工程合同

时间：2024-06-24 08:47:07 合同我要投稿

工程合同范本（集合13篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的工程合同范本，欢迎大家分享。

工程合同范本（集合13篇）

　　工程合同范本篇1

　　经双方协商，____电气工程承包给____电气作业班组，包价为____元/m2，订立以下协议：

　　一、合同双方：

　　甲方：

　　乙方：

　　二、承包内容：

　　电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

　　三、合同双方的权力和义务：

　　1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

　　3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

　　4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

　　5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。

　　6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

　　7、乙方施工完的'每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

　　8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

　　9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

　　10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

　　11、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。

　　12、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

　　四、承包款结算方法：

　　乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

　　五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　_年_月_日

　　工程合同范本篇2

　　协议书由____（以下简称“业主”）为一方，与____（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益．兹就以下事项达成协议：

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》（jtj077-95）

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容附件b——业主提供的监理工作条件附件c——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的'费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自20____年____月________日生效，至20____年____月________日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。

　　协议书副本____份．双方各执____份。

　　业主：____（盖章）____监理单位：____（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　单位地址：单位地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　工程合同范本篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方双方依据《民法典》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：

　　一、防水施工

　　1、工程名称：浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。

　　2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。

　　3、防水施工价格本次防水施工为双包方式（包工包料），

　　。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。

　　4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。

　　5、施工质保甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为________年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。

　　6、双方责任甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。乙方责任：

　　1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。

　　2、施工中的'一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。

　　二、施工程序及施工要求

　　1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。

　　2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。

　　3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。

　　4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及XX公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。

　　5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。

　　6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。

　　三、付款方式该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。

　　四、附则

　　1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。

　　2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方：代表签章： ________年____月____日

　　乙方：代表签章：_______年____月____日

　　工程合同范本篇4

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同承包条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，维护双方的合法权益，经双方协商签订如下协议：

　　一、甲方地面现浇水磨石装饰工程，以包工包料（即普通白石子，普通水泥32.5级，塑料介条）的形式承包给乙方，单价34元2。

　　二、工程地址位于____区路，施工面积一期约150002，二期约300002，乙方自带机械，水磨石材料，所用3

　　2.5级普通水泥必须提供出厂合格证。

　　三、按照甲方要求，现浇水磨石的施工厚度为1.5c，并用塑料介条介方，墙柱围边宽20c，为暗红色，粗磨，细磨各一遍，在施工过程中，按照甲方的要求，结合现浇水磨石的施工规范操作施工，如违规操作，甲方有权要求整改。

　　四、工程质量要求达合格，甲方负责协调水电、楼面上料事宜，费用从乙方工程款中扣除。磨出的泥浆排方，由甲方领导指定不远于每个建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。

　　五、工程造价：一期工程约12215;34元____________元

　　六、甲方要求按工程形象进度进行付款，工程形象进度约50%时，拨付总造价的30%，工程形象进度约85%时，拨付总造价的60%。工程竣工后甲方3—____日内组织验收。验收合格付款至总造价的95%，并留余款5%作为保修金，两年内付清，如验收不合格，甲方有权拒付剩余款项。

　　七、签订本合同，乙方向甲方交纳伍仟元的'履约保证金，乙方履约，甲方无息退还。甲方负责督检找平层的平整，以及找平层的空鼓现象，如乙方发现找平层不平整或有空鼓现象，申报甲方，甲方应责令找平层施工人员立即整改。尽量不影响乙方施工。

　　八、工期：一个转化中心的找平层做完3天，确定平整度合理，无空鼓可以铺设介条介方为开工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罚款20元，在总造价款中扣除。确因刮风、下雨等自然灾害，以及乙方有充足的理由提出，经甲方领导签证认可，可顺延工期。（开工日期应明确到________年____月____日，刮风、下雨不属于不可抗力，不能顺延工期）

　　九、在施工过程中，乙方严格按甲方要求进行施工，如损坏甲方材料和责任事故，由乙方负经济损失，并立即修复完毕，否则负法律责任。

　　十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，款项付清合同止。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

　　工程合同范本篇5

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　总包单位：(以下简称乙方)

　　分包单位：(以下简称丙方)

