工程合同

时间:2023-09-02 09:18:38 合同 我要投稿

工程合同[范例5篇]

  随着法律观念的日渐普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编精心整理的工程合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程合同[范例5篇]

工程合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程地址:

  2.施工内容:外墙涂料粉刷 ,总面积约 立方米。

  3.工程开工日期:______年______月______日

  4.工程竣工日期:______年______月______日

  5.工程承包方式:包工包料。

  6.工程总天数:天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照每平方米元计算(大写)( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条 质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

  2.工程验收标准:所有外墙面1.2米高做咖啡色,1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

  5、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条 材料供应

  乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  第五条 付款方式

  合同签订后,甲方在工程开工时付 %的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票后,甲方在三个月内支付 %的工程款,剩余的 %工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后 日内一次性付清。

  第六条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第七条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第八条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

  乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的`人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

  第九条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十一条 本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章): 乙方:

  委托代理人:

  签约日期: 年 月 日

工程合同 篇2

  摘 要: 在社会主义市场经济体制中, 建筑活动主要是通过建筑市场实现的, 而合同是维系市场运转的载体。建设工程合同是承发包双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是承包人进行工程建设并获取合理利润的源泉; 同样也是发包人支付价款, 控制工程项目质量、进度、投资, 进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。加强合同管理是保证承发包人全面履行合同约定的义务,是确保实现建设目标 (质量、投资、工期 )的重要手段。

  正 文

  我国要建设成为有中国特色的社会主义国家,高度发达的法制是我们发展的目标。在建筑工程领域主要表现是落实合同法,提高承发包人的合同法律意识, 提高相关从业人员的素质,保证合同管理实施的力度。确保提高我国建筑市场逐步走向法制化和规范化,提高我国建筑从业企业的管理能力和技术能力。在我国加入WTO组织后,在建筑市场将逐步与国际建筑市场接轨的同时,确保我国的建筑从业企业能与国外企业竞争,实现利润效益最大化是 我们的必要工作。

  一、建设工程合同管理的内容

  建设工程合同指的是承包人按照发包人的要求进行工程建设,发包人支付工程价款的合同,是发包人和承包人为实现工程建设目标,明确双方责任、权利和义务的协议,它的签订为项目管理提供了管理对象,成为全过程施工管理的基础。它是安排项目施工的指导性文件,施工组织设计、工程报表及竣工结算都要按照合同的约定编制,工程材料、设备等也要按照合同规格购买;工程合同又是进行工程结算的依据,合同中约定了工程价款的支付方式及材料价格的确定办法,还约定了工程进度款的支付时间等内容;工程合同也是进行工程索赔和反索赔的依据,合同中约定了发包方和承包方的权利和义务,它是分析索赔事件能否成立及 索赔性质的主要依据。因此,建设工程合同的管理就成为工程建设管理中一项很重要的内容。

  二、建设工程合同管理的重要意义

  随着我国建筑市场的不断发育成熟, 建筑工程项目合同管理的重要性日益显现 。

  2.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求

  使用合同来引导和管理建筑市场 , 顺应了政府转变职能,应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求,健全各项内部管理制度,其中非常重要的一项就是合同管理 。

  2.2合同管理是建设项目管理的核心,加强合同管理是进行有效项目管理的需要

  任何建筑工程项目的`实施都是以签订系列承发包合同为前提的,忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制,更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心,才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态,实现建设目标 。

  2.3 加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要

  建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系,是建设主体各方履行义务、 享有权利的法律基础 ,同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据 。 纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为,所出现的诚信危机 、 不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关 。 加强合同管理,促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷,能够起到规范建设主体行为的积极作用,对整顿我国的建筑市场起到了促进作用 。

  2.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要

  至今,我国建筑市场已经全面开放 , 面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战 , 就必须适应国际市场规则 、 遵循国际惯例 。 只有加强合同管理,建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下,才能赢得自己生存与发展的空间。

