购销合同精品9篇
随着时间的推移,合同在生活中的使用越来越广泛,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家收集的购销合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
购销合同 篇1
甲方(购买方):
乙方(出卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定:
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下:
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的`色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第( )方式确认定:
购销合同 篇2
甲方(需方):
法人代表:
乙方(供方):
法人代表:
丙方(安装方):
法人代表:
签订地点:
(以下简称“甲方”)根据国家退税政策,于工程受启_____有限公司(以下简称“丙方”)委托,向(以下简称乙方)购置设备,经甲、乙、丙叁方协商依照《中华人民共和国合同法》签订本合同,并共同信守下列条款。
一、品名、规格型号、数量、金额
品名:
型号规格:
生产厂家:
数量:
单价(元):
金额(元):
合计工程总价:_____元(人民币整)
二、产品质量要求及验收方法
1、按国家标准或行业标准制造。
2、设备技术参数:
3、供方交货时需提供以下资料:
质量证明书和维修保养卡(正本)1份;
产品合格证1份;
操作及使用说明书1份;
其他在安装、调试、验收过程中需要的资料。
4、验收方法
按国家或行业标准及产品技术参数表中数据标准进行验收。如于验收时发现乙方产品不符合本合同及补充协议所约定的规范要求,乙方应负责无条件修改或立即更换新品予甲方使用。
三、质量保证
产品质保期的规定为自产品安装、调试并验收合格之日起个____月。质保期内产品出现任何质量问题由乙方负责。如遇设备故障,乙方应在____天内予以解决;如不能解决,丙方有权安排其他厂家维修,支付的修理费由乙方承担。若非产品质量问题造成的产品故障,乙方在提供服务的同时可收取相关费用。
四、产品包装及费用
由乙方根据实际情况对产品进行必要的包装,包装物及包装费用由乙方承担。丙方在收货以后有权对包装物进行回收或自行处理。
五、交货时间、地点、收货人及运输方式
1、交货日期:_____年___月___日。
2、交货地址:
3、收货人:
4、运输方式及费用负担:
六、货款结算方法
合同总金额:_____元(_____人民币整)。在货物运到指定交货地址后_____个月内,由甲方向乙方支付全额货款。
七、三方责任
1、甲方对乙方承担直接的付款责任及义务,甲方应按购销合同书的付款方式及时向乙方
支付款项,逾期按总金额的'______%每天向乙方支付违约金,但以总金额的_____%为限。
2、为配合甲方按照国家政策办理退税,乙方应开具与本合同金额等值增值税发票给甲方。
3、丙方负责对乙方技术方面的所有要求进行确认,甲方如不能按购销合同书的付款方式向乙方付款的,由丙方在付款期之后______个月内支付。
4、乙方应在收到甲方或乙方货款后向丙方开具合同总价____%的银行保函。
八、违约责任
1、如在对方无任何过失的情况下取消合同,提出取消合同的一方必须承担对其余两方因取消合同而遭受的一切损失。
2、如乙方未能按期送货,甲方可按照每天合同金额_____%的比例进行罚款,但以总金额的_____%为限。乙方逾期____天未送货,甲方经与丙方协商后可取消合同。
3、如甲方、丙方拒按合同约定方式付清货款或已付货款之支票到期未能兑现时,所购物品所有权仍属乙方,甲方、丙方绝无异议应无条件退还已受领之货品及赔偿乙方搬运等一切损失。
九、解决合同纠纷的方式
双方协商解决未果,按《中华人民共和国合同法》由合同签订地人民法院裁定。
十、其他约定
1、本合同依法成立,即具有法律约束力,甲、乙、丙叁方当事人必须全面履行合同的规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、若有未尽事宜,经协商同意后可采取书面形式(包括文书、电传等)修改、补充合同条款或签订解除合同的通知或协议,附于本合同后,它与本合同书其它条款具有相同法律效力。
3、本合同自双方签字之日起生效,正本一式____份,甲、乙、丙叁方各执____份。
甲方(需方):
法人代表:
_____年____月____日
乙方(供方):
法人代表:
_____年____月____日
丙方(安装方):
法人代表:
_____年____月____日
甲方(需方):
法人代表:
乙方(供方):
法人代表:
丙方(安装方):
法人代表:
签订地点:
购销合同 篇3
甲方: 合同编号:
乙方: 签订时间: 年 月 日
一、 为了维护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法规的规定签订本合同,并共同遵守,政府询价购销合同范本大全。 本合同采购的产品所需资金来源为:________________。资金支付方式为:_______________(采购单位直接支付,需方支付,财政集中支付)
二、 采购产品名称、型号、数量: 。
合计金额: ,人民币大写_____________________________。 合同生效后,价格变动风险由供货方承担。
三、 保修和服务标准与供方对外公布承诺的售后服务标准相一致(未公布服务标准的',由供需双方协商签订《售后服务条款》作为本合同附件执行)。
四、 交(提)货时间、地点、方式:供货公司于________年___月___日前将货物送至____________________________交由需方指定收货人。运输、装卸费用由供方自理。
