(优选)安装合同8篇
在当今不断发展的世界，合同在生活中的使用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的安装合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
安装合同 篇1
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的.空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
安装合同 篇2
采购人(甲方)：
供应商(乙方)：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》 及四川现代教育集团黄许职业中专学校宾旅实训大楼弱电系统招标邀请函 项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、合同货物
详见设备清单(投标文件配置清单)
二、合同总价
合同总价为人民币大写： 元，即RMB￥ 元;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用、培训及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方可根据实际需要进行增减，据实结算。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求
1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
2、乙方所交货物每台货物上均应有产品质量检验合格标志或质量认证标志。
3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、安装要求
1、乙方进场安装涉及到水、电由甲方协调，费用乙方承担。
2、安装施工安全责任由乙方负责，乙方必须规范、安全、文明施工。
五、交货及验收
1、乙方交货期限为合同签订生效后的 20 日内交货，随即在70日内全部完成安装调试验收合格使用。如由于采购人的原因造成合同延迟签订或交货延迟，时间顺延。交货验收时须提供产品质检部门的检测报告。
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后，设备试用15天内进行验收;
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延;
(4) 质量验收合格，双方签字确认。
3、货物安装完成后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的`，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方 三 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
六、付款方式
1、乙方按时、按期、按质供货，安装经甲方验收合格交付使用后，20xx年3月18日付货款的50%，剩余50%在供货方履行质保责任后于20xx年3月18日付清;
2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算
七、售后服务
1、质保期为验收合格后两年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 4 小时内响应到场， 8 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
八、违约责任
1、甲方违约责任
(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 10 的违约金;
(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 10 /天的违约金;
(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 10 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
(2)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方
(3)乙方未按质按时交工，每天向甲方赔付货款总额万分之十的违约金。延期交工30天以上，乙方自动退场，甲方可另选投标方进场施工。一切损失由乙方承担。
九、争议解决办法
1、因质量问题发生争议，由工程和质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担;不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，可向旌阳区人民法院起诉。
十、其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇3
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及材料要求：
喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。
四、工程计价方式：
本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。
五、工程造价：小写：元 （大写：）
六、工期： 天，开工日期为20 年 月 日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。
七、验收方式及提出异议的期限：
工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。
八、结算方式及期限
预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。
九、违约责任：
1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。
2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的.百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。
3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。
十、质量保证
产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。
十一、解决合同纠纷的方式：
双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
20 年 月 日
安装合同 篇4
灯具安装合同
本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行 安装事宜，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守执行。
本工程合同总价款为：人民币元（大写： ，如因现场情况发生变动或甲方原因需更改方案时，按实际变动金额双方进行协商调整。
1 乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2 乙方对本合同范围内的产品质量、施工质量以及产品的使用质量负全责，如出现因产品质量、施工质量不合格等原因致使产品在施工或使用过程中出现质量或安全事故（如产品或主体脱落等），给甲方或其他人员造成直接损失或人身伤亡的，乙方出承担一切损失并进行修复至合格。
3 乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的`管理，遵守和执行安全、文明和夜间施工等规定。若因施工方施工所发生的质量问题，引发作事故，如漏电、短路等，由施工方负责维修。
4 施工中乙方未经设计及甲方同意不得擅自对本工程设计方案进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用由此导致甲方的一切
损失，均由乙方承担，延误的工期不予顺延。
5 乙方未施工规范施工，给物业与家方造成的损失，给物业与家方造成的损失，由乙方承担，如乙方通知过家方责任由家方负责。
6 乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
7 遵守国家及地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫及垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的干扰问题及周围单位的关系。
经甲方及监理验收合格后一次性付款。工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
本协议经双方签字后生效
本合同一式两份（施工方、业主方一份）
甲方： 乙方：
代表： 代表：
_____年____月____日
安装合同 篇5
项 目 名 称：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
签约地点：
签订日期： 年 月 日
供货及安装合同
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况，就 供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条 合同标的（甲方补充）
第二条 合同价款 （甲方补充）
第三条 交货时间、地点及安装工期（甲方补充）
第四条 合同总价款及付款方式
（一）合同总价款：
本合同暂定总价款为人民币（小写）：元，（大写）：元。
（二）付款方式：（根据需要修改）
1、甲方根据与乙方签订的分批合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。
（1）在分批合同签订后，乙方接到甲方的书面订货通知之日起10 个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同总价款的10%作为定金。
（2）货到现场并经甲方开箱验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同总价款的50%。
（3）工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该分批合同结
算款的95%。
（4）结算的5 %作为保修金，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后无息向乙方结清。
2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。
3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时，乙方须提供有效的等值发票，否则，甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。
第五条 质量要求及验收（甲方补充）
第六条 保修条款 (根据合同具体情况补充)
1、本合同设备、系统、工程的保修期为年，自安装工程通过甲方验收合格之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障，乙方必须在接到通知后的3个小时内派员到场维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用(包括免费更换零部件)；若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。
2、在保修期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。
3、保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。
4、保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后4小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换，不得额外增加任何费用。
第七条 合同的生效
1、本合同、专项条款及其附件经合同各方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后生效，如法律规定需要登记的合同，向有关部门登记后合同生效。
