工程合同

时间:2023-09-04 09:46:12 合同 我要投稿

[荐]工程合同

  在人民愈发重视法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的工程合同7篇,希望对大家有所帮助。

[荐]工程合同

工程合同 篇1

  发包方:(以下称甲方)

  承包方(以下称乙方)

  根据《合同法》的有关规定,按照平等自愿的原则,为明确甲乙双方的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程:甲方把青海天峻县苏里乡花儿地露天煤炭基地剥离土方和煤炭挖掘装载,工程总承包给乙方施工,但矿区内公路维修属乙方义务,甲方不承担经济责任。

  二、单价:乙方承包甲方土方剥离和挖掘装载煤炭以立方米计算工资,每立方16元/m3人民币。

  三、结算付款方式:甲方和乙方在开工过程中,以每天一小结算工程量及煤炭土方数,每一个月大结算,甲方付清乙方在一个月之内的工程款。

  四、路程:乙方在帮甲方施工,第二条单价是以一公里范围之内计算,如超过500米则按两公里计算,也就是在原单价16元/m3的`基础上再加1元/m3即17元/m3。以此类推。

  五、耗损:乙方施工工程车辆进甲方工地后,如甲方因政策或各种因素,不能继续施工,由甲方应全额承担乙方工程车辆的所有费用。又如甲方地基因下雨使乙方不好施工则双方协商再施工。乙方承包施工期为一年。

  六、二次装车:甲方因煤成堆,乙方需第二次装车,则甲方应付给乙方装车费计2元/m3。

  七、管理:乙方在施工中一切听从甲方指挥,乙方不准故乱挖掘乱倒。

  八、施工时乙方要认真施工,确保甲方煤炭质量,不准将土和煤混杂不清。

  九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。

  十、未尽事宜,双方协商解决。

  十一、本合同双方签字后生效,具有法律效力。

  甲方:乙方:

工程合同 篇2

  发包方(以下称“甲方”): 承包方(以下称“乙方”):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条 工程项目

  1、工程名称:XXX工程; 备注:详见漏水布置图;

  2、工程地点:XX;

  3、承包形式:包工包料;

  4、施工范围:±0.000以下地下室(包括人行道、车道出入口等)的所有部位,严格按照所附堵漏方案执行;

  5、质量等级:保修期内无一漏水,且符合国家和行业规定的“合格”标准。

  第二条 工程价款、结算及付款方式

  1、经甲、乙双方核定,本工程合同含税包干价为人民币115000 元(大写:壹拾壹万伍仟元 )。上述价款为一次性风险包干固定总价,任何政策性因素和市场因素均不调整包干价;

  2、甲、乙双方同意按以下方式支付本合同价款:

  (1)合同签订后5个工作日内,甲方预付乙方30%预付款人民币34500元(大写:叁万肆仟伍佰元),乙方必须在收到甲方预付款后的5个工作日内组织工程队进场施工;

  (2)工程维修完工验收合格且乙方提报一份完整的维修记录给甲方审核通过后,甲方应在5个工作日内支付工程款的30%,即人民币34500元(大写:叁万肆仟伍佰元);

  (3)余下40%质保金46000元(大写:肆万陆仟元),待工程验收合格6个月后,经业主和甲方确认地下室无一渗漏后的7个工作日内付清。

  (4)每次付款前,乙方应提供真实、合法、有效的增值税专用发票给甲方;

  3、甲方以转账的方式支付本工程款,乙方指定账号如下: 账户: ; 开户银行: ; 银行账号: 。

  第三条 质量管理及验收

  在工程具备验收条件后,由乙方通知甲方验收。验收合格,经甲方现场代表在验收记录上签字后,即视为工程质量验收合格。若验收不合格,乙方应在3日内予以整改后,再交由甲方重新验收;