五、 验收方法:需方验收,到货后 5 日内将验收报告缴 市级政府采购办公室,过期视为默认合格。根据验收报告,政府采购办公室认为必要时可抽验。
六、 付款方式及期限:_____________________________________________。 供货公司开户行名称:_______________________。
账 号:_______________________。
七、 违约责任:按《合同法》有关条款执行。
八、 因本合同引起的纠纷应协商解决,协商不成可向需方住所所在地仲裁机构申请裁决。
九、 其他约定事项:、
1. 附件询价表及服务承诺是本合同不可分割的组成部分,本合同未尽事宜从其规定。
2. 本合同需由 市级政府采购办公室审核并加盖公章方为有效。
3. 本合同经供需双方签字、盖章后生效,合同内容如遇国家法律法规另有规定的,从其规定。
4. 本合同一式三份,政府采购办公室、甲方、乙方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购销合同 篇4
购货单位(简称甲方):广西创艺楼宇智能化工程有限责任公司 供货单位(简称乙方): 梧州东明照明技术工程有限公司
合同编号: 签定地点:
为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行,依据《中华人民共和国合同法》规定之内容,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议: 第一条 合同标的(产品名称、型号、单价、数量等)
注:上表中,“属性”为功率、色温等参数;“单价”为含税单价。 第二条 付款时间及方式
1、签订合同后,乙方支付合同总价的30%做为首付款,甲方开始向乙 方供货。 2、甲方按合同量完成供货后,乙方支付合同总价的65%。
3、合同总价的5%做为质保金,期满一年,甲方如无违约,乙方支付合同总价的.5%。
第三条 交货时间、地点、方式
1、交货时间:甲方支付首期款后 5 工作日内交货。
2、交货地点: 梧州市路灯管理处3、货运方式: 汽车运输
第四条 质量标准、要求及保修
1、符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范;
2、甲方如有要求,以封样为准; 3、包装标准:标准包装;
4、质量保证:自收货之日起,因产品本身质量引起故障,免费保修期为3 年;保修期内,由于产品质量需要维修或更换的产品,乙方必须在5个工作日内完成产品的维修或更换。如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成损坏,乙方可
进行有偿维修,设备材料等成本费用由甲方承担。
第五条 合同变更
未尽事宜,双方协商解决;合同的变更及修改经双方同意,以书面形式变更。 第六条 争议解决方式
双方如发生争议,应协商解决;如协商不成,向乙方所辖人民法院提出诉讼。
第七条 合同的生效及终止
合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后合同终止。
第八条 此合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字) 或代理人: 法定代表人(签字)或代理人:
日期:年 月 日日期:年 月 日
购销合同 篇5
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、产品名称、数量、单价及合计注:电脑(带9针COM口、PS/2口)、WIN20xx以上操作系统、SQL、SERVER数据库均由需方提供。
二、付款方式:合同签定后,需方首付工程总价款定金¥30000。00给供方,货到需方工地付至工程总价的70%,安装调试验收完毕后付至工程总价的95%,余款5%作为维修保证金满一年后付清。
三、交货地点及日期:收到需方定金后35天内在需方酒店工地交货;智能卡需方确定样稿25天内交货。
四、费用负担:汽车运输,运费及保险费均由供方负担。
五、交货要求:按供方提供样锁为标准。用户及时提供门厚数字。门锁的左右开门数由供方到现场确认。
六、包装要求:标准原包装,每把锁独立包装,六把锁一纸箱包装,门锁出场不含电池。
七、质量要求:供方所供应的电子门锁及配套产品均按国家质量标准、技术要求(生产)供应;如因供方所供的电子门锁及配套产品质量标准、技术要求等问题给甲方造成损失均由乙方负责。
八、工程安装和培训服务及期限:由供方进行门锁工程安装(供方只提供木质门的开孔安装,如门锁安装处有金属物须需方安装)及调试培训,智能取电开关由需方自行安装。需方需配合安排好人员培训,以便供方全面培训。
九、验收标准及方式:以100%的开门率为验收合格标准。安装完三天内开始验收,如需方三天内未进行验收,视为验收合格。
十、需方职责:由于智能卡门锁是高科技的精密电子产品,在供方安装调试期间及交付需方使用以后,需方不得进行带大量粉尘的`施工作业,这将会造成电子部分故障并影响锁具的使用寿命,同时,需方在进行粉刷、油漆等项作业时,应对锁具表面进行保护,如有疏忽,将会腐蚀或污染锁具表面。需方在施工期间应加强人员管理,不得将带腐蚀性、胶性的物质及污染物、异物等塞入门锁,这将会对门锁造成破坏,如出现以上情况造成损失,供方不负责任。
十一、维护:
1、一年内由供方和公司全部免费保修。从安装完毕双方验收合格之日算起,一年内锁的电气和锁的机械传动部位出现品质问题,均属于全免保修。如有人为因素造成损坏的均不属于保修范围,但只收取成本费进行维修。
2、一年后的维修只收成本费。
十二、货款支付方式:汇款或现金。
十三、违约责任:
1、按新版合同法执行。