  三、如何加强建筑工程合同管理

  3.1严格执行建设工程合同管理法律法规

  随着民法通则、合同法、招标投标法、建筑法、的颁布,建设工程合同管理法律基本健全。但是,在实践中,这些法律的执行还存在着很大的问题,其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题,也有监理单位监理不到位的问题,还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题。市场经济条件下,要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理,这样,我们的管理行为才能有效,能提高我们建设工程中合同管理的水平。

  3.2加强对承包商的资质管理

  通过严把建筑承包商资质管理关,解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题。同时,各级建设行政主管部门要加强对各方参建主体市场行为的监督管理,特别是对承包商的违法行为要严肃处理,确保建筑市场的规范、健康发展。

  3.3加强建设工程招投标管理

  建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度国家已经出台了招投标法,并全力推行工程量清单招投标。建议在建设工程招标中应该重视原则,突出效果。同时,积极按工程量清单计价方式进行合同管理,使得招投标所确定的中标价在建设工程项目的实施过程中严格执行。

  3.4重视合同变更管理

  合同变更在工程实践中是非常频繁的,变更意味着索赔的机会,因此在工程实施中必须加强管理。应该记录、收集、整理所涉及到的种种文件,如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令,并对变更部分的内容进行审查和分析。在实际工作中,变更必须与提出索赔同步进行,待双方达成一致以后,再进行合同变更。很多承包人往往不重视变更管理, 对业主要求的变更无条件服从,导致工作做了却无法获得赔偿。

  3.5加强施工合同索赔管理工作

  索赔是培育和发展建设市场的一项重要内容。提高索赔意识是承发包方亟待解决的问题。施工合同是工程项目在实施过程中索赔的依据,索赔则是合同管理的延续。索赔要求承包方在签订合同时要充分考虑各种不利因素,分析合同变更和索赔的可能性,采取最有效的合同管理策略和索赔策略,在合同整个履行

  过程中,要随时结合施工现场实际情况,结合法律法规进行分析研究,以利于履行合同。这不仅有利于保护自己的合法权益,更重要的是有利于企业尽快适应国际惯例,提高企业未来竞争能力。

  结束语

  总之,合同管理是建筑工程项目管理的核心,工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展,建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容。建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化,它是一个动态的过程,在管理中要讲求方式、方法,要讲究管理的技巧。因此,要在高度重视建筑工程项目的合同管理、深刻了解其重要地位的基础上,在实践中探索及归纳建筑工程项目合同管理的技巧,寻找新方法,解决新问题,促使参建各方自觉履行合同约定的条款,从而降低建筑市场风险,切实维护建筑市场的秩序,确保建筑工程项目顺利进行。

工程合同 篇3

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:

  身份证号码:

  甲方聘请乙方为甲方,为确保劳动合同法的顺利遵守和双方合法权益,特签订如下协议,双方共同遵照执行。

  一、聘用期限_____年____月____日至_____年____月____日。

  二、乙方应向甲方提供以下证件及文件

  1、原聘用单位的解聘证明、职业道德证明、不影响资质证明(必要时提供原件);

  2、大学毕业证书(必要时提供原件);

  3、身份证复印件(必要时提供原件);

  4、职称证书(必要时提供原件)。

  三、聘用待遇及相关责任

  1、在聘期内,甲方每年支付给乙方职务补贴费用为人民币含税),共分两次支付,协议签订后支付元整;聘用期末支付元整。

  2、乙方不承担甲方的任何工作责任(如甲方需乙方在校审中签字时,甲方应告之乙方,并支付相应校审工作费用),但在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件。

  3、乙方的职称证书和相关文件复印件使用的范围仅限于甲方公司企业资质申报及年检方面。

  4、除此之外,甲方在未取得乙方许可的情况下,不得擅自使用乙方证件材料,不得外借其它单位。

  5、同时乙方不得将自己的'证件相关材料提供给除甲方以外的第三方使用;否则,由此出现的任何后果与责任均由违约方全部承担。

  四、附加及其他

  1、本协议期满后,再另行签订协议,如双方无意续约,应提前一个月通知对方,并办理相关手续;