  第四条 工期要求

  具体施工时间以甲方通知为准,并保证按时完成施工任务。乙方应在业主规定的期限内施工完成,逾期完工的应向甲方承担违约责任。如因甲方原因和恶劣天气因素导致无法按时完工,工期经甲方确认后相应顺延。

  第五条 双方责任

  1、甲方责任

  (1)负责办理工程进度结算和竣工决算;

  (2)负责按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款,如甲方未按期支付工程款所造成的一切损失由甲方承担;

  (3)施工期间,甲方给予其他积极的配合,提供必要的便利条件(如水、电等,但相关费用由乙方承担);

  2、乙方责任

  (1)乙方进场施工必须按规范要求办理一切防水分项手续,提供完整的资料供甲方备案;

  (2)乙方施工人员应严格遵守施工规章规范,进场人员必须进行安全、技术交底,施工前先行清扫干净楼面裂缝及周边位置,做到安全文明施工,施工完成后地面垃圾必须清理干净;

  (3)乙方在施工过程中的'所有材料、机具均由乙方自行采购、筹集和保管;

  (4)乙方应做好施工期间相关工作内容的成品保护;

  (5)乙方工作人员食宿由乙方自行责任,乙方应按时足额发放工人工资,若发生拖欠农民工工资事件,甲方有权支取乙方工程款用于发放工资,同时乙方应按1万/次的标准向甲方支付违约金;

  (6)乙方应严格按照施工方案各部位中所要求的材料及工艺施工,否则甲方有权不予验收。乙方应确保工程质量,并按照规范要求从工程竣工验收之日起6个月免费保修(如认为损坏或8级以上地震等特殊原因,导致漏水,则由甲方承担返修费用)。

  第六条 安全施工

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工中出现的一切安全事故费用均由乙方承担,甲方不承担责任。

  第七条 质量保修

  自本工程完工验收之日起算,乙方应无条件对本工程质量保修6个月,保修费用由乙方承担。保修期间,乙方应在接到甲方维修通知的48小时内到场维修,乙方指定维修联系人为: ;手机: 。

  第八条 纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向龙海市人民法院提起诉讼。

  第九条 违约责任

  1、若乙方未按合同约定备料进场施工,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金。逾期超过10天,甲方有权解除合同,乙方除应双倍返还甲方预付款项外,还应按照按合同款项的20%向甲方支付违约金;

  2、若乙方未按期完工的,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金;逾期超过10天,甲方有权解除合同,乙方应按照按合同款项的20%向甲方支付违约金;

  3、若保修期间,乙方应在接到甲方维修通知后,未按期到场维修,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金;逾期超过10天,甲方有权自行或另行安排他人维修,费用由乙方承担,若因此给甲方造成其他损失的,乙方应承担赔偿责任;

  4、合同一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按合同款项的20%向对方支付违约金,本合同另有约定的除外。

  第十条 其他

  1、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力;

  2、本合同自甲、乙双方代表签字、加盖公章后生效,自各种款项结清付讫后自动失效。

  甲方: 代表人:

  年 月 日

  乙方: 代表人:

  年 月 日

工程合同 篇3

  甲方:郴州XX房地产开发有限公司

  乙方:

  甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议:甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方,现就双方的责任、权利、义务作如下规定,以兹双方共同信守执行。

  第一条 工程名称及地点

  1、工程名称:XX配电工程

  2、地点:

  第二条 承包方式

  乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工,负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。

  第三条 乙方的施工范围和主要工程量

  1、根据工程设计图纸负责该配电工程,从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。

  2、负责该配电工程的规划方案、查勘,取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的`审核。

  3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;

  4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。

  第四条 工程价款结算及付款方式

  1、该工程采用总价包干的方式,即整个工程总包干价合计人民币:元整(含税价)。

  2、付款方式

  2.1本工程不拨付预付款,待材料、设备全部到达施工工地,经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整),待合格送电满壹年时一次性支付。

  2.2工程的结算价格以签订合同价格为准,合同价格即为最终结算价格,在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌,均不变更包干总造价结算。