　　经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。

　　五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

　　六、工期：年月日至年月日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

　　七、质量：符合国家现行规范标准要求。

　　八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。

　　九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。

　　十、工程款支付方式：(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。

　　经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

　　十一、双方的权利和义务

　　1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。

　　2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。

　　3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

　　4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。

　　5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。

　　6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

　　十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的.资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。

　　十三：违约责任：

　　1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。

　　2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

　　十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

　　十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十六、本协议一式三份，三方各执壹份。

　　十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。

　　甲方：(盖章) 法定代表人

　　(或委托代理人)

　　乙方：(盖章) 法定代表人

　　(或委托代理人)

　　丙方：(盖章) 法定代表人

　　(或委托代理人)

　　年月日

　　工程合同范本篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　现甲方委托乙方将室进行室内装修，经双方协商达成以下事项：

　　一、装修项目：

　　1、水、电线路改造(金德PPR管件，金川铜芯线)

　　2、砸墙及垃圾清理

　　3、铺砖人工费(橱卫墙地砖人工和地面找平人工)

　　4、水泥、沙子(赛马325#水泥)

　　5、烤漆室内套装门(白哑光烤漆)4套

　　6、卫生间钛合金玻璃门2套

　　7、厨房推拉门和衣柜推拉门共2组

　　8、橱柜1组(4米)

　　9、厨房吊柜1组(1.8米)

　　10、电视墙1组(木龙骨石林石膏板造型)

　　11、客厅造型(木龙骨石林石膏板造型)

　　12、阳台吊顶(木龙骨石林石膏板造型)

　　13、阳台窗套1组

　　14、小卧室角柜1组

　　15、大卧室衣柜1组

　　16、小卧室窗套1组

　　17、小卧室窗台下柜子1组

　　18、大卧室窗套1组

　　19、大卧室窗台下柜子1组

　　20、厨房集成吊顶1个(铝质天花加集成照明)

　　21、卫生间集成吊顶(铝质天花加集成浴霸)

　　22、餐厅吊顶(木龙骨石膏板造型)

　　23、客厅垭口套1组

　　24、书房窗套1组

　　25、卫生间门口吊顶1个

　　26、小卧室垭口套1组

　　27、大卧室垭口套1组

　　28、厨房垭口套1组

　　29、墙面乳胶漆(腻子刮平砂光喷漆)

　　30、五金配件全套

　　31、石膏线全套

　　32、大理石台面(窗台、橱柜台面)

　　33、储藏室吊顶

　　34、瓷砖(厨房墙面砖+地面砖、卫生间墙面砖+地面砖)

　　35、搬运及垃圾清运

　　二、装修颜色为白哑光油漆

　　三、工程总造价为元。

　　四、付款方式：开工付60%，木工完工后会30%，剩余10%工程完工后一次性付清。

　　五、本合同一式两，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同范本篇7

　　甲方：__________________

　　乙方：___________________

　　经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：甲方根据国家规定的有关要求在宁波公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的__%上缴给甲方作为甲方的管理费用。甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的`业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方（签字）：____________

　　签订日期：__________年__________月__________日

　　乙方（签字）：_____________

　　签订日期：__________年__________月__________日

　　工程合同范本篇8

　　发包人(甲方)：___________________________ 承包人(乙方)：___________________________

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：工程名称：___________________________ 工程地点：___________________________

　　二、工程承包范围：基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。

　　三、合同工期： ___________________________

　　四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

　　五、合同单价及价款及工程量计算方式：

　　项目单价总价备注说明土方外运元平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。

　　六、付款方式：

　　1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

　　2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

　　3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

　　七、甲方责任：

　　1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;

　　2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;

　　3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

　　4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

　　八、乙方责任：

　　1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;

　　2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;

　　3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;

　　4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;

　　5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;

　　6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。

　　7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

　　8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除。施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;

　　9、分包单位必须按____省、____市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的`货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

　　10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 1

　　1、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;

　　2、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。

　　十、违约责任：

　　1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

　　3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;

　　4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;

　　5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

　　十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

　　本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)

　　发包单位：(公章)_______________

　　承包单位：(公章)_______________

　　法定代表人：__________________

　　签约代表人：__________________

　　电话：__________________

　　电话： __________________

　　帐号：__________________

　　帐号：____

　　日期：____

　　日期

　　工程合同范本篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方负责土石方工程(包括挖土、填土、石方爆破凿除、外运)。就施工中的有关事项，经双方友好协商，达成如下协议。