2、任何一方违约后所造成的一切经济后果,按合同法由违约方负责。
3、供方未按本合同第三条规定的日期交货的,每延期一日应按总货价的万分之五向需方支付延期交货的违约金;如果情节严重,为保证工程进度和质量,需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同,另选厂家。
4、需方未按本合同第二条规定的日期按期付款的,每延期一日应按总货价的万分之五向供方支付延期交货的违约金。
5、双方对此合同均负有保密责任,如有泄漏造成对方损失,由泄漏方加倍赔偿对方。
十四、争议的解决:可由双方友好协商解决,协商不成可向项目当地人民法院提出诉讼。
十五、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字后正式生效。传真件同具法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
甲方(需方):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
法定代表人:_________
职务:_________
乙方(供方):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
法定代表人:_________
职务:_________
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 产品的名称、品种和数量
1. 产品的名称和品种:_________。
2. 产品的数量:_________。
第二条 产品的等级、质量和检疫办法
1. 产品的等级和质量:产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定:_________。
2. 产品的检疫办法:_________。(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按规定进行检疫。)
第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法
1. 产品的价格按下列第_________项执行:
(1)派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。
2. 货款结算办法按下列第_________项执行:
(1)对村民、专业户、个体经营户采取现金结算,钱货两清。
(2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办法结算。
3. 奖售办法:_________。
第四条 交货期限、地点和方式:_________。
第五条 甲方的违约责任
1. 甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的,应按未收或退货部分货款总值的_________%(5%~25%),向乙方偿付违约金。
2. 甲方如需提前收购,征得乙方同意变更合同的.,甲方应给乙方提前收购货物总值的_________%的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外,还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其他实际损失。
3. 对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。
4. 乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货物总值的_________(5%~25%)向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失。
第六条 乙方的违约责任
1. 乙方逾期交货或交货少于合同规定的,如需方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的_________%的违约金;如甲方不需要的,乙方应按逾期或分交部分货款总值的_________%(1%~20%)的违约金。
2. 乙方交货时间比合同规定提前,经有关部门证明理由正当的,甲方可考虑同意接收,并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的,甲方有权拒收。
3. 乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时,甲方可以拒
购销合同 篇7
产品销售合同
合同编号: 20110100 签约地点:
甲方(买方):奥邦置业有限公司 乙方(卖方): 有限公司
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。
一、 合同标的物
1、志灯 由甲方向乙方购买。
2、本合同标的物描述及价款如下表:
3、乙方提供的货物应当符合以下标准:
(1)国家规定的标准( 既消防验收标准)
(2)符合设计规范及相关标准,无任何次劣产品 。 4、乙方向甲方提供的货物应是国家规定有相应生产资质企业所生产。本合 同签订时,乙方须提供产品生产厂家营业执照复印件(盖章)及产品质量合格证,以便甲方备案之用。
二、 合同期限
本合同期限为:20xx年x月xx日 至20xx年x月xx日
三、 供货及验收 1、 2、
甲方向乙方购买货物,由乙方送货至 送货方式为3、甲方需乙方送货应于送货前间准备货物,保证按时到货。货到时,甲方负责提供放置货物的场地。
