安装合同

时间:2023-08-18 10:43:31 合同 我要投稿

[集合]安装合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同起到的作用越来越大,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的安装合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

[集合]安装合同

安装合同 篇1

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:

  一.技术参数

  1.容水量,管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它:根据甲方小区业主的要求,有需要其它型号的,经甲方同意后可提供其它型号,报价另行商定。

  2.配件:

  3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接,甲方根据实际情况施工。

  二.验收方式

  验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的`相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。

  三.费用及付款方式

  1.每台热水器报价为人民币:(,辅助器件:

  2.付款方式为

  四.甲方责任及义务

  甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。

  五.乙方责任及义务

  1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

  2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。

  3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失,乙方应承担全部责任。

  4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

  六.双方违约责任。

  1.如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付违约金元。

  七.乙方质量承诺及售后服务

  1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。

  2.自然灾害导致的太阳能主机损坏,乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。

  3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

  八.如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。

  九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇2

  甲方: (以下简称甲方) 甲方:

  乙方: (以下简称乙方) 乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定,甲、乙 双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批,并由乙方负责安装调试开通,同意签订如下合同条款共同遵守:

  一、产品名称、型号、产地、数量、金额

  二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

  1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准,并符合国家产品质量法德有关规定。

  2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

  三、交货时间

  1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

  2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

  2 确实是乙方供货范围中应该有的, 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的,均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上,且不计 费用。

  3、空调设备在安装完毕后,乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错,乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为:

  联系方式为:

  4、空调的安装调试由乙方负责,甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点:

  四、交货地点:甲方指定场地。

  五、验收方法

  1、货物到达目的地后,双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后, 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验,最终质量以甲方验收合格为 准。

  2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收,以空调连续稳定正常运行效 果良好为准,由甲方组织各相关方参加,最终结论以各方签字确认为准。

  3、在未征得甲方同意情况下,乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等,否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金,并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

  六、付款方式

  1、设备到现场支付合同总价的' 70%,空调设备安装并调试完毕甲方验收通

  2、过后支付到合同总价的95%,余款 5%作为质保金,保修期到期后无息返还。

  3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票,支付到 95%时 提供全额发票。

  七、合同总金额

  合同总金额为人民币(大写) :

  八、违约责任:

  违约责任:

  1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行,乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金,同时甲方有权解除合同。

  2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定,乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

  九、质量保证期

  1、质量保证期:保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内,立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修,直 到修复为止。

  2、售后服务方面,乙方所坚持的原则是先解决问题,后分析责任,把用户 的损失减少到最低程度。

  3、保修期内乙方免收配件及修理费用(非质量因素除外) ,保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件,由乙方免费 提供直到甲方满意。

  十、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协 商解决,协商不成,当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖,本合同履行地 为: (¥ 元) 。

  十一、本合同壹式玖份,甲方执陆份,乙方执叁份,同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

  甲 方: 乙 方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:

  签订日期:XX 年 月 日 签 订 日 期:XX 年 月 日

安装合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  甲方要安装的广告牌匾位于XXXXXXXXX,由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意,特制定本合同。具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实:

  一、甲方的权利及义务:

  1、 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。

  2、 竣工以甲方验收合格为准。

  二、乙方的权利及义务:

  1、 在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。

  2、 乙方需在双方约定的工期内完工。

  三、工期:

  1、 乙方应在甲方签定协议后一至三天完成制作安装,安装完毕后,甲方一次性付清全款XXXXX元。

  2、 甲乙双方如有一方违约,违约方除承担给对方造成的损失外,按工程损失的'的3%支付违约金。

  四、工程保修:

  工程保修期为一年。工程款全部计清后,甲、乙双方的保修约定即能生效,乙方为整个工程质量保修,在保修期内出现任何质量问题,由乙方无偿维修,造成的经济损失由乙方承担。

  五、 本合同未尽适宜,根据工程实际由双方协商解决或签定补充规定,与本合同具有同等法律效力。

  六、 本合同经甲乙双方签字后生效,至保修期满终止。

  七、在安装过程中,如出现安全事故,由乙方全权负责,与甲方任何关系。

  八、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

安装合同 篇4

  甲方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)

  乙方: xxxxxx (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿平等互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守

  一项目名称和地点:

  1项目名称: xxxx顶广告字制作安装工程

  2工程地点: xxxxxx路东侧

  二工程内容:

  乙方负责广告字安装。

  三承包方式和安装费:

