工程合同

时间：2023-12-21 07:57:51 合同我要投稿

工程合同[精品10篇]

　　现今社会公众的法律意识不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的工程合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同[精品10篇]

工程合同篇1

　　合同编号:

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　合同签订地:

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，在平等、自愿的基础上，经双方认真、坦诚协商，一致同意签订本合同，供信守。

　　第一章工程名称、范围、内容

　　第1条净化工程名称

　　第2条净化工程范围:

　　工程内容:

　　第二章工程造价，价款结算与支付方式

　　第3条本净化工程总价暂定为人民币: ( 小写: )。工程竣工验收合格后，以甲方审计结算金额，按实际工程量据实结算。

　　第4条合同保证金与工程拨款

　　1、工程完工后，若出现质量问题，甲方有权根据合同约定扣除与乙方造成损害同等价值的款项以及乙方的违约金，该部分款项可从质保金或合同保证金中扣除，不足部分，由乙方另行支付。

　　2、本工程不支付备料款及预付款，工程开工后，乙方每月向甲方申报已经完工的工程量和申请拨款的金额，甲方按照经甲方代表及其审计部门确认的有效工作量的75 %支付工程进度款，工程竣工验收合格后付至 80%。工程竣工验收合格后进行审计决算，审计结算完成后付至审定额的90 %，剩余的10 %作为质保金(无息)，质保期为两年，无质量问题，两年之内付清(一年一付)。工程款付至审定额的90 %时，乙方须开具合同审定总额的工程发票。

　　第5条工程决算:

　　见清单。

　　第6条工程签证

　　所有工程变更必须由设计部门、甲方签字审批，工程结算以甲方驻现场代表的签证为结算依据。工程变更和增补部分价格执行第5条。

　　第三章建设工期及双方责任

　　第7条施工期限

　　双方商定该工程总工期为天(日历天)

　　自年月日开工

　　至年月日竣工

　　本合同项下的工程分为以下个施工阶段及相应完工期限:

　　1、，在年月日之前完成;

　　2、，在年月日之前完成;

　　3、，在年月日之前完成;

　　4、，在年月日之前完成;

　　5、竣工: 年月日之前整体工程竣工达到约定要求。

　　自合同生效后，在施工过程中，乙方不得无故暂停施工，若甲方资金短缺，不能按期支付工程款，乙方也应保证正常的施工及进度，并按期竣工。

　　甲方认为有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方按甲方要求停止施工后，应妥善保护已完成的工程。

　　第8条工期延误

　　乙方应保证按照合同约定的工期完工，不得以任何理由延误工程进度和工期，否则乙方应当承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　第9条双方责任

　　一、甲方:

　　1.甲方代表:甲方任命为驻施工现场代表。

　　甲方驻施工现场的代表按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责:

　　(1)甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。

　　(2)甲方代表的指令、通知由本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。①确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。②乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。③紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。甲方决定的工程变更和增补，经甲方审计部门审批后，乙方应立即执行，不得无故拖延。

　　(3)甲方代表应及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它的义务。

　　(4)甲方代表易人，甲方应通知乙方，后任继续承担前任应负的职责。

　　2. 甲方工作:甲方按协议条款约定的时间和要求，完成以下工作:

　　组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行技术交底以及在工程建设中需要甲方完成的其他工作。

　　二乙方:

　　1、工地代表:乙方任命为驻工地负责人(乙方代表)。

　　驻工地负责人按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

　　(1).乙方的要求、请示和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方审核，甲方审核后在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　(2).乙方按甲方代表批准的`施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程质量和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。

　　2.乙方工作

　　(1).按照甲方提供或书面确认的设计图、施工图以及国家相关工程施工规范进行施工。

　　(2).如工程施工需要，乙方可以在其设计资格允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计或工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。

　　(3).向甲方代表提供工程进度计划及相应进度计划报表和工程事故报告。

　　乙方应当将工程进度计划及相应进度计划报表按周向甲方提供，在每个星期的星期向甲方交付。

　　(4).遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护等方面的管理规定，由此产生的纠纷及赔偿，由乙方负责解决并承担相关费用。