　　第一条工程范围

　　以甲方提供的地勘资料、原始地形地貌自然地面标高图以及场内地面的设计标高施工图(设计标高是指总平面图室外地面设计标高)为依据，完成地面设计标高以上的挖运土方(石方爆破凿除)及地面设计标高以下回填夯实土方。

　　第二条施工内容

　　一、地表青苗、杂物及垃圾(迁坟)等清运红线外，挖土(或石方爆破凿除)、边坡修整(如果需要)、装卸、运输、乙方自我合理确定红线内土方平衡调配施工方案高挖低填、分层摊土(含人工摊土)、分层碾压(或夯实)平整，余土和爆破后的石头(块)或石渣外运至红线外弃土石堆放点。

　　二、工作区内若需临时道路的修理、维护(包括铺防滑、防陷材料)。做好场内土石方施工期间排水。

　　第三条单价、总价、结算

　　一、综合包干单价：

　　1、挖(爆破)土石方(含红线内运输回填压实)：16元/立方米

　　2、剩余土石方(挖或爆破)外运红线外：21元/立方米

　　综合包干单价不分土壤(淤泥)及岩石类别，不分含水率(干湿程度)，不论挖填土和石方爆破凿除深度(高度)、不分运距，以及现场地表地下的实际情况，均按第二条施工内容，包括但不限于人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、水电费、税金以及有关部门收取的渣土垃圾处理费等，并已充分考虑了必要的施工措等费用增加及所有不可预见费用(含风险包干费)在内，综合单价一次包干，结算时不作调整。

　　二、合同总价人民币大写：壹佰玖拾叁万玖仟柒佰肆拾捌元捌角整(￥：1939748.8元)

　　工程量计算原则：根据甲方提供的原地形地貌标高图和施工后的设计标高图计算挖(爆破)土石方量。计价时只有挖(爆破)及红线范围内土石方平衡后剩余外运土石方量才计算工程量，回填土石方不计算工程量，在包干单价里已综合考虑。