  本项目由甲方委托乙方全权负责安装,以总价 :xxxxxxx 人民币(大写)一次性包死。

  四安装费用结算方式:

  安装结束,检验合格后一次性付清。

  五双方责任:

  (一)甲方责任

  1开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内甲方协助乙方选好材料堆放场地

  2甲方派驻工地代表,对工程进度工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜

  (二)乙方责任

  1乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。

  2乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任

  3、乙方应通过科学的计算,充分的`考虑到风、雨、雪等自然外力的作用下,广告牌在使用期间的牢固性及安全性。若因自然外力作用下而发生破坏、掉落等情况,而造成人员伤亡的,乙方应无条件的承担由其带来的一切经济后果及社会影响。(人为破坏或地震等自然灾害造成的破坏除外)

  4、乙方在安装制作期间的安全责任由乙方自行负责,安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。

  5、乙方负责免费维修LED发光字一年,三年之内免费保养广告字钢架。保修期结束,乙方有义务按时通知甲方进行保养。

  六违约责任:如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决

  本合同一式两份,具有同等效力,甲乙双方各持一份

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇5

  合同编号:

  签订地点:

  发包方: (以下简称“甲方”) 承包方: (以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就 订立此合同,以资共同遵守。

  一、 合同内容的金额:见附件清单。

  二、 交货时间、地点、方式:

  交货安装地点为:

  三、 付款方式:

  1、合同签订后

  2、月天内付款

  3、工程全部完工后

  四、 工程要求

  工程质保期: (从工程完工开始算)不扣质保金。

  五、 验收

  1、 合同灯具安装且启用后,乙方向甲方填写《工程竣工报验单》,验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内;

  2、 验收合格后,甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收,超过本合同验收期的,则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

  六、 乙方应履行的责任

  1、 乙方按时安装合同产品,并保证工程质量;

  2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失;

  3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外),乙方无偿维修。

  七、 甲方应履行责任

  1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的,应承担因此给乙方造成的损失;

  2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

  3、 产品运抵达交货地点后,甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;

  4、 甲方验收产品时,如发现货物的品种、数量、规格、型号不符,应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议,以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

  5、 产品保质期内,甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

  八、 违约责任

  违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

  九、 不可抗力

  任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时,应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得不可抗力证明后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  十、 产品所有权

  甲方未向乙方付清产品货款前,产品所有权属于乙方,其它债权不得与此对抗。

  十一、合同附件

  经双方签字盖章的'产品技术图(与合同配置不符处,以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜,经双方协商而达成的纪要,与合同具有同等法律效力。

  十二、争议解决

  本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果,由原告方所在地法院判决。

  十三、合同生效

  本合同经甲乙双方签字盖章,且甲方向乙方支付合同预付款后,即行生效;

  本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲 方: 乙 方:

  代 表 人: 代 表 人:

  电话号码: 电话号码:

  日 期: 日 期:

安装合同 篇6

  买方(甲方):内装饰有限公司

  卖方(乙方):市建邺区博世装饰材料销售中心

  甲方向乙方购买地毯用于 总部办公室精装 项目,根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方本着诚实守信、平等互利和自愿的原则,经协商一致,特订立本合同,以兹共同遵守执行。

  第一条 产品的名称、品种、规格和质量

  1、产品的名称规格型号:详见乙方送样及附件项目材料表;

  2、产品的技术标准(包括质量要求):材料品质参照双方确认的样品,并满足业主方对地毯花纹及色泽的要求,乙方确认已充分了解甲方与业主单位所确认的地毯样品,并确保所供产品符合甲方和业主的要求;能满足现场施工要求,相关技术标准执行国家及行业相应规范要求。

  第二条 产品的数量和计量单位

  计量方法:

  1、供货的数量:由乙方自行前去现场实地测量以确定供货数量;

  2、计量单位及计算规则:供货数量依据以现场实铺的图示投影面积计算以m2 计量;

  第三条 产品的包装标准、包装物的提供与回收

  按乙方的包装标准执行;甲方有特殊要求的,按甲方的下列要求执行:不计价、不回收。

  第四条 产品的交付

  1、 交货方法,按下列第(1)项执行: (1)乙方送货;(2)乙方代办运输;(3)甲方自提自运。

  2、 运输方式,按下列第(1)执行: (1) 汽运;(2)铁路;(3)航空;(4)其它:

  3、 到货地点:

  4、 运费、装卸费、保险及其他费用的负担: 乙方负责并承担费用。

  5、 产品的交货单位: 甲方指定之施工现场负责汪宣南 。

  第五条 产品的交(提)货期限

  1、 全部货物供货期限从 年 月 日至 年 月 日,到货后2天内完成施工,甲方原因导致的交叉施工及场地无法施工则工期顺延;

  第六条 合同价款及付款

  1、暂定合同总价为小写: 大写:人民币

  2、供应单价:固定单价,上述供应单价包含完成技术要求的`全部内容所需要的费用,以及全部货物运至工地指定地点的全部费用及成品安装费用,单价应包括但不限于材料费用、现场裁切安装费用、工人安装人工费、辅材费用、安装过程中的材料损耗、包装、防护、管理费、利润、税金以及货送到 的运费、卸货费用、保险费及提供安装技术指导所需费用等。

  3、付款方式: 预付款:合同签署,支付2万元作为乙方备料款。 进度付款及结算:货物到场并经甲方、业主、监理共同验收合格后(凭外观检验而无法检查的其他质量问题仍由乙方承担),支付至合同总价的80%,安装完成后按实际铺装面积结算,在乙方提供售后服务承诺书并开具全额税票后支付至结算价的95%,尾款5%作为质保完工一年后后支付。

  4、结算方式:结算数量按实际铺贴面积的图示投影面积计算,单价按合同单价执行;

  5、付款方式,按下列第(2)项执行: (1) 现金;(2)支票;(3)汇款。

  第七条 验收方法及质量异议

  按业主、甲方及监理工程师要求程序进行质量检查和报验。

  第八条 验收方法及质量异议

  1、甲方在验收中,如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,在10天内向乙方出卖人提出书面异议(包括邮寄函件、传真、书面递交等),甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

  2、乙方在接到买受人书面异议后,应在3天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第九条 违约责任

  1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务,或履行义务不符合合同约定的,均构成违约,依法律规定及合同约定,违约方应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所受的损失。

  2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,乙方不能修理或者不能调换或退货的,按不能交货处理。

  3、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

  4、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货款额的2%的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  5、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款额乘以银行同期贷款利率的违约金。

  6、为保证工程的顺利进展,在乙方供货期间连续贰次出现质量问题经甲方指出并整改无果后或者乙方不予响应,买受人可另行指定合适材料供应商供应任何甲方认为合适的材料。

  第十条 不可抗力

  甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向其他两方通报不能履行合同的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第十一条 争议的解决方式

  本合同如发纠纷,甲、乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。

  第十二条 其它

  1、询价函、乙方的报价资料及乙方的承诺作为本合同附件,合同文件的解释顺序以时间先后为准。

  2、此合同单价金额如遇政策调整或市场物价等因素调整,本合同单价金额不得调整。合同单价亦不会因为最后供货数量与暂定数量的差异、人工、物价、汇率及费率的变动而调整,及与该些调整相关的所有费用已包含在合同单价内。

  3、本合同一经签署,便具有法律效力,甲、乙双方应按合同严格执行,未经双方协商同意,不得随意变更或解除合同。

  4、本合同如有未尽事宜,需经双方另行协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同一式四份,自双方签字盖章之日生效。

  甲方单位名称:(盖章) 乙方单位名称:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

安装合同 篇7

  发包人:xxx有限公司(简称甲方)

  承包人: 安装队伍(简称乙方)

  甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程,经协商一致,达成协议,共同遵守下列条款:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包面积:

  4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料,所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

  二、合同工期

  本工程开工日期暂定 年 月 日

  完工日期年月日

  总日历工期日历天

  三、工程质量

  乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

  四、合同价付款方式

  1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米,石材线条按可见光面积展开计算。

  2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量,经甲方认可后,次月10日前支付乙方工程款80%。

  3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%,其余的.5%作为质量保修金,保修期1年满,完成保修责任后30日内无息返还。

  五、甲方工作

  1、甲方提供施工图纸,。

  2、向乙方提供施工所需的电、水及场地,道路以保证施工需要。

  3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。

  六、乙方工作

  1、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制,安全文明施工。

  2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。

  3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。

  4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

  5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。

  6、在施工过程中,乙方应遵守施工现场的各项管理规定,并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责,费用由乙方承担。