  第五条 双方的权利义务

  1、合同签订后,甲方积极配合乙方办理用电相关手续,及时提供相关资料。

  2、甲方负责对工程质量、进度进行监督,协调现场工作,对施工不合要求的,甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。

  3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工,接受甲方施工人员的监督,做到安全、文明施工。

  4、乙方负责现场施工环境的协调,甲方应积极配合。

  第六条 工程期限验收方式

  1、工程期限:乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付使用条件,在办理有关手续及合同实施过程中,如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力,工程期限由双方另行协商确定顺延。

  2、验收方式:设备安装完毕后,甲方组织部门对配电工程进行验收,以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电,视为验收合格),在验收前甲方不启用任何设备。

  第七条 乙方质量承诺

  1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核,经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案,并作为验收及合同结算依据,作为同合附件一并使用。乙方保证:所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等),并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢,并严格按国家标准设计图纸。

  2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的,并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。

  3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不可抗力外,质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内,如出现质量问题,乙方在甲方通知4小时内到场,否则,甲方有权请人维修,维修费由甲方从质保金中直接扣除。

  第八条 违约责任

  1、在工程施工过程中,乙方应根据合同工期以及施工进度,及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期,延误工期 10 天以内时,乙方按 元/天承担违约责任;延误工期超过 20 天,甲方有权解除本合同,同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。

  2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求,否则,甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外,还有权要求乙方承担相当于本合同总价款 10 %的违约责任。

  3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款,如果逾期支付,则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。

  第九条 其他事项

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。

  2、本合同正本、附件一式四份,甲方持二份,乙方持二份;双方签字盖章后生效,具有同等法律效应。

  3、施工图纸由乙方根据祥龙郡现状按照国家标准进行设计,设计图纸经电力局审查合格?

  甲方(签章): 乙方签字:

  年月日

工程合同 篇4

  合同编号:发包方:________________

  承包方:________________

  签约时间:签约地点:

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:____________

  二、建筑面积(工程形式):____________

  三、施工地点:________________

  四、工期:1、开工:____年__月__日;

  2、竣工:____年__月__日;

  3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:________

  六、工程质量标准:________

  七、工程价款:共计人民币元。

  八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  九、质保期:____年。

  十、双方的责任义务

  1、发包方的责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的'四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

  2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;

  ②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

  ④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  十一、其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  发包方:承包方:

  委托代理人:委托代理人:

工程合同 篇5

  甲方: 高新产业发展有限公司

  乙方: 安康安通交通设施有限公司

  甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定,本着平等互利的原则,就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商,签订本合同如下,以便共同遵守。

  一、 工程名称、地址:

  工程名称:高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程 工程地址:安康高新技术产业开发区居尚社区

  二、 工程工期

  经双方协定,于年月日进行施工,工期天,若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

  三、 工程造价及工程量

  根据甲方提供的.设计及要求,因工程量小、位置不集中等原因,采取按照完工后实际工程量计量,对标线按市价每平米元,对标牌按市价每块元进行签证、决算。

  总计元(陆万玖仟叁佰零柒元伍角)。

  四、 工程款的支付

  1:工程完工后两个月内,甲方向乙方支付工程结算额

  的100%。结算方式为转账或现金支票结算。

  工程质量标准

  符合国家GB5768《道路交通标志和标线》,质保期壹年。

  五、 甲方的权利义务

  1.甲方现场代表,负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。

  2.负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。

  3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收,验收合格后按合同支付工程款。

  4.甲方负责路面清洁,由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责。

  六、 乙方的权利义务

  1.乙方必须服从甲方现场代表的管理,确保施工质量和工程进度。

  2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的变更要求进行施工,质量和进度达到合同要求。

  3.乙方在施工过程中,应及时通知甲方代表到场进行质量检查。

  4.乙方在施工过程中应加强安全管理,并做好安全防护标志,如果发生安全事故,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

