号：

　　单位：

　　手机：

　　家庭住址：

　　经甲乙双方友好协商达成以下协议：

　　第一条甲方同意出租区地下停车场号停车位给乙方停放车辆。

　　第二条租赁期限为1年，（___年___月___日至___年___月___日）。双方可共同协商，续展租赁期限。一方要求续展的，须于本合同约定期限满提前一个月向对方提出。

　　第三条每月停车位的租赁费为元（包含物业公司收取的管理费、卫生费等）。租赁费每季度缴付一次，乙方应在每季度前五天将租赁费缴付给甲方。如乙方拖欠租金的，按日5‰向甲方支付违约金。

　　第四条甲方应于合同签订时将____号停车位交付乙方停放车辆；乙方应服从物业公司管理，合理谨慎地使用，并不得将停车位转租或转借给他人，不得影响其它车位上停放的.车辆的安全和正常通行，如因使用不当给物业公司和其他业主带来损失，应及时全面地承担损害赔偿责任。

　　第五条双方应认真遵守合同约定，擅自解除本合同的一方视为违约，守约方有权要求违约方支付违约金200元，但因规划、防空、政府原因和地震、水灾、战争等不可抗力原因导致必须提前解除合同的，双方互不承担赔偿责任。

　　第六条其他未尽事宜双方通过协商解决；协商解决不成的，按有关现行法规办理，也可直接通过司法途径解决。

　　第七条本协议由双方共同签字盖章后生效。

　　第八条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后合同即行生效。

　　出租方：

　　承租方：

　　签约日期：___年___月___日

车库买卖合同7

　　合同编号：__________

　　甲方(出售方)：__________

　　地址：__________

　　电话：__________传真：__________

　　乙方(购买方)：__________

　　地址：__________

　　电话：__________

　　身份证号码：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况

　　乙方所购车位(库)位于_____第_____号单位。该车库套内面积约为_____平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) _____拾_____万_____仟_____佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在_____年_____月_____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。

　　如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的.客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。

　　买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_____种方式解决：

　　1、提交__________仲裁委员会仲裁。

　　2、向__________人民法院起诉。

　　九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　十二、附件：车库平面图

　　出卖人(签章)：__________ 买受人(签章)：__________

　　【法定代表人】：_____ 【代表人】：_____

　　签于_____年____月____日签于_____年____月____日

车库买卖合同8

　　卖方：________________

　　买方：________________

　　经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。

　　一、双方买卖的位于，面积平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。

　　二、的买卖价格为币元整，于本合同签订之日由买方交付卖方；及钥匙由卖方交付买方。

　　三、卖方应保证对的拥有所有权，有权处置该，卖方及第三人没有在该上设定抵押，等机关没有对该采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿。

　　四、合同生效后，所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。

　　五、目前，潍坊市房管部门不对确权登记；若潍坊市房管部门能够对买卖进行登记时，卖方应当配合买方（或者第三方）办理过户登记手续。

　　六、为使服务于本小区的物业管理知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理应在本合同上盖章并填写相应的.物权转让登记备案资料。

　　七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。

　　卖方（手印）：________________买方（手印）：________________

　　身份证号：________________身份证号：________________

　　卖方（手印）：________________

　　身份证号：______年______月____日

　　物业（盖章）：______年______月____日

　　本合同买方持有件需附加下列附件：

　　1、卖方（夫妻双方）的身份证复印件；

　　2、款项收到条；

　　3、卖方购买时取得的交款凭证；

　　4、物业相关登记表。

车库买卖合同9

　　甲方（出卖人）：地址：身份证号：

　　乙方（买受人）：地址：身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车位一事达成如下协议：

　　（一）甲方自愿将其名下位于号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　（二）甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币万元整（元），乙方在年月日之前一次性付清。

　　（三）甲方在年月日前将上述车位交付乙方使用。

　　（四）因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购车位款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车位产权及使用权。

　　（五）本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　（六）本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

车库买卖合同10

　　卖方：_______________________________（以下简称甲方）

　　买方：_______________________________（以下简称乙方）

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____号车库卖给乙方所有；甲方出卖车库的'同时将车库的有关收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币_____________________元整。

　　二、付款方式：

　　合同签定时，乙方已付甲方___________万元整(人民币)为预付款；余款________万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清；

　　三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失，支付相当于购款_____%的违约金。

　　四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

　　五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续，若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还购款，并支付相当于购款_____%的违约金。

　　六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份.

　　七、本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

　　八、双方约定的其它事项：

　　甲方（签名或盖章)：___________ 乙方（签名或盖章）：___________

　　______年____月____日 ______年____月____日

车库买卖合同11

　　出卖人(以下简称甲方)姓名：身份证号：

　　买受人(以下简称乙方)姓名：身份证号：

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的`物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　四、本合同一式份，各方各执份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字：电话：

　　甲方配偶签字：电话：

　　乙方签字：电话：

　　乙方配偶签字：电话：

　　年月日

　　附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。

车库买卖合同12

　　出卖方：_________

　　买受方：_________

　　甲乙双方在平等自愿、诚实守信的.基础上，甲方将_____________县____________车库出售给乙方，经友好协商，双方达成如下一致协议：

　　一、甲方所车库位于_____________。

　　二、乙方所购车库是甲方所建的东单元西套。

　　三、房屋总价款：包干价：____________。

　　四、付款方式：

　　1、本合同签订时，乙方向甲方付购车库定金

　　2、交付车库钥匙时付清余款____________元。

　　六、车库交付后，甲方负责土建保修________年，屋面修________年。因乙方造成故障，由乙方负责自行维修。

　　七、乙方接收车库后，不得擅自扩建和改建，如乙方擅自改建，造成事故和损失，由乙方承担全部责任。

　　八、车库标准

　　1、该车库内墙粉刷混合砂浆抹灰;

　　2、楼地面刮糙;

　　3、车库门为大卷闸门、水、电接头子。

　　4、窗为塑钢。

　　九、甲、乙双方车库交接后，乙方必须按甲方的要求接受房屋。

　　十、违约责任：如双方任一方违约，赔偿违约金贰万元整。

　　十一、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份存办证机关存档，合同自签字后生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同13

　　卖方：_______________________________(以下简称甲方)买方：_______________________________(以下简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。

　　二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。

　　三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。

　　四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。

　　五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　________年____月____日