  七、违约责任

  双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

  八、合同的生效与终止

  1、本合同自双方签字或盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

  3、工程结算尾款付清本合同终止。

  九、合同争议解决方式,本合同发生争议由双方当事人协商解决,协商或调解不成,可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方代表人: 乙方:

  签订时间: 年 月日 签订时间: 年 月日

安装合同 篇8

  委托方:(以下简称甲方) 制作方:(以下简称乙方) 兹有甲方委托乙方制作安装三面翻广告牌,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签定本合同。

  一、广告牌制作要求:

  1、广告制作地点:

  2、广告制作类型:

  3、广告制作规格:

  4、广告制作材料:

  5、制作工期:自年

  二、三面翻广告牌总造价:

  三、付款方式:合同签定后,甲方先预付合同总价款的40%,计款元作为开工预付款(大写:)。待工程施工到需要安装三面翻设备时,甲方付给乙方三面翻设备款(需进三面翻设备),计款 元,其余尾款待工程结束,经甲乙双方验收合格后七日内付给乙方总工程价的95%。另5%作为质保金,一年后付清。

  四、双方责任:

  1、甲方必须按《广告法》规定提供真实有效的有关证明文件,否则要承担全部责任。

  2、乙方应严格按照施工要求选材用料,认真组织施工力量,严格按照甲方要求施工,保证及时合格完成制作任务。如使其乙方每天按工程总造价1%赔偿甲方。如遇不可抗力的因素影响施工进度和质量,不属乙方责任,具体事宜由双方协商解决。

  3、甲方负责组织协调施工时间和电力设施关系。甲方委派分管领导全权代表及时处理协调与本工程有关的一切问题。

  4、工程制作安装完毕后,乙方提前三天通知甲方对本工程进行质量验收,甲方使其不验收视为甲方验收合格。

  5、本广告因不可抗力因素或其他原因造成广告牌损坏,双方互不追究责任。

  五、有关争议

  凡因执行合同发生的'或本合同有关的一切争议,甲乙双方应按照中华人民共和国颁布的《合同法》、《广告法》及有关规定,通过友好协议解决协商不成时,可向当地人民法院起诉。

  六、本广告一式两份,甲乙双方各执一份。如有未尽事宜,可经双方共同协商后另补充协议书,协议书具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  签字: 签字:

  电话: 电话:

  年 月 日

安装合同 篇9

  发包单位(甲方): 承包单位(乙方):

  “江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商,特签订本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:江语城小区配电工程

  2、工程地点:恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田

  3、承包方式:包工包料

  4、工程内容:安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图,满足供电需求,不含土建部分)。

  5、承包方式:包工包料

  6、工程造价:经双方商定,工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用): ( )包干。

  二、工期:

  1、本工程总工期为:以建筑工程同步

  2、本工程开工日期:以甲方约定时间为准。

  3、400KVA箱变一台,必需在 年 月 日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

  4、乙方必需在 年 月 日完成原门前高压线路搬迁等工作,配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

  三、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

  (2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。

  (3)指定代表与乙方联系,负责工程施工过程中外围协调工作,对工程进行监督和验收。

  (4)开工前消除障碍,协调外部环境,使施工现场具备施工条件。

  2、乙方责任:

  (1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工,因工程质量不合格所引起的一切责任,由乙方承担。

  (2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明,对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。

  (3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

  (4)负责对已完工程在未交付使用前的维护,并清理好现场。

  (5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的'一切费用。

  四、工程价款支付:

  合同签定后,甲方在2日内向乙方支付计人民币 元为定金,400KVA箱变到工地安装支付人民币 元,其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款,工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后,甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减),其余5%留作工程质量保修金,一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。

  五、争议和违约:

  1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决,或提交仲裁机构冲裁。

  2、凡出现违反本合同条款均视为违约,违约方除负责赔偿损失外,还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。

  六、其它事项:

  1、本合同经双方签字盖章后生效,任何一方不得擅自变更或解除,否则一切后果由责任方承担,本合同在所有款项结算完毕后自动效。

  2、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。

  3、本合同一式肆份,双方各执贰份。

  甲方(章):法定代表人:委托代理人:

  乙方(章): 法定代表人: 委托代理人:

  年 月 日

【安装合同】相关文章:

安装的合同03-12

安装合同08-18

工程安装合同03-01

塔吊安装合同02-26

广告安装合同02-26

服务安装合同02-23

加工安装合同02-22

安装水暖合同02-18

电力安装合同02-19

设备安装合同02-15