　　(5).工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方予以修复并赔偿甲方损失。

　　(6).按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　(7).保证施工现场清洁,文明安全生产。 (原文来源:http://www.iwuchen.com/a-467/)

　　(8).乙方施工人员进入施工现场要遵守甲方的各项规章制度，服从统一管理。

　　第四章工程质量

　　第10条(具体质量要求)

　　本工程所用材料必须符合下列标准和质量要求。

　　(1)、执行标准:

　　1.1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

　　1.2、居住建筑保温构造详图L06113

　　1.3、弹性建筑涂料JG/T172-20xx

　　1.4、建筑外墙用腻子JG/T157-20xx

　　(2)、使用材料的主要指标

　　2.1、胶黏剂:拉伸粘结强度mpa(与水泥砂浆)原强度≥0.60;耐水≥0.40;

　　拉伸粘结强度mpa(与聚苯板)原强度≥0.10，破坏界面在聚苯板上;

　　耐水≥0.10，破坏界面在聚苯板上。

　　2.2、抹面胶浆:拉伸粘结强度mpa(与聚苯板)原强度≥0.10，破坏界面在聚苯板上; 耐水≥0.10，破坏界面在聚苯板上; 耐冻融≥0.10，破坏界面在聚苯板上;柔韧性抗压强度/抗折强度(水泥基)≤3。

　　2.3、EPS板:表观密度kg/m3 ≥18;导热系数W/(m.k)≤ 0.041;

　　尺寸稳定性(%)70±2℃, 48h ≤4.。

　　2.4、耐碱玻纤网格布:单位面积质量≥ 160g;耐碱断裂强度经向≥1200N/50mm,

　　纬向≥1300 N/50mm。

　　2.5、弹性乳胶漆:耐洗刷性＞20xx次;耐沾污性(%)＜30;断裂伸长率(%)≥500.

　　2.6、柔性腻子:耐水性96h无异常;耐碱性48h无异常;粘结强度≥0.6mpa;

　　动态抗开裂性≥0.3.

　　第11条乙方必须严格按照甲方提供或书面确认的施工图纸、说明文件以及国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　第12条乙方发现甲方提供的技术要求不合理时，应当及时通知甲方。

　　第五章质量保修范围和质保期

　　第13条质量保修

　　1.乙方对承建范围内的全部内容实行质量保修。

　　2.质保期内，乙方应在接到修理通知后3天内派人修理，逾期未给予修理，乙方应当承担违约责任，并且甲方可委托其它单位或人员修理，因维修产生的费用，由乙方承担。上述费用由甲方在未支付的工程款中扣除，不足部分，由乙方另行支付。

　　第14条质保期:自工程竣工验收合格之日计算，满二年。

　　第六章工程验收

　　第15条检查和返工

　　乙方应认真按照标准、规范和设计的要求进行施工，接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改。非甲方原因造成的返工、修改，由乙方承担返工、修改的费用。

　　第16条隐蔽工程和中间验收

　　工程具备覆盖、掩盖或中间验收条件时，乙方在自检合格后,隐蔽或中间验收的48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽或中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

　　第17条验收和重新检验

　　1.甲方代表不能按时参加验收或调试，须在开始验收或调试24小时之前向乙方提出延期要求。

　　2.无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，检验不合格，乙方承担发生的费用。

　　第18条本工程竣工验收时，乙方应按国家有关规定提交完整的竣工资料及文件(包括竣工图纸)。

　　第19条竣工验收

　　1.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提交竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后，应及时组织有关部门验收。工程的验收，以施工图纸、施工技术文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。甲方在验收后给予批准或修改意见。乙方按要求整改，并承担修改费用。

　　2.工程质量验收标准: 按照国家或专业的质量检验评定标准验收达到合格标准。

　　3.竣工日期为工程验收合格之日。

　　第七章其他约定事项

　　第20条乙方在施工期间，因甲方以外的原因所发生的各种事故，甲方概不承担责任。因乙方的原因致使本工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