4、乙方将货物送至合同约定地点后,甲方负责提供放置货物的场地。 5、乙方将货物送至合同约定地点后,甲方检验后收货,具体步骤如下:、 (1)货到后,乙方提供货物清单,甲方(项目部)指定 管理员 在 当天 时间内组织检验。检验人员负责检验货物数量、质量、损耗等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场,并在货物清单上签字。
(3)检验合格后甲方(项目部)正式收货物,并在货物清单上签字确认,乙方依此作为送货凭证及甲方支付凭证,否则甲方不予付款。
(4)货物验收不合格(包括货物质量不合约定、型号不符等),甲方向乙方在场人员说明情况后,不予确认,并有权要求乙方调换货物、退货,因此造成乙方损失的,由乙方自行负担。
四、 货款支付 货款支付采取以下方式:
1、认,乙方以此为凭证,报请甲方领导签字后,甲方付货款的60%;余额待竣
工验收合格后15日内付至95%,其他5%待一年合同期满后付清。 2、贷款的支付采取支票、转账等非现金方式进行。 3、乙方在收款时应采取相应金额的合法发票。
五、双方权利义务及违约责任
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物,应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程上损失,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方经验收不合格,甲方有权拒绝或要求乙方退货、补货。乙方应承担此次送货数额款项 50% 的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方不能按合同约定数量交货,应在约定交货时间提前方。甲方可根据乙方状况进行评估,如果甲方根据评估认定乙方不能继续履约,可解除本合同,并与三天前通知乙方,乙方不得有异议。甲方根据甲方(项目部)认定供货数量进行结算。由此造成甲方损失的乙方应应承担赔偿责任。
4、乙方无正当理由停止供货的,应承担未履行部分货款总值金,造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其他损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际损失。
5、乙方所提供的货物质量不符合合同约定、货物总数量短缺或其他应当归责于乙方的原因,造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其损失的,乙方向甲方支付本合同总价款 20% 的违约金,甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。
6、甲方未能按约定付款的,应承担未付款的违约金。如因乙方伪造数据、改变合同约定的货物单价等,而制作付款申请书请求甲方付款的,甲方有权决绝付款,并不承担违约责任
六、保修期限及责任
产品由甲方负责成套设备的'安装。乙方负责调试、纠正及验收手续的办理。产
品送检合格其费用由甲方提供;如送检不合格一切损失皆由乙方负责,保修期内应主动配合甲方进行维修、调试,保修期内如因产品质量问题,造成甲方无法使用的,应有乙方及时无偿更换。产品最终质量以有专业检测资质的检测单位出具的复试报告为准。
七、不可抗力
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指合同签订时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观条件。
2、合同履行过程中出现不可抗力的情形,致使一方或双方不能履行合同约定条款时,不能履行方应在不可抗力情形发生之日起日内向对方书面通知,在取得合法机关有效证明后,根据不可抗力对合同履行的影响程度,经一方同意后履行方可拖延期履行、部分履行或不履行合同义务,并可根据部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必须承担迟延履行的违约责任。
八、其他
1、双方应在本合同签订时提交给对方相应资料备案:
(1)乙方是法人、个体工商户或其它经济组织的,应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;
(2)乙方属个人的,应提交合法的身份证明文件;
(3)乙方以代理人身份签订本合同的,应当提交被代理人出具的《授权委托书》,《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围;
(4)乙方提交生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明,以便甲方备案使用;
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可,否则本合同不产生法律效力。
3、本合同的签订,除甲方(项目经理)签字或者盖章认可的,甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务,擅自处理债权债务行为包
括但不限于出具欠款证明、对账单据等等,因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。
九、争议的解决
凡因本合同履行产生的一切争议,甲乙双方本着互利互惠的态度,通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致,双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同效力及其他
