工程合同

时间：2023-08-26 09:31:58 合同我要投稿

工程合同（合集）

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的工程合同6篇，欢迎阅读与收藏。

工程合同（合集）

工程合同篇1

　　维修养护工程名称：

　　合同编号：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_________元。

　　一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。

　　二、本合同的组成文件及解释顺序为：

　　1．合同（包括补充合同和协议）

　　2．中标通知书

　　3．招标文件

　　4．专用合同条款

　　5．通用合同条款

　　6．技术条款

　　7．组成合同的其它文件。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。

　　三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。

　　四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。

　　五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

　　六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_________份，其中：发包人_________份，承包人_________份。

　　发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　地址：_________地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　附件：

　　通用合同条款

　　1．词语涵义及合同文件

　　第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。

　　1．1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

　　1．2承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。

　　1．3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。

　　1．4承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。

　　1．5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。

　　1．6投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。

　　1．7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。

　　1．8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

　　1．9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。

　　1．10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。

　　1．11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。

　　1．12天：指日历天。

　　1．13书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。

　　1．14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

　　第2条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

　　2．1合同（包括补充合同或协议）。

　　2．2中标通知书

　　2．3招标文件

　　2．4专用合同条款。

　　2．5通用合同条款。

　　2．6技术条款。

　　2．7组成合同的其它文件。

　　第3条合同使用的语言文字和适用法律。

　　3．1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。

　　3．2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。

　　3．3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。

　　第4条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。

　　2．双方主要义务和责任

　　第5条发包人主要义务和责任。

　　5．1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。

　　5．2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。

　　5．3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的'档案资料。

　　5．4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

　　5．5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。

　　5．6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。

　　第6条承包人主要义务和责任。

　　6．1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。

　　6．2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。

　　6．3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

　　6．4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

　　6．5负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。

　　6．6在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

　　6．7按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

　　6．8按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。

　　第7条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。

　　第8条承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　3．工作进度

　　第9条实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。

　　第10条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。

　　第11条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

　　当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　　第12条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。

　　12．1增加合同中任何单项项目的工作内容。

　　12．2增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。

　　12．3改变合同中任何一项工作的标准或性质。

　　12．4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

　　12．5不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。

　　第13条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：

　　13．1提前的时间。

　　13．2承包人采取的赶工措施。

　　13．3发包人为赶工提供的条件。

　　13．4赶工费用和奖金。

　　4．质量与检验

　　第14条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。

　　第15条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。

　　以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。

　　以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。

　　第16条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

　　因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。

　　因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。

　　双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。

　　5．合同价款与支付

　　第17条合同价格调整

　　合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。

　　17．1发包人确认的变更。

　　17．2专用合同条款约定的其他增减和调整。

　　承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。

　　第18条月维修养护付款申请报告的核实确认

　　承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。

　　第19条维修养护款支付

　　发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。

　　若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。

　　第20条维修养护款结算

　　维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。

　　6．变更

　　第21条变更

　　21．1变更的范围和内容：

　　（1）取消合同中任何一项工作。

　　（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

　　（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

　　21．2变更的程序和指示：

　　（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。

　　（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。

　　第22条确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。

　　因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。

　　7．验收

　　第23条验收

　　合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。

　　23．1阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。

　　23．2合同期满验收

　　合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。

　　8．争议、违约和索赔

　　第24条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：

　　24．1提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。

　　24．2签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。

　　发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按

　　合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。

　　第25条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。

　　承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第26条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：

　　26．1索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。

　　26．2索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

　　26．3发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。

　　9．其他

　　第27条安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。

　　第28条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。

　　承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。

　　第29条不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。

　　因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

　　30．1工程本身的损害由发包人承担。

　　30．2人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。

　　30．3造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。

　　30．4所需清理修复工作的费用由发包人承担。

　　第30条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。

工程合同篇2

　　甲方：zz省建筑装饰**项目部

　　乙方：XX网络通讯有限公司

　　（以下简称"甲方" ）和（以下简称"乙方" ）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同（以下简称"合同" ）。