　　第21条乙方如需办理异地施工有关手续，由乙方自行办理并承担相关费用，甲方给予积极协助。

　　第22条在施工过程中，如出现乙方施工质量不符合合同约定的情形，甲方有权选择解除本合同或要求由乙方负责无偿修理或返工。

　　第23条工程不能在本合同约定的期限内竣工，乙方应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

　　第24条在工程竣工验收后的3日内，乙方应将施工垃圾及其临时设施清理至甲方指定地点，否则甲方另行处理，乙方承担费用。

　　第25条乙方按施工图及甲方认可的设计变更图中的施工范围、内容进行施工。未经甲方书面同意，乙方承包的工程不准分包，如甲方根据需要，将工程的某一部分外包时，乙方应积极配合，确保工程质量和施工进度不受影响，外包部分不进入预算，并不再计取任何费用。

　　第26条工程材料及设备要求:

　　1.工程所用材料及设备必须为正规厂家合格产品。

　　由乙方采购的材料，乙方应严格按照甲方要求的质量、品牌、规格、生产企业进行采购，并经甲方确认。乙方负责其提供的工程设备和材料的采购、运输、接货、开箱检查、卸货、场内运输、保管、领用等事宜，费用由乙方承担。

　　甲供的关键材料及设备由甲方采取招标等公开的方式确定厂家及价格。对于甲方采购的材料，乙方应按规定进行交接验收，经验收后的设备、材料应被认为是符合合同约定并是由乙方选定的。不合格的不得使用，因材料质量问题导致的工程质量不合格及损失，由乙方承担。乙方负责甲方所提供设备、材料的接货、开箱检查、卸货、场内运输、保管、领用等事宜，费用由乙方承担。

　　若由乙方保管的材料、设备及其零部件在保管期间至工程竣工验收前丢失、损坏或挪作他用的，乙方应当负责补齐、修复或根据甲方要求重新购进，给甲方造成损失的，乙方还要承担赔偿责任。

　　2.变更部分的材料及设备按甲方代表及其审计部门的签单结算。

　　3.施工材料明细由施工单位提前48小时申报，经甲方审批，其价格作为结算依据。

　　4.材料验收:乙方采购的材料到场后，乙方要提出书面申请和材料清单、质量证明文件交甲方代表，甲方要组织验收，一经发现不合格，乙方要立即退货，重新进货直至合格，由此延误时间由乙方负责，工期不予顺延。

　　第八章纠纷解决办法

　　第27条争议

　　甲乙双方因合同发生争议，采用下列形式解决:

　　首先双方协商，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续及正常的施工进度，保护好已完工程:

　　1.合同确已无法完成履行;

　　2.双方协议停止施工;

　　3.法院要求停止施工。

　　第28条违约

　　1.逾期违约:乙方若未能按照合同约定的完工期限完成各施工阶段的工程，造成某一阶段工程延误，乙方应当向甲方支付合同总金额2%的违约金，并且延误的工程进度应当在下一施工阶段补上;若乙方未能按照合同约定的完工期限完成下一施工阶段的工程，再次造成工期延误，应当再向甲方支付违约金，具体金额为上一施工阶段违约金的两倍，并且延误的工程进度应当在下一施工阶段补上，依次类推;乙方延误了工程的最终完工日期，乙方应当在承担了上述违约责任的基础上，每拖延一日，再向甲方支付合同总金额0.5%的违约金，并赔偿甲方由此造成的经济损失。

　　2.质量及其他违约:工程施工过程中或竣工验收时或竣工验收后出现施工质量达不到设计和规范要求，或乙方出现其他违约行为时，乙方应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　3.除非合同终止，或甲方违约使合同无法履行，乙方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

　　4.如乙方出现违约行为，甲方有权中止或解除部分或全部合同，但应在书面通知乙方后，方可中止或解除合同。合同中止或解除后并不免除乙方应当承担的违约责任。

　　第九章附则

　　第29条安全施工。

　　1.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　2.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