  2、如果因为乙方原因(专业不符,或已有其他单位聘用等)造成甲方公司企业资质申报不成功,甲方有权终止协议,并且乙方退还甲方已经支付的聘用费。

  3、其他未尽事宜,双方协商解决。

  本协议由双方签署生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

工程合同 篇4

  甲方:江苏新时代电器有限公司

  乙方:

  甲乙双方经平等协商,就新时代电器2、3楼营业区电梯周围不锈钢扶手工程承包给乙方施工,就相关事宜达成了共识,签订如下不锈钢工程合同条款:

  一、包工方式

  乙方包工包料

  二、材料要求

  1、此不锈钢工程合同全部用料均为优质不锈钢料,必须按甲方确认的材料规格用料,保证管径、管壁厚度符合用材要求。

  2、楼内楼梯防护栏用料由乙方提供:型号304 ,管壁足0.8㎜ , 立柱管径ф51㎜ ,扶手管径ф63㎜,横撑管径ф32㎜,立撑管径ф22㎜。

  三、质量要求

  1、必须按甲方要求施工,保证式样、规格尺寸一致。

  2、不锈钢焊接口为全口径满焊,不得漏焊。焊口必须平整,焊口表面作打磨处理,不能有毛刺,要有较高的.光洁度。

  3、不锈钢表面不能有划痕及凹凸。

  4、地脚安装必须牢固。

  5、与墙面、地面接触处,必须加扣压盖。

  6、楼梯转角处转弯自然、匀称,弧形角度统一。

  四、工期要求

  全部工期为 天,从双方签订不锈钢工程合同之日起,按日历天数计算。乙方自签订不锈钢工程合同之日起天内准备制作好所有材料,听甲方通知入场安装,必须确保在 天内安装完工。

  五、工程价款

  包工包料380元/M。以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用,即成品费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。

  工程总价款待完工后,现场量尺,据实结算。

  六、付款方式

  按工程总价款的5%,留取质量保证金,质保期为三个月,待质保期满,甲方将此款一次性付给乙方。

  七、相关约定

  1、乙方应加强对在甲方现场施工作业的全体员工进行安全培训与教育,加强施工现场的安全管理,杜绝违规作业,确保施工人员的人身安全。如果出现人身安全事故,其责任与赔偿全部由乙方自行负责,甲方不承担任何责任与费用。

  2、乙方应强化对现场作业进行严格的防火管理。电源线路与插坐插头等按技术规范配置。任何人不得在楼内吸烟、用电饭锅、电炉子、电褥子等设施。如果因乙方原因造成火灾等事故,乙方承担全部责任并赔偿经济损失。

  3、乙方要加强对员工进行珍惜劳动成果成品保护的教育和管理,施工过程中,对其他工程队及其他工种的成品、半成品工程要注意保护。未经甲方同意,不得随意拆除和破坏已完工工程。乙方施工人员如果施工过程中,对成品、半成品工程造成损坏,乙方应赔偿经济损失。

  4、乙方应注意施工现场卫生管理,及时清除施工垃圾、生活垃圾,如果不及时清理,甲方将安排人员清理,其人工费用从乙方工程款中扣除;乙方人员必须遵守甲方现场管理制度不得在楼内便溺及泼水,未经相关人员同意不得动用甲方或第三方材料及物品,不得挪用防火设施、照明设施、安全防护设施,不得向室外楼外抛弃杂物,凡违者甲方将对当事人进行经济处罚,罚款将从乙方工程款中扣除。

  5、本不锈钢工程合同未尽事宜另行商定并签订补充协议,补充协议和本不锈钢工程合同具有同等法律效力。

  6、本同在履行过程中,如发生争议双方不能协商解决时,向和林县人民法院提起诉讼。

  本不锈钢工程合同一式两份,双方各执一份。双方签字后生效。

  甲 方: 乙 方:

  年月日年 月 日

工程合同 篇5

  合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。下面我们来看看关于废气环保工程的合同内容是什么吧。

  废气环保工程合同

  合同编号: 第_____________号 工程项目合同书

  建设单位:xxx (以下简称甲方)

  承建单位:xxx(以下简称乙方)

  经友好协商,就喷漆废气治理工程签订如下合同:

  一、 工程项目内容

  1、 工程名称:xxx工程 2、 工程地点:xx

  3、 工程内容:喷漆废气处理设施的设计、包工、包料、包质量、包安全、包验收大包干形式。

  二、 工程承包范围

  甲方将上述第一条的工程项目发包给乙方,乙方负责全部工程的设计、设备及管道安装、竣工后的调试、移交及保养。

  三、 合同价款

  乙方按照本合同要求完成全部工程内容,甲方需向乙方支付工程款总额为大写人民币:大写:xx元整(¥xx.00)(不含税)

  四、 双方责任

  甲方:

  1、 向乙方提供施工场地。

  2、 向乙方指定施工地点,并在乙方施工队伍进场前整理施工场地,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。如有需要,负责处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。 3、 以乙方施工期间,负责水电。

  4、 乙方在施工过程中如提出工程变更要求,应以书面形式提前通知乙方。不属乙方责任的,有关费用由甲方承担。

  5、 在乙方完工时派出xx位人员接受乙方的操作培训。

  6、甲方不按合同约定履行上述责任造成的经济支出及给乙方带来的经济损失,由甲方承担。

  乙方:

  1、根据甲方提供的资料按照有关设计规范进行废气处理工艺的.设计,施工图设计。

  2、负责废气处理系统的设备、管道、电气供应和安装,并根据甲方确定的施工场地进行施工。

  3、保证工程按期完工,处理系统正常、保证处理后排放废气质达到环保验收标准:广东省(DB44/26-20xx)《大气污染物排放限制》第一时段之二级标准、具体参数见设计方案及图纸(本合同附件包含设计方案及所有图纸)。

  4、工程完工后经环保部门验收,未达到要求,乙方负责返工,采取补救措施,由此所产生的费用由乙方自行负责。

  5、由于不可预见的原因造成的工程修改、增加等,乙方须先以书面形式通知甲方,在取得甲方认可后方可施工。

  6、协助甲方完成施工方案上报、审批、工程竣工验收。

  7、负责培训甲方人员进行独立操作。

  8、负责组织验收。

  9、乙方不按合同完成上述工作造成的工程费用增加及给甲方造成的经济损失,由乙方承担。

  五、 工程工期

  乙方收到第一期款且现场具备施工条件后25天(晴天)内完成全部工程。

  六、 付款方式

  自合同正式签定生效,乙方工人进场开始施工xx日内,甲方向乙方支付¥xx.00元(工程款总额的xx%);设备安装完成通电调试,通过环保验收取得检测报告,甲方向乙方支付工程款人民币¥xxx.00元(工程款总额的xx%)。

  七、 违约责任

  1、 甲方付款前任一方擅自解除合同,应按合同总金额的5%向对方支付违约金,在甲方付款后,任一方擅自解除合同,应按甲方已付合同款的相同金额向对方支付违约金。

  2、 本合同第五条之规定,违约方应按每逾期一天支付工程总价的千分之一违约金给另一方。

  3、 违反本合同第六条的规定违约方应按每逾期一天,按应付未付款的千分之一赔偿给乙方。

  八、 附则

  1、 设备保修:外购设备有保修单的以保修单保修期限为准,自制设施、设备以环保部门验收设施、设备安装合格之日起保修壹年。

  2、 若因甲方定址不当等因素而造成的损失,由甲方承担相应的责任,并赔偿乙方的经济损失。

  3、 未尽事宜,由双方友好协商解决。如有争议不能解决,可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁,也可向人民法院起诉。

  4、 本合同自双方法人代表(或法人代表委托人)签字并加盖公章之日起生效。 5、 本合同一式四份,双方各执二份,均具同等效力。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  签字日期月 日 签字日期:月 日: 年 年

【工程合同】相关文章:

工程工程合同02-12

有关工程工程合同03-01

【精】工程工程合同04-23

【热门】工程工程合同06-05

建筑工程工程合同03-24

工程工程合同范本02-12

工程工程合同15篇03-05

常用版工程工程合同04-23

工程工程合同精选15篇04-05

工程工程合同(15篇)04-02