  七、 竣工验收

  工程施工完毕后,由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。

  八、 争议的解决方式

  因履行本合同而发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。

  本合同一式六份,经双方签字盖章时生效。甲乙双方各执三份,具有同等法律效力。

  甲方:安康高新产业发展有限公司乙方:安康市安通交通设施有限公司 单位盖章: 单位盖章:

  签订日期: 年 月 日

工程合同 篇6

  1、按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。

  A、建设工程监理合同

  B、建设工程采购合同

  C、建设工程分包合同

  D、建设工程施工合同

  答案:D。

  解析:按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

  2、某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指( )。

  A、物

  B、行为

  C、智力成果

  D、货币

  答案:A。

  解析:合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,主要包括物、行为、智力成果。其中,法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

  3、下列关于代理的叙述中,不正确的是( )。

  A、代理的民事责任由被代理人承担

  B、代理人以自己的名义实施代理行为

  C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

  D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

  答案:B。

  解析:代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括:①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志,即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任,既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

  4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。

  A、只能要求债务人履行债务

  B、只能要求保证人履行债务

  C、不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  D、可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  答案:D。

  解析:连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

  5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元,从B银行贷款20xx万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。

  A、A银行4000万元,B银行1000万元

  B、A银行3300万元,B银行1700万元

  C、A、B银行各2500万元

  D、A银行3000万元,B银行20xx万元

  答案:D。

  解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:①抵押合同已登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

  6、( )担保方式必须依法行使,不能通过合同约定产生。

  A、保证

  B、抵押

  C、留置

  D、定金

  答案:C。

  解析:由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。担保法规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。

  7、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的( )担保。

  A、保证

  B、质押

  C、留置

  D、定金

  答案:A。

  解析:施工合同的履约保证,是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的.担保,以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约,并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。

  8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中,由于飓风天气,一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重,则应由( )。

  A、业主自行承担全部损失

  B、业主和保险公司协商分担损失

  C、保险公司承担全部损失

  D、保险公司承担一半损失

  答案:C。

  解析:建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:①自然事件,指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故,是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。

  9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为( )。

  A、20xx年3月1日

  B、20xx年3月20日

  C、20xx年3月10日

  D、20xx年3月18日

  答案:C。

  解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

  10、下列选项中,不属于招标准备阶段工作的是( )。

  A、划分标段

  B、确定招标方式

  C、资格审查

  D、编制招标文件

  答案:C。

  解析:招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。

  11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是( )。

  A、管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少

  B、管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多

  C、管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少

  D、管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多

  答案:A。

  解析:合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论,应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少,合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强,因此有能力参与竞争的投标人相对较少,投标竞争的激烈程度相应降低。

  12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中,不正确的是( )。

  A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

  B、有丰富的政府机关人脉

  C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

  D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

  答案:B。

  解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。若不具备相应能力,应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时,既要审查是否具有相应资质,还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历,以便判断代理招标的能力。

  13、在某工程项目招标过程中,某投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答( )。

  A、应发给全体投标人,但不必说明问题来源

  B、只对该投标人有效

  C、应发给全体投标人,并说明问题来源

  D、对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人

  答案:A。

  解析:投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题,招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,以保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。

  14、如果招标人发现招标文件中的错误,或要对招标文件中的部分内容进行修改,应在投标截止时间( )前,以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。

  A、10天

  B、10个工作日

  C、15天

  D、15个工作日

  答案:C。

  解析:如果招标人发现招标文件中的错误,或要对招标文件中的部分内容进行修改,应在投标截止时间15天前,以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。

  15、需要重新进行招标的情形是( )。

  A、投标截止时间,投标人少于3个

  B、招标人对所有中标候选人均不满意

  C、重新招标后投标人仍少于3个

  D、重新招标后所有投标被否决

  答案:A。

  解析:招标过程中出现如下情形之一时,招标人应当重新招标:(1)在投标截止时间止,投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。