　　第30条不可抗力

　　1.不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在8小时内向甲方代表通报受害情况，并在2天内向甲方报告损失的情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔2天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必须条件。

　　2.不可抗力持续10天以上的，甲方可以解除本合同。

　　3.因不可抗力发生的费用由双方分别承担:

　　⑴工程本身的损害由甲方承担;

　　⑵人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用;

　　⑶造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担。

　　第31条工程停建或缓建:

　　由于不可抗力以及甲方因各种原因决定停止施工导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，甲乙双方可以终止或解除合同，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

　　第32条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和/或义务转让给任何第三方。

　　第33条本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，作为本合同的补充。

　　第34条补充协议、招标书、投标书作为本合同的组成部分。

　　第35条合同的生效:本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。

　　第36条本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方: 乙方:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代理人: 委托代理人:

　　单位地址: 单位地址:

　　电话: 电话:

　　传真: 传真:

　　开户银行: 开户银行:

　　帐号: 帐号:

　　税号: 税号:

　　邮编: 邮编:

　　日期: 年月日

工程合同篇2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　资质等级:

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如

　　未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给

　　对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。

　　2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的'，由甲方负责；

　　3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2.向合同签订地人民法院起诉。

　　11、其他具体规定

　　1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________元（此费用不在工程价款内）；

　　2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　12、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、合同履行完后自动终止。

　　4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）乙方：

　　代表（签字）：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

工程合同篇3

　　委托人：

　　代理人：

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，___________________（以下简称委托人）与___________________（以下简称代理人）就___________________（工程名称）___________________的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况

　　1、工程地点：

　　2、工程项目审批文件：

　　3、资金来源：

　　4、工程规模：

　　5、总投资额：

　　二、委托代理范围

　　1、委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）：

　　□勘察

　　□设计，具体包括：________________________________________；

　　□施工，具体包括：________________________________________；

　　□监理，具体包括：________________________________________；

　　□设备，具体包括：________________________________________；

　　□材料，具体包括：________________________________________。

　　2、委托代理范围内单项合同估算价：________________________________________。

　　3、委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：

　　□代拟发包方案；

　　□发布招标公告（发出投标邀请书）；

　　□编制资格预审文件；

　　□组织接收投标申请人报名；

　　□审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

　　□编制招标文件；

　　□编制工程量清单；

　　□编制工程标底；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□组织开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□编制招投标情况书面报告；

　　□与发包有关的其它事宜：

　　三、委托人的权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　四、委托人的义务和责任

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。

　　3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

　　9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。

　　10、委托人应当完成的其它工作：________________________________________。

　　五、代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的.规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　六、代理人的义务和责任

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7、代理人成立招标代理项目组，并任命为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。

　　8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。

　　七、招标代理服务收费的计取

　　1、根据国家现行取费政策，确定招标代理服务费金额：___________元。

　　2、招标代理服务费的支付，采用以下方式。

　　（1）由委托人支付。

　　（2）与投标人约定，由中标人支付。

　　采用第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。

　　3、支付招标代理服务费的时间：______年___月___日。

　　八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求

　　1、代理工作开始时间：______年___月___日—______年___月___日。

　　2、代理工作完成时间：______年___月___日—______年___月___日。

　　非代理方原因造成的时间延误，结束时间相应延长；代理结束以完成时间为准。

　　九、违约和争议的解决

　　1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下第_____种方式解决争议：

　　（1）双方约定向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　十、合同份数

　　双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本_____份，各执_____份。

　　委托人（公章）：

　　法定代表人（签章）：

　　______年___月___日

　　地址：

　　开户：

　　账号：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　E-mail：

　　代理人（公章）：

　　法定代表人（签章）：

　　地址：

　　开户：

　　账号：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　E-mail：

工程合同篇4

　　建设（发包）单位：XXXX单位

　　施工（承包）单位：XXXX防雷技术有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就XXXX系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、1 工程名称：XXX防雷工程。