2、任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件，只有经甲方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后，始对甲方产生法律效力；甲方法定代表人或者被其有效授权的人之外的人员实施上述行为的，视为无权代理行为，须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。
3、乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查；乙方怠于履行审查义务或者履行不当的，因此造成乙方或者第三人损失的，甲方不负任何责任。
第八条 双方义务
(一) 甲方义务
1、甲方在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后5个工作日内完成审核。
2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电（水电费由乙方承担）。
3、按合同约定向乙方支付合同价款。
4、甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。
5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收，否则视为认可，验收合格后按合同约定办理结算。
6、如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后24小时内组织验收，如因甲方原因造成验收延误视为认可。
（二）乙方义务
1、 乙方应向甲方提供有效的国内安装资质证书。
2、 按约定向甲方提供产品，完成安装并调试合格。
3、乙方须按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料，包括准确无误的基础施工图，并配合甲方进行基础施工。乙方应委派现场代表，该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
4、乙方应免费提供产品配件及专用操作维修工具各一套，须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。
5、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。
6、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的.有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任，若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
7、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，未通知甲方而自行隐蔽的乙方需承担违约责任。
第九条 违约责任
1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。
3、若乙方未能按分批合同约定的时间供货或通过验收的，每逾期1天，按该批合同总价款的 3 ‰向甲方计支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
4、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为验收不合格，甲方有权解除合同，乙方需承担总金额20％的违约金，并赔偿对甲方所造成的一切直接、间接损失；若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方指定的期限内无偿更换，因此造成逾期交货的，每逾期1日，按逾期交货部分货款总值的3‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
5、若乙方的产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求，验收不合格、进度上不符合甲方要求，甲方有权解除合同，若甲方解除本合同的，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并按合同终止和解除条款承担对甲方所造成
安装合同 篇6
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿平等互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守
一、项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
二、工程内容
乙方负责广告塔钢结构配件、广告布的安装、制作。
三、承包方式和安装费____广告牌1座，单价每座8000.00元合计人民币_8000元，大写：_捌仟元整。
本项目由甲方委托乙方全权负责安装
四、安装费得结算方式
安装后检验合格后一次性付清。
五、双方责任
（一）甲方责任
1、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内甲方协助乙方选好材料堆放场地
2、甲方派驻工地代表，对工程进度工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜
3、如甲方未按合同约定期限支付安装费，甲乙双方经协商无效的`情况下，乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖，同时此合同终止
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。
2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任
3、乙方在安装制作期间的安全责任由乙方自行负责，安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。
六、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决
附则：
（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守
（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲乙双方各持一份
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
安装合同 篇7
合同编号:
签订地点:
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地址:
3. 甲方联系人或委托联系人: 电话:
4. 甲方所提供机组
二、工程施工周期
自 年 月 日起至 年 月 日止,完成隐蔽工程安装验收。待 装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
l.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币 元。(大写)
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协后签订补充协议。
五、付款方式
1. 合同签定后, 甲方即支付给乙方合同总价的l0% , 计人民币元。
2. 材料进场, 甲方即支付给乙方合同总价的40% , 计人民币元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币 元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币 元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2 天通知甲方,甲方应在接到通知后2 天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2 天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收; 乙方应在接到通知后 天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1 年,管道风口保修期2 年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l 份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的',选定以下第 种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l 天,甲方应当支付误工费人民币 元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1 天, 乙方应当按照甲方已累计付款额的 % 支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
安装合同 篇8
甲方：（发包方）
乙方：（承包方） 身份证号：
签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就甲方中标的项目用电工程施工事项达成以下协议。
第一条 工程概况：
1．施工地点：
2．工期：20xx年 月 日 至20xx年 月 日
3．承包方式：乙方包工包料。工程总价为：￥####元（包含本项工程所有设备材料及施工、安装、调试、税金等一切费用）。
4. 乙方严格按照国家供电主管部门规定的用电设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收。
第二条 材料供应的约定：
1．乙方须严格遵照合同附件规定的条款提供材料 ，并应按时供应到现场，甲乙双方办理交接手续。甲方如发现乙方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出，乙方应第一时间进行调换，若因材料质量问题或规格差异造成工程损失，责任由乙方承担。
第三条 关于工程质量及验收的约定：
1．本工程应严格参照《福建省水电工程安装质量标准》施工。
2. 乙方须对学校实训室所有设备用电量进行精确测算，确保所有设备材料须经过正确合理的施工、安装、调试后能组成满足学校实训室所有设备供电需求的.供电系统。
3. 乙方施工、安装、调试的供电系统须与学校实训室设备进行对接，并对设备进行通电运行测试，实训室所有设备必须通电运行正常，否则不予验收。
4．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1、乙方施工人员在施工期间，须做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故一切责任和费用均由乙方负责。
2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
3、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
第五条 工程款付款方式的约定：
签订合同生效后三日内甲方付合同总金额的30%（即：￥#####元）作为乙方购买材料预付款，本项工程验收合格后，乙方开增值税票给甲方，甲方凭票付清合同剩余总金额的70%（即：￥######元）。
第六条 违约责任：
1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 200元的违约金。
2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付200元违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定，向当事人所在地的人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款30 ％（即：￥#####元）支付违约金，并办理终止合同手续。
第九条．其它约定
1.甲方负责运输乙方提供的设备材料及施工工具到达施工现场，乙方施工期间食宿自理。
2．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
第十条 附则
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
日期：日期：
【安装合同】相关文章：
安装的合同03-12
安装合同08-18
（经典）安装合同08-20
安装采购合同03-07
机电安装合同03-07
空调安装合同03-07
安装承揽合同02-03
家具安装合同03-03
门窗安装的合同03-04
工程安装合同03-01