　　一、合同名称、地点：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、施工范围：

　　范围：宾馆宽带网络、通讯及有线电视的设备采购、安装、调试。

　　三、合同工期：

　　开工日期：年月日；

　　竣工日期：年月日；

　　合同工期总日历天数天。(包括法定节假日)

　　四、合同价款

　　金额（大写）：肆万贰仟元整（人民币）（小写）￥：42000.00 元

　　在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。

　　五、合同付款方式：

　　（1）预付款：在签订合同之日后3日内，乙方设备、材料及人员到场，甲方支付乙方合同预算金额的 30%即：12600.00元作为预付款。

　　（2）进度款：在工程开始后两周，经乙方提出，甲方对乙方工程进度验收认可后，在7日内，甲方支付乙方合同预算金额的30 %，即：12600.00元。

　　（3）验收合格付款：网络、通讯及有线电视设备安装调试完毕，经甲方验收合格以后，在7日内，甲方支付乙方至结算总价的 95%，即14800.00元。

　　（4）质量保证金：合同结算总价款的20xx.00元作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。

　　六、甲方责任

　　甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。

　　（2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

　　（3）按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。

　　（4）工程结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。

　　（5）在设备安装调试验收后，由甲方负责成品保护工作，验收前产品产权归乙方。

　　（6）甲方应做的其他工作，甲乙双方另行约定。

　　七、乙方责任

　　按合同约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

　　（2）编制工程方案，施工进度计划。

　　（3）工程经竣工验收（包括中间交工验收）达到合格标准后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。

　　（4）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　（5）乙方应在设备安装调试验收后，向甲方提供工程的各类图纸、资料、文档等文件。

　　（6）乙方应做的其他工作，甲乙双方另行约定。

　　八、工程进度变更

　　8.1暂停施工

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的'损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　8.2工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）设计变更和工程量增加。

　　（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

　　（3）不可抗力。

　　（4）甲乙双方约定或同意工期顺延的其他情况。

　　乙方在8.2款情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　九、竣工验收

　　9.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

　　9.2甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　9.3工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　十、售后服务及保修

　　10.1在工程验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务，设备的免费维修期为一年。一年后，乙方定期负责设备的维护保养，以保证设备正常运行，且只收取施工费和设备成本费。

　　10.2在本合同规定的保修期外，若甲方需要乙方提供维护维修指导，甲乙双方可另行商定。

　　10.3售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。

　　10.4甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

　　十一、不可抗力

　　11.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　11.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　11.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由甲乙双方按以下方法分别承担：

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

　　（2）甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

　　（4）停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由其所在单位负责承担；

　　（5）延误的工期相应顺延。

　　十二、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同文本；

　　2、设备清单（详见合同附件一）；

　　3、技术规范书（详见合同附件二）。

　　甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样具有法律效力。

　　十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　十五、违约处理

　　15.1 甲方违约。当发生下列情况时：

　　（1）甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息0.1‰（千分之一）累计收取。

　　（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　15.2乙方违约。当发生下列情况时：

　　（1）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；因乙方原因造成工程延误，则被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1‰（千分之一）。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承担任何责任，不应被视为违约。

　　（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　15.3其它违约责任或未尽事宜，按合同法有关规定执行。

　　15.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十六、争议处理

　　16.1甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，甲乙双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：甲乙双方达成仲裁协议，向市仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　16.2发生争议后，除非出现下列情况的，甲乙双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，甲乙双方协议停止施工。

　　（2）调解要求停止施工，且为甲乙双方接受。

　　（3）仲裁机构要求停止施工。

　　（4）法院要求停止施工。

　　十七、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　备注：

　　本合同由合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同正本四份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存两份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：XX网络通讯有限公司

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　公司电话、传真：公司电话、传真：

　　日期：日期：

工程合同篇3

　　发包人（甲方）：（全称）

　　承包人（乙方）：（全称）

　　鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（）的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、合同内容补充部分：