　　1、2 工程地点：XXX企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。

　　1、3 工程内容：XXX研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

　　第二条工程承包范围

　　2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见《预算清单》）。

　　第三条防雷工程工期

　　3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。

　　第四条防雷工程质量标准

　　4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—94：xxx年版）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—xxx）。

　　第五条防雷工程验收

　　5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。

　　第六条防雷工程造价

　　6、1 合同预算总价款XXXX。XX元人民币整（人民币大写：XXXXXXXX元整），其中：主材费为XXXX元人民币整，安装费用为XXXX元人民币整，税金为XXXX元人民币整。

　　第七条拨款和结算方法

　　7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计XXXX元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。

　　7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计XXXX元人民币至乙方账户。

　　7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计XXXX元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。

　　7、4 剩余10%工程款共计XXXX元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。

　　第八条双方责任

　　8、1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。

　　8、2 甲方指派XXX负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。

　　8、3 乙方指派XXX负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。

　　8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。

　　8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。

　　第九条质量保修范围和质量保证期

　　9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。

　　9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。

　　9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。

　　9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。

　　9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。

　　第十条违约责任

　　10、1 发包人违约责任

　　10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　10、1、3 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。

　　10、1、4 发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并承担损失。

　　10、1、5 对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

　　10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　10、2 承包人违约责任

　　10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的'工期不予顺延。

　　10、2、2 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

　　10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人承担违约责任。

　　10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人承担违约责任。

　　10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。

　　10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　第十一条合同的终止与解除

　　11、1 除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　11、2 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　11、3 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

　　第十二条争议或纠纷处理

　　12、1 本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门

　　进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人住所地人民法院管辖。

　　第十三条附则

　　13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　13、2 双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。

　　13。3 本合同及《预算清单》一式XX份，双方各执XX份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：

　　委托代理人：

　　单位地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　户名：

　　账号：

　　年月日乙方（盖章）：委托代理人：单位地址：电话：开户银行：户名：账号：年月日

工程合同篇5

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程内容：雕塑总高度12米，表面材料外立面为不锈钢板、内里面为紫铜板、球体为钛金，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢喷红色油漆，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为铜板和不锈钢板，工程费万元。雕塑总高度6米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢板，工程费用万元。

　　以上四组雕塑工程总费用为万元，项目内容如下：

　　（1）四组雕塑的模型制作，“”和“”雕塑的设计。

　　（2）四组雕塑的基础土建工程及基座表面装饰（不包括“”的基座表面装饰）。

　　（3）四组雕塑的主骨架设计、制作安装及防腐处理。

　　（4）四组雕塑的制作安装。碳钢舢板制作，雕塑表面制作及表面处理（包括表面喷漆及图案造型）。

　　（5）涉及四组雕塑的全部内容如：运输、保险、刻字、现场管理费、吊装、部分税费、异地远征费及其他不可预见内容等均包含在工程总费用中。

　　（6）雕塑名称牌。

　　4. 工程承包方式：包工包料，一次性包死。

　　二、工程期限：

　　1. 本工程合同总工期为90天，开工日期以甲方的首付款日为准。

　　2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

　　（1）甲方在合同规定安装前2天，不能交出施工场地、进场道路，影响乙方进场施工者。

　　（2）甲方代表拖延办理有关手续而影响下一步工序施工者。

　　（3）因与人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

　　三、工程合同总价

　　本工程合同总价：人民币（￥）

　　四、工程价款的`支付与结算

　　1. 本合同签订后，甲方支付乙方工程价款的％的预付款，共计人民币：万元。

　　2. 制作期间，甲方依据进度及时分阶段支付乙方％的工程款，共计人民币：万元

　　3. 制作完工后，出厂启运前付乙方％的工程款，共计人民币：万元。

　　4. 其余款项待业主验收合格，工程结算完毕后5日内，甲方支付乙方％的尾款，共计人民币：万元。

　　五、工程质量和检查验收

　　1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范、规定进行施工，并接受甲方代表的现场监督检查。

　　2. 工程竣工后，乙方按业主的规定提供给业主完整的技术档案材料，并发出竣工通知书，经双方协商确定时间，由甲方和业主组织验收，验收合格后工程移交给业主管理，乙方退出，甲方签证交工验收证书。