　　三、结算

　　l、结算总价原则上同合同总价不变，只有下列情况存在时才可以调整。

　　A、当设计标高发生变更。

　　B、土石方运出红线外。

　　C、甲方提供的原地形地貌标高图，乙方进场施工时甲乙双方和勘测单位联合重新测量核对标高确实存在差距的。

　　D、乙方不全面履行合同。

　　2、若因工程设计变更(标高发生变化)或剩余土石方运出红线外产生的费用按天然实方体积乘以综合包干单价，即得合同调整价。

　　3、竣工验收合格后，乙方编制结算书报甲方审核。

　　4、投标和签订合同前，乙方已认真详细地踏勘了施工现场，投标时也充分考虑了各种费用及风险。因此不论现场实际情况如何，均不应签证增加工程费用或调整综合包干单价。

　　5、结算时提交竣工结算调查审批表。

　　第四条工期、质量

　　一、日历工期总天数：天。开工时间以甲方通知为准。

　　二、挖土质量和石方爆破凿除要求

　　l、控制挖土和石方爆破凿除标高，尽量避免设计标高以下的土或岩石受到扰动。

　　2、异常地段应采取可靠的措施，确保边坡不塌方。

　　3、清底平整后的地面应满足设计标高要求。

　　4、挖土和石方爆破凿除后的的边坡应确保平整，否则由此增加的边坡修整等处理的费用由乙方承担。

　　三、填土质量要求

　　1、填土密实度应达到90%以上。每层应按规定进行密实度检验。密实度没有达到90%的应补夯碾压，达到要求后才能进行上一层回填。

　　2、填土之前，将洼坑内的杂物、淤泥清理干净，不得有积水。

　　3、以粘性土为填料，碎石、草根、树木含量不大于8%。

　　4、人工蛙式夯实每层20-30CM，夯3-4遍。机械碾压每层30-50CM，夯6-8遍。

　　四、其他技术要求按《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83执行。

　　第五条工程款支付

　　1、甲方不支付工程预付款。

　　2、完成至总工程量的20%时支付合同总价的15%。

　　3、完成至总工程量的'50%时支付至合同总价的40%。

　　4、完成至总工程量的80%时支付至合同总价的60%。

　　5、工程全部完工后，支付至合同总价的80%。

　　6、验收合格后，双方办理结算手续，结算价确定后，在壹个月内付清工程款至95%，余下工程款5%的质量保证金壹年内付清。

　　第六条双方的责任、义务

　　一、甲方的责任、义务

　　1、向乙方提供地下管线、临近构筑物等地下情况资料。

　　2、进行技术交底，提供施工图，指定水源、电源接驳点。

　　3、负责与设计单位及其它单位进行联系，协调有关事宜。

　　4、提供测量的地形地貌、自然地面标高图以及地面的设计标高施工图。

　　5、对施工进度及质量进行监督检查。

　　二、乙方的责任、义务

　　1、编制施工组织设计、土方平衡调配施工及现场排水组织方案，报甲方审核。

　　2、乙方负责办理爆破等必要的施工手续。严格按国家规定的《爆破安全技术操作规程》作业。

　　3、必须听从监理、甲方现场工程人员的指挥。配合做好护坡施工，确保挖土过程中不发生塌方。

　　4、对工程质量、进度、安全负有全部责任。

　　5、指派现场代表，按期参加工程例会，接受甲方的监督、检查和工作安排。

　　6、严格按批准后土方平衡调配施工方案进行施工。挖土过程中出现异常地质情况，应及时通知甲方。

　　7、除红线场内土石方平衡调配外，多余的土石方(含地表青苗、杂物及垃圾等)乙方必须将其运至红线外，自找丢弃场地，运输中如果造成道路污染，责任自负，费用自理。

　　8、甲方将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地发生的一切负责，若发生非政府原因(如当地居民或闲杂人员干扰施工)，或非甲方指令影响施工而导致工期拖延及财产的损失，由乙方自行承担。

　　9、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及读者论坛变更等)，如乙方拒绝完成或不能按约定完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加15%)的管理费)从乙方当期工程款中扣出，影响工期的责任由乙方负责。

　　10、制定合理的土石方平衡调配施工方案，做到文明施工，确保场内安全畅通。

　　1l、施工中损坏他人建筑产品或其他物品，应按实赔偿。

　　12、乙方人员发生工伤事故或因乙方原因给他人造成伤害的，承担全部责任，赔偿经济损失。

　　13、施工过程中，因乙方原因，附近住户投诉，造成城管、交警、环保或其它政府部门干预施工相关事宜，乙方全权处理，并承担相关费用。

　　14、输施工报批备案等手续且费用自理。

　　15、乙方必须遵守甲方的施工现场管理规定。

　　16、乙方接到开工令3天内，若不能按投标时的机械台班和数量进场施工，没拖延一个台班罚款1000元;经书面要求改正后，7天仍无实质性改进的，甲方有权单方面解除合同。乙方接到书面通知三天内必须无条件退场，并接受其它违约条款的处理。

　　17、工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

　　18、竣工时必须进行场地5米×5米方格网的标高测量验收并绘制竣工图，达不到设计标高要求的必须整改至符合要求为止，否则甲方不予验收结算。

　　19、只有当红线内填方区压实平整达到设计标高后不需要土石方，挖方区内的土石方才可运至红线外。

　　第七条处罚

　　一、乙方有下列情形之一者，按违约论处，甲方有权处以罚款，但总额不超过合同总价的20%：

　　1、未按规定时间向甲方提供施工组织设计、土石方平衡调配施工方案的，按合同总价罚1%。

　　2、未按批准的土石方平衡调配施工方案施工的，按合同总价罚1%。

　　3、运出红线以外的杂质土或石块，若给甲方造成经济损失的由乙方全额承担。

　　4、不服从甲方合理安排，或发现在设计标高以下挖土的，按合同总价罚款1%。

　　5、没有按甲方要求或合同工期完成任务，拖延工程总进度，每拖延一天按暂定合同总价罚款0.5%，以此类推。

　　6、待整体工程交工验收后，任何一处因回填土密实度不够，导致地面下沉而引起上部构筑物破坏的，乙方自费进行整改，质保金罚没。

　　7、乙方不能全面履行或不能履行合同时，甲方有权扣除部分或没收履约保证金。

　　二、甲乙双方中任何一方，单方面终止合同为毁约，因毁约给对方造成的损失按实赔偿，并处以合同价30%的罚款。

　　第八条履约担保

　　签订合同前乙方向甲方提交人民币壹拾贰万元整的合同履约保证金，待工程完工至总工程量的50%时(无违约)退还50%的履约保证金(不计息)，验收合格(无违约)后10天内一次性退还保证金余额(不计息)。