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,同具法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议于本合同同时使用,补充合同与本合同矛盾的,以补充合同为准。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往账单、支付证明等,与本合同同时使用,同具法律效力。
甲方(盖章) 乙方(签字或盖章)
项目经理:签约负责人:
年月日年 月 日
购销合同 篇8
供 方:
需 方:
签订日期:
签订地点:
供需双方经协商,就供方为需方提供办公家具(见明细)业务,一致达成如下协议:
一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量、金额及供货情况说明:
见办公家具明细表,具体发货以需方传真件为准按期供货;
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的.条件和期限:
所供产品质量符合相关国家现行标准、规范要求;
三、交货地点:
发货至********************办公楼;
四、到达交货地点前所有杂运费的承担方式:
此价格为交货地点的到货价,之前所有运输事宜包括运杂费由供方负担;
五、验收标准、方法:
按照国家质量标准验收,采用外观检查方法;
六、结算方式及期限:
合同签订无预付货款,供货完成后一次性付款至90%,留10%质保金,质保期限为一年,质保期满无任何质量问题后一次付清;以办公室签字的收货清单为结算依据;开具正式税务发票到财务部办理结帐手续;
七、违约责任:
因供货质量及规格型号不符,造成损失由供方承担;因需方原因造成退货,供方无法调剂时,损失由需方负责;
八、解决合同纠纷方式:
供需双方协商解决,协商不成向需方公司所在地(***)人民法院提请诉讼;
九、其他约定事宜:
1、办公家具按照合同要求及时运到办公楼后,由需方派专人对办公家具进行核对、验收,检验合格后需方方能接收;
2、其他未尽事宜双方协商解决;
十、合同有效期限:
合同自签订之日起生效,一年后没有质量问题付清保证金后合同自行失效。
十一、其他:
本合同含二份附件,分别是订单明细表、资质资料作为本合同的组成部分;本合同一式二份,双方各持一份。
供方(章): 需方(章):
住所地: 住所地:
代表签字:
联系电话:
年 月 日
购销合同 篇9
答辩人:
地址:
代理人:
被答辩人:
地址:
答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见:
答辩事项:
答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项,但涉案工程因发包人______房地产开发有限公司(以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款,目前,答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院,该案目前正在审理之中。
法院应当将______公司追加为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。
事实与理由:
一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项,不存在违约,合同约定的支付余款的付款条件未成就。
答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的______%工程款,十五层后按月进度的______%支付,余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”
即使按照被答辩人所称的合同总值______万元,答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元,已付款比例占合同总额为______%,已超过合同约定的“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”;答辩人已遵守合同的`约定,履行了约定的付款义务。
至于余款,合同约定“在工程竣工验收合格”后支付,目前该工程只是主体工程完工,尚未完成室内安装等工程,工程并未进行竣工验收,因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。
二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。
因工程发包人新利通公司欠付答辩人巨额工程款______亿元,工程自______年______月______日起不得已停工,答辩人就工程款追偿纠纷将新利通公司诉至______省高级人民法院,目前该案正在审理之中。
鉴于由于______公司的原因致使工程停工,且导致工程不能按期竣工验收,从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项,建议法院追加______公司为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。
综上,答辩人与被答辩人权利义务关系明确,但合同约定的付款条件并未成就,因此请求法院驳回原告的诉讼请求。
或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾,答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告,由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。
此致
______县人民法院
答辩人:______
______年______月______日
附:答辩书副本_____份;
证据材料______份。