　　六、施工设计更改

　　由乙方交付甲方和业主认可的设计图纸，模型、说明书和有关技术材料，均为施工的有效依据，双方均不得随意修改。若施工中需要进行重大变更必须经双方同意后，乙方方可实施。

　　七、双方责任事项

　　1. 乙方必须安全施工。意外事故责任及由此发生的费用由乙方负担。

　　2. 乙方及时清理施工场地，及时向甲方汇报工程进度。

　　3. 乙方必须保障施工时的必要安全措施，遵守业主单位的所有规定。

　　4. 甲方必须依据乙方工程进度及时支付工程款，

　　5. 甲方在乙方完工后须及时组织业主验收，如无法及时验收（30日内），所造成的雕塑品的人为损坏，乙方不承担维修费用。

　　八、其他事项

　　1. 本合同未尽事项，经双方研究，另行补充。

　　2. 本合同自甲方支付首付款后生效。任何一方违约，须赔偿给对方所造成的全部经济损失。

　　3. 合同正本贰份，甲乙双方各执壹份。

　　九、递增条款

　　乙方对工程保修一年，保修期内如工程发生质量问题，乙方及时修补至合格为止并承担全部费用。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　委托代表人：委托代表人：

　　简约时间：签约时间：

工程合同篇6

　　甲方（委托人）：xxx 某某建筑公司

　　联系地址：

　　乙方（居间人）

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的'义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整；在正常施工的两个月内，应支付***；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担**差*等**费用）

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：

　　合同签订日：

　　甲方：（盖章）乙方（盖章）

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人

工程合同篇7

　　采购方：__________________（以下简称甲方）

　　供应方：__________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。

　　第一条、材料价格清单及总价

　　1、材料名称_________；数量_________；单价_________；金额：_________；总价：_________元人民币（小写）；总价：__________元整（大写）。

　　第二条、交货地点

　　____________________________________。

　　第三条、付款方式

　　____________________________________。

　　第四条、材料质量

　　乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能（保质保量）

　　第五条、验收方式

　　当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。

　　第六条、违约责任

　　1）乙方所提供的材料不符合合同约定的'质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

　　2）乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

　　3）乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。

　　第七条、合同执行

　　本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

　　本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。

　　甲方（公章）：_____________________乙方（公章）：_____________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

工程合同篇8

　　为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合装饰有限公司（以下简称甲方）企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人（以下简称乙方），乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。

　　一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方承担。

　　二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。

　　三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等，并以详细清单形式上报给项目部，如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的，乙方除承担全部损失以外，甲方有权要求乙方支付违约金元。

　　在工程项目竣工验收前，所有设备材料由乙方负责保管，因乙方保管不善造成丢失或损毁的，由乙方赔偿。

　　材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。

　　四、乙方施工质量责任：本项目施工质量要求达到优良等级，在保修期内必须保证保修，施工保修期为，如需维修而乙方不能在规定时间内保修时，甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标，施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门处罚，在内部核算上由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付元以上元以下的违约金（具体金额甲方视情况而定）。乙方承担工程保修责任并负责保修工作。乙方若离开甲方公司，甲方仍有权对乙方追偿。

　　乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工，返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方承担，因乙方返工引起逾期完工，按本合同和公司管理制度有关规定执行。

　　五、乙方现场管理责任：乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理，让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于小时，每日填写施工日记，负责办理各项验收及变更等手续，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己承担。施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。

　　六、乙方施工安全管理责任：乙方必须按国家有关安全生产规范的规定，落实有效措施，杜绝事故发生。如有人身安全、伤亡、消防、偷盗等事故发生，在内部核算上，乙方承担全部责任。施工中一切实用工具（含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等）由乙方自理。