　　1，工程中出现的工程量增加，以及应甲方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

　　2，除本合同中明确所作修改的'条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。

　　3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。

　　二、本合同一式贰份，甲乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：签订时间：

工程合同篇4

　　一、名词解释（20’）

　　要约邀请工程建设招标工程试车 FIDIC 保留金

　　二、选择题（30’）

　　1、在进行工程招标时，发出的投标邀请不得少于（）家？

　　A.2 B.3 C.4 D.5

　　2、建设工程物资采购合同应采用（）形式订立。

　　A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他

　　3、由承揽人按照定做人的具体要求，用自己的物料制成约定的成品或半成品交付给定做人，定做人支付报酬的合同称为（）

　　A.承揽合同B.加工合同C.服务合同D.定做合同

　　4、某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必需从委托单位取得（）后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

　　A.钢材需求计划B.履约保证书C.订货单D.委托授权书

　　5、订购 300 吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但短少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应（）。

　　A.由于数量短少，按卖方违约对待，要求其支付违约金

　　B.按实际到货数数量支付价款

　　C.按合同约定的 300 吨水泥支付价款

　　D.由于数量不足，拒绝支付全部款项

　　6、材料采购合同中规定，如果逾期交货，买方不再需要的，则（）。

　　A.可随时退货

　　B.双方协商共同承担经济损失

　　C.应在接到卖方交货通知后 15 天内通知卖方

　　D.应在接到卖方交货通知后 10 天内通知卖方

　　7、采用公开招标方式进行材料采购，使用于（）采购合同。

　　A.大宗材料B.专用材料C.计划供应材料D.预定材料

　　8、任何工程设备必须（）后方可运至现场。

　　A.业主的书面许可 B.监理工程师的书面许可

　　C.承建商的书面许可D.建设主管部门的批准

　　9、以下不属于标底的编制内容的是（）。

　　A.标底编制说明B.标底价格计价书 C.标底附件D.工程量清单

　　10、业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。

　　A.业主 B.承包商 C.工程师D.业主和承包商

　　三、简答题（20’）

　　1、工程合同管理有哪些特点？

　　2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？

　　3、物资设备采购合同与大型设备采购合同的主要区别？

　　4、指定分包商和一般分包商的区别？

　　四、案例分析题（30’）

　　20xx年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与天意监理公司（以下简称天意公司）签订了建设工程监理合同。

　　合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，天意公司监理工程师就发现施工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，天意公司监理工程师和兰太公司派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。天意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优良，却为何在这项施工中出现上述问题？

　　经过认真、细致地调查，兰太公司和天意公司终于弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的.建设工程合同，但实际施工人是当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%的管理费。兰太公司签施工合同时，见对方（实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述结果。

　　兰太公司认为鑫蓝公司的行为严重违反了诚实信用原则和相关法律规定，双方所签订的建设工程合同应为无效，要求终止履行合同。但鑫蓝公司则认为虽然是施工队实际施工，但合同是兰太公司与鑫蓝公司签订的，是双方真实意思的表示，合法有效，双方均应继续履行合同；而且，继续由施工队施工，本公司加强对施工队的管理。对此，兰太公司坚持认为鑫蓝公司的行为已导致合同无效，而且本公司已失去了对其的信任，所以坚决要求终止合同的履行。双方未能达成一致意见，兰太公司遂诉至法院。

　　（1）如果你是法官，你认为兰太公司和鑫蓝公司哪一方能胜诉？为什么？（5’）

　　（2）试分析败诉一方未能胜诉的法律依据。（25’）

工程合同篇5

　　甲方：熊昌益、熊进伟、熊杰等3家

　　乙方：熊昌勇

　　甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至截止，完成了部分工程量，现由于多种原因双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：

　　1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。

　　2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。

　　3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。

　　4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。

　　5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。

　　协议补充：略

　　各方签名：