　　第九条其它

　　一、未尽事宜，双方协商解决。协商不成，直接向项目所在地人民法院诉讼。

　　二、甲方必须将工程款付至乙方指定帐户。

　　二、本合同壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程合同范本篇10

　　发包方：（以下简称甲方)

　　承包方：（以下简称乙方）

　　乙方委派为项目负责人，为现场负责人，负责现场管理工作。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、分项工程名称：桥梁分项工程。

　　3、工程地点：

　　第二条承包内容

　　本标段 -桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。

　　第二条承包方式

　　一、承包方式

　　1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。

　　第三条额外工程量

　　发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。

　　第四条付款方式

　　1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之。

　　第五条施工工期

　　1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。

　　2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日元，在乙方进度款或结算款中扣除。

　　3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。

　　4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

　　5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

　　6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。

　　第六条质量标准及管理要求

　　一、质量标准

　　1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。

　　2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

　　二、管理要求

　　1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。

　　2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

　　第七条安全生产、文明施工管理要求

　　1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

　　2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

　　3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。

　　4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

　　5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的'处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

　　第八条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

　　3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。

　　4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

　　5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。

　　6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

　　7、及时通知监理对乙完成的工序验收。

　　8、对临时驻地建设只提供临时用地。

　　二、乙方责任

　　1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。

　　2、甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

　　3、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

　　4、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回

　　5、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。

　　6、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

　　7、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　8、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作（文明材料由甲方负责）,并承担相应费用与责任。

　　9、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

　　10、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。

　　11、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

　　12、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。

　　13、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金（若有）。

　　14、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。

　　15、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　16、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

　　17、现场用电应按有关要求进行搭设。

　　18、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

　　第九条工程质保期和质保金

　　1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。

　　2、质量保修金：按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。

　　第十条争议解决

　　1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。

　　2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条其他

　　1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。

　　2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日日

　　工程合同范本篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：工程内容：

　　二、工程承包范围：包工包料、包安全。

　　三、合同工期

　　工程施工日期：20__年月日至20__年月日。

　　四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)

　　五、合同价款：

　　六、双方一般权利和义务

　　1、甲方

　　(1)提供必要的施工场地和施工便利;

　　(2)应配合乙方做好安全文明施工工作;

　　(3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作;

　　(4)负责工程质量的验收工作;

　　(5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。

　　2、乙方

　　(1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等;

　　(2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工;

　　(3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

　　(4)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定，妥善保护好施工现场的设施设备;

　　(5)该工程施工竣工后，如出现质量问题，属乙方施工原因，或是乙方提供的设备问题，三个月之内，乙方负责免费维修;

　　(6)配合甲方办理有关交工验收事宜。

　　七、安全施工与检查

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的随时检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、由于乙方施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。

　　3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　八、合同支付

　　工程结束待甲方验收合格后乙方需出具正式发票给甲方，甲方在七日之内经银行转账或现金支付方式支付合同款元整( )给予乙方，

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同约定办理验收由发包方承担违约责任;

　　2、因乙方原因不能按照约定的竣工日期工期竣工的'，承包人承担违约责任;

　　3、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　十、工期约定

　　1、因甲方未按合同完成工作，影响工期，工期顺延。

　　2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　十一、材料约定和要求

　　1、乙方采购提供的材料设施，必须是符合国家规定的合格产品，并向甲方提供产品合格证明。

　　2、如果因为材料质量问题对工程造成的损失由乙方负责。

　　十二、合同生效

　　1、合同订立时间： 20__年月日。

　　2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，双方约定签名盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程合同范本篇12

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心。地点：彰武县建材市场院内。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的`结算，按实际变更的工程量结算。