　　七、乙方资金目标管理责任：乙方应在此指标内合理控制使用，工程经费以此指标为最高额度，无特殊情况超标由乙方自行承担。指标内资金结余部分按公司分配政策进行分配。资金由公司财务根据资金发放有关规定和工程进度及时予以发放支付（详见附合费用支付单）。因乙方管理、施工质量或进度等原因造成业主不支付工程款等情况发生，乙方承担全部责任，自行支付所有费用。

　　八、装饰工程竣工后，乙方必须将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司，并配合做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者，甲方有权不予结算。

　　九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的.工程业务等情况，甲方根据丙方表现给予不同程度奖励。

　　十、乙方在按图施工正确的情况下，如甲方或业主要求整改，必须由甲方出具工程联系单给乙方，注明整改方案，因工程整改而导致工程量增加的部分，甲方给予乙方相应的补偿，补偿标准为每个工时元，但增加的工作量应由甲方负责人签字审核予以认可。

　　十一、不论因何种原因导致甲、乙双方终止内部承包，乙方应配合作好项目的人、财、物、料、

　　图纸等的交接工作。乙方不配合交接或拒绝交接，甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。

　　十二、违约条款：乙方有下列行为之一的，乙方除要补偿给甲方造成的损失外，甲方有权根据乙方情节轻重予以相应处罚：

　　1．以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约金元。

　　2．没有签署工程变更联系单，私自给业主增添工程分项或工程量或改变施工内容的，支付违约金元。

　　3．乙方无故克扣施工人员工资，支付违约金元

　　4．不经甲方公司工程部同意，擅自停工者，每天支付违约金元；

　　5．工程施工过程中施工质量不符合要求，并拒绝执行质检人员整改意见或整改通知单内容的，支付违约金元；

　　6．拒绝执行工程部质检人员对施工过程中提出的各项及总体验收质检意见的，支付违约金元；

　　7．乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等情况的，支付违约金元。

　　十三、乙方已仔细阅读本承包责任合同及合同附件（开工通知书、综合人工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等），无任何异议并签字认可。

　　十四、本责任合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签订后生效，工程保修期满后自行失效。

　　甲方： ______装饰设计工程有限公司代表：______________________

　　乙方：项目施工管理内部承包责任人：_____________________

　　责任人身份证号码：______________________________________

　　责任人电话：____________________________________________

　　签订时间：________年________月_________日

　　签订地点：_______________________________

工程合同篇9

　　甲方:

　　乙方:

　　为更好的搞好段公路的建设工作,甲方将本项技术主管工作承包给乙方全权负责,经双方协商一致,达成以下条款：

　　一、承包内容：经双方协商一致甲方将段公路的技术主管工作承包给乙方负责，内容包括：

　　1、协助甲方搞好现场施工管理、工程进度和工程质量管理;

　　2、向建设方提供工程月报、向甲方提供工程台帐及各种有关的施工数据;

　　3、施工过程中所需要的内、外业技术管理、资料制作及竣工资料编制和工程结算的相关业务;

　　4、经双方协商同意的其它服务。

　　二、协议双方权力、责任及义务

　　(一)甲方权力、责任及义务

　　1、甲方负责向乙方提供现场管理所需的交通工具、食宿处所及费用;提供工作所需测绘仪器、办公设备及办公用品;负责工程施工中所产生的各类与技术有关有零星费用;向乙方提供工作及生活方便;由于项目所在地自然环境恶劣、条件艰苦，因此甲方所提供的居住生活条件应满足本项目技术管理工作的基本要求;

　　2、甲方负责处理好影响工程施工的各种内部及外部关系，保证工程进展顺利;

　　3、甲方在施工中有权向乙方询问工程施工情况，有权要求乙方提供工程中产生的各类数据，有权查询工程台帐、工程报表、外包队结帐情况等与技术有关的问题;

　　4、甲方在通知乙方主管人员的.情况下有权对乙方不负责任的行为作相应的处理;

　　5、在工程进展过程中，如果乙方已认真处理好各类相关技术问题的情况下，甲方不得无故限制乙方人员的行动自由及正常的工作调配，尊重乙方工作人员的各项合理权利;