  16、资格预审申请文件的内容包括( )。

  A、资格预审办法

  B、申请人基本情况表

  C、申请人资格要求

  D、申请人须知

  答案:B。

  解析:资格预审申请文件包括:(1)资格预审申请函;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体,则不需提供;(4)申请人基本情况表;(5)近年财务状况表;(6)近年完成的类似项目情况表;(7)正在施工和新承接的项目情况表;(8)近年发生的诉讼及仲裁情况;(9)其他材料,在申请人须知前附表内要求提供的材料。

  17、投标文件对招标文件的响应出现偏差,可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是( )。

  A、投标文件没有加盖公章

  B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致

  C、投标担保金额多于招标文件的规定

  D、投标文件的关键内容字迹模糊,无法辨认

  答案:B。

  解析:投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

  18、在建设项目各类招标中,招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容,而无具体工作量的是( )招标。

  A、施工

  B、设备采购

  C、设计

  D、材料采购

  答案:C。

  解析:设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。

  19、招标人采用邀请招标方式的,应保证有( )个以上具备承担招标项目设计能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

  A、2

  B、3

  C、4

  D、5

  答案:B。

  解析:招标人采用邀请招标方式的,应保证有3个以上具备承担招标项目设计能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

  20、材料设备采购中划分合同包时的考虑因素不包括( )。

  A、有利于投标竞争

  B、市场供应情况

  C、考虑资金计划

  D、尽量提前工程进度

  答案:D。

  解析:材料设备采购中划分合同包主要考虑的因素包括:(1)有利于投标竞争;(2)工程进度与供货时间关系;(3)市场供应情况;(4)资金计划。

工程合同 篇7

  卖方(以下简称甲方) ,身份证号码:

  买方(以下简称乙方) ,身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定,甲、乙双方就买卖_____机(含配件)的有关事宜,在平等、自愿的基础上,经协商一致达成如下协议,供双方信守执行。

  第一条 ____机基本概况

  1、甲方出售的____机型号为____;发动机号码为 ____;车架号码为 _____;生产厂家为______;颜色为___色;购买于____年___月___日。

  2、配件有__________.

  第二条 交易价格

  经双方协商该_______机的转让价为人民币 ¥______元(大写:_______元)

  第三条 双方的'权利、义务

  1、甲方保证对其出售的______机拥有合法、完整的所有权,与第三人不存在权属争议;______机之上未设置有抵押权等他项权利;甲方提供的设备情况和信息真实。

  2、甲方保证____机主要零部件(发动机、车架、液压系统等)均系原厂配置,未进行改造更换。

  3、甲方在本合同签订之日应向乙方提供购买_____机的合同、发票、保修单(卡)和其它文件、证件(均为原件),并确保真实、有效。

  4、本合同签订之日起2日内,甲方将_____机交付乙方,交付地点为 .甲、乙双方签署交接清单。

  5、在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方一次性付清购买款____元。

  第四条 违约责任

  1、甲方违反本合同第三条第1、2、3、4款,乙方有权解除本合同,甲方应退回乙方支付的全部款项,并以交易价格为基数,按10%的比例向乙方支付违约金。

  2、乙方未按本合同的约定向甲方支付购买款的,以应付而未付金额为基数,按日万分之三的比例向甲方支付违约金,乙方超过30日未付清的,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿甲方的损失。

  第五条 其它事项

  1、本合同未尽事宜,甲乙双方经协商一致,可另行签订书面补充协议。

  2、因本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。

  3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  签约时间: 年 月 日

  签约地点:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同02-12

【热门】工程工程合同06-05

【精】工程工程合同04-23

有关工程工程合同03-01

工程工程合同书04-19

工程工程合同(精选15篇)04-19

常用版工程工程合同04-23

工程工程合同范本02-12

工程工程合同15篇03-05

建筑工程工程合同03-24