　　五、付款方式

　　方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。

　　六、总工期要求

　　七、甲方责任

　　1。甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1。乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1。乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同范本篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　由于甲方对其发包的鑫瑞〃学府花园工程项目资金投入不足，乙方不能按既定的施工组织设计组织施工，双方签订的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方的要求，解除双方20xx年8月6日签订的《建设工程施工合同》(GF-1999- )。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　建设单位：

　　建设地点：

　　工程名称：

　　工程内容：。

　　工程项目一览表

　　工程造价：万元。

　　二、乙方在本协议签署前已完成的施工项目，按以下方式向甲方结算：

　　1.静压预应力混凝土管桩，以现场实际施工量，套用现行的定额计算工作量，价款万元。

　　2.设计变更的钢筋混凝土冲钻孔桩，以20xx年月日签证5#，价款万元。

　　3.场地平整、1#、2#楼土方开挖、基槽清底/排水、垫层模板、管理费等，按实际发生的费用计取，共计价款万元。

　　4.其他签证(1#—4#楼)共计价款万元。

　　5.已购买进场的钢筋，按乙方的购买价款万元;钢筋吊卸费万元;已完成的钢筋制作加工费万元;钢筋检测费万元及管理费万元，共计价款万元。以上共计价款万元。

　　三、乙方已办理的工程意外险万元及用水保证金万元移交甲方，两款项共计万元由甲方返还给乙方。

　　四、乙方已完成的部分临时设施、机械设备、办公用品等器材转交甲方续用，其费用由甲方支付给乙方：

　　1.铁皮围墙： M× 万元/M= 万元;

　　2.砖砌围墙： M× 万元/M= 万元;

　　3.配电室1间(含电缆万元/1条;配电箱万元/1个 ) 万元;

　　4.活动卫生间(含2座化粪池、排污管道)：4间× 万元/间= 万元;

　　5.塔吊桩基：2座× 万元/座 = 万元;

　　6.办公活动房1座万元;

　　7.砼搅拌机：2台× 万元/台 = 万元;

　　8.钢筋制作加工用的机械设备5台共计万元;

　　9.办公/住宿、电器/电缆/电箱、铁跳板、升降机、安全网等器材用品清点数量，价格面议，金额一并计算，共计价款万元。

　　10.乙方租用的民房未到期，租金已交，转交给甲方续用，乙方已支付的万元租金由甲方返还给乙方。

　　11、乙方为施工管理人员配备的生活设施(空调、家用电器、厨房设备、家具等)投入费用共计万元由甲方承担，设施归甲方所有。以上共计价款万元。

　　五、协议签订后，甲方一次性退还乙方交纳的万元合同履约金。

　　六、根据合同专用条款第35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

　　(4)合同中止：由于发包人原因或政府政策调整致使合同履行中止在3个月以内的，发包人应承担承包人已进场机械设备、施工材料的租金及工程看护所必须的一切费用，并完全承担由于停工所致材料上涨的.全部价差;甲方一次性补偿乙方人民币万元。

　　七、a合同解除后，施工单位应先行无条件退场，同时移交符合档案要求的全部资料三套，已完成的工程量由双方在场外进行结算，工程款参照合同的约定支付。

　　b合同解除后，承包人应于接到生效的通知后15日内退出工程现场，否则，应承担拖延费10000元/日，拖延费在决算中扣除。

　　c合同解除并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

　　八、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果。

　　九、上述二～五条款共计万元，扣除甲方陆续付给乙方共计 165万元，尚有万元款额返还给乙方(即：万元-165万元= 万元)。人民币￥: 万元(大写：元)(附详细清单),甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户(开户银行：帐号： ), 乙方出具相应等额的正式发票。双方进行工程交接(含内业技术资料)并确认签章，原签定的施工合同终止，乙方对移交的甲方的工程、临时设施、机械用电设备、办公用品、塔吊基础等的质量、安全应负相关责任。

　　十、以上事项办理完毕，甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户(开户银行：帐号： ),乙方出具相应等额的正式发票。

　　十一、违约

　　此协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话: 电话:

　　传真: 传真:

　　开户银行: 开户银行:

　　帐号: 帐号:

　　邮政编号: 邮政编号:

【工程合同】相关文章：

工程工程合同02-12

【精】工程工程合同04-23