　　6、按时按量支付乙方技术服务费用。

　　(二) 乙方权力、责任及义务

　　1、向甲方提供称职的项目总工、计量统计工程师、测量工程师、试验工程师等4名专业工程师，主持本项目的技术管理工作,并根据需要增派若干现场技术人员,以满足现场管理的要求;

　　2、乙方负责协助甲方搞好施工现场管理、工程进度及工程质量的控制;

　　3、负责工程月报的申报，做好工程台帐及外包工程数量统计，按时完成工程所需内、外业资料的制作签认;

　　4、乙方有权要求甲方及时提供工程所需的交通工具、办公设备、办公用品及耗材;

　　5、协助甲方搞好对外计量支付及工程结算;

　　6、乙方工作人员应爱护由甲方提供的测量仪器、办公用品，对非正常原因的损坏应负责赔偿。

　　三、技术承包费用及支付方式经协商，甲方将本项目工程技术管理工作承包给乙方，乙方提取本项目合同总价(含变更金额)4%作为技术服务费用，支付方式为：

　　1、按当月业主支付报表金额的80%作为支付基数，即：当月支付费用=当月申报金额×1.5%×80%，如当月支付费用低于10000元(壹万元)则按10000元支付，累计支付金额不超过合同金额的80%;

　　2、如因建设方当月不拨款或其它客观原因未按时申报工程月报，则由甲方每月预支10000元(壹万元整)给乙方作为当月生活费用;如遇气候影响导致放假而不产生月报，每月技术服务费用仍按此方式进行拨付，拨付金额不超过合同金额的80%：

　　3、工程结束一周内支付合同金额的85%，其余15%待乙方提供出完整的工程竣工资料后一次性支付完毕;

　　4、技术服务费用应根据相应条款按时按量支付，否则乙方可视为甲方违约，由此产生的后果概由甲方负责。

　　四、现场人员组织管理

　　经双方协商一致同意，由乙方协助甲方负责组织现场施工机械及人员调配。对于甲方指派的质量管理人员、工地管理人员、机驾人员，应听从乙方的指挥，对不称职的人员，甲方与乙方共同协商处理，甲方指派人员的工资及福利由甲方负责。

　　五、施工队伍的选择甲方应选择合格、优秀、信誉好的施工队伍进场，并听从技术及质检人员的管理，以利于工程质量、进度、效益的提高。

　　六、以上协议条款，望甲、乙双方共同遵守，任何一方不得无故终止协议，否则违约方应按已产生的工程技术服务费用的1.5倍向另一方支付违约金。

　　七、其它：

　　1、为保证乙方方资金周转及工作正常运作的需要，甲方需在该合同段取得开工预付款一周内，将甲方在旅游环东线七标所欠的工程技术服务费中的20xx0元(贰万元)支付给乙方，否则本合同自动失效;

　　2、双方人员均应严格按安全操作规程组织施工生产，正常情况下乙方工作人员的安全事故由双方共同承担。

　　八、未尽事宜，经双方协商解决。

　　九、本协议自签字之日起生效。(本协议一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力)

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同篇10

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　资质等级：

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况

　　2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准

　　5、工程造价

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的`，应支付合同总价的5%为违约金。；

　　2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1）、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）、向合同签订地人民法院起诉。

　　1、其他具体规定

　　3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　2、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、合同履行完后自动终止。

　　4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）

　　乙方：代表（签字）：

　　签约日期：年____月____日

　　签约地点：

　　合同附件：

　　附件

　　一：装饰装修工程施工项目确认表附件

　　二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附件

　　三：家庭居室装饰装修工程报价表附件

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表附件

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表附件

　　六：家庭居室装饰装修工程设计图纸附件

　　七：装饰装修工程变更单附件

　　八：工程验收单附件

　　九：工程结算单附件

　　十：工程保修单

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-12

工程合同

工程合同 篇1

工程合同 篇2

工程合同 篇3

工程合同 篇4

工程合同 篇5

工程合同 篇6

工程合同 篇7

工程合同 篇8

工程合同 篇9

工程合同 篇10