土石方运输合同

时间:2022-07-26 09:42:03 合同 我要投稿

土石方运输合同范本

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同的类型越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编整理的土石方运输合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

土石方运输合同范本

土石方运输合同范本1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:

  第一条:工程内容

  运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。

  第二条:工程承包运输时间价款及付款方式

  1、工程时间为一年,即年月日到年月日。

  2、单价以本工程单趟运距为1500米以内,按每立方3元人民币计,(此为完税价)。

  3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。

  4、付款方式:日清月结。

  第三条:燃油费用

  甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。

  第四条:甲方的权利与义务

  1、甲方负责工程爆破。

  2、甲方统一管理、调度和指挥。

  3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

  4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

  第五条:乙方的'权利与义务

  1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

  2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

  3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。

  第六条:其他责任

  1、乙方车辆进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)

  2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。

  3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。

  4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。

  5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

  6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。

  7、乙方车辆在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费8000元整。

  8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。

  9、在正常工作中,车辆出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。

  10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。

  第七条:其他约定

  1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

  2、本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

  3、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

  4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

土石方运输合同范本2

  甲方:

  身份证:(以下简称甲方)

  乙方:

  身份证:(车队以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:

  甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

  乙方负责运输:

  运输地:

  要求乙方车辆:

  部 (解放、东风王平头、斯太尔);

  车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

  运距:公里 运费: 元/

  结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

  此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

  甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

  甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的` %

  违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

  此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:

  年 月 日

土石方运输合同范本3

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等,自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。

  一、 工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、 工程承包范围:

  清运。

  三、 合同期限:

  开工日期:

  竣工日期:从开工之日计算,1095天竣工。

  四、 工程质量标准、合格。

  五、 工程量: 1000 万立方米土石方,运距8-18公里,运输时间约一年。

  六、 工程运输里程:

  土石方运输,运距。

  七、运输工程执行价格:运距8-18公里,价格元,运输车辆达到35方拉60吨清运,运距每超1公里每车增加15元。

  八、车辆要求前四后八,20xx年后有效手续必须齐全,正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张(每车配两名驾驶员)。

  九、车辆调车费的支付方式:

  乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元,挖掘机每台

  元。(调车费的支付方式甲乙双方协商后调车)。

  十、工程款的支付方式:

  进场施工后,第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量,下午十五点前结清工程款。

  十一、油料供应:

  甲方免费提供油料。

  十二、员工的安置:

  由甲方提供临建住房等设施,停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。

  十三、甲方责任:

  如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的,甲方必须每天每辆车补偿800元,驾驶员工资每人200元,如超过72小时还不能进场施工的,车队可以自行决定去留,返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事,施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责,按时计算机械和人工工资,赔偿标准每台车800元,驾驶员工资每人200元。如工期完工后,车辆返回的路费均由乙方自理。

  十四、乙方责任:

  乙方必须严格按照规定的`时间上车,以甲方有效通知为准,上车的时间3-5个工作日,如没有按照甲方的要求上车,乙方赔偿甲方每台车800元,乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料,乙方进场施工的人员确保无犯罪前科,确保进入工地后一切听从指挥,遵纪

  守法,保守国家机密,遵守交通运输规定,如有违反者,由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠,停工按机械台班费(挖机24小时每台1200元,运输车24小时每台800元,人工工资每24小时200元)。如甲方工程款拖欠3天以上,乙方有权停工,造成的一切经济损失均由甲方负责。

  十六、其他未尽事宜,双方根据业主大合同和变更情况,另行补充协议或者协商解决。

  十七、协议生效与终止,自签订协议之日起,双方签章签字生效,工程结束,甲方全部结清乙方工程款后,此协议自动终止。(车辆手续不合格协议作废)。

  十八、违约责任:按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份,甲方双方各执一份。

  甲方: 乙方:

 (盖章签字): (盖章签字):

  20xx年XX月XX日

土石方运输合同范本4

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规,结合煤矿剥离土石方运输的特点,为充分发挥甲、乙双方的优势,甲方将总承包的山西灵石县鑫源煤业公司煤矿的土石方运输工程,发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利与义务,本着优势互补、平等互利的原则,经双方友好协商,签订本合同条款如下:

  一、合同签订时间:20xx年月日

  二、地点:山西省灵石县段纯镇兴旺原村。

  三、内容:

  1、名称:灵石县天聚鑫源煤矿第十三标土石方运输工程

  2、车型:重型自卸车(后八轮)

  3、运距:取土场与排土场运距在5.5公里以内,按 7.3元 /方结算,取土场与排土场运距在5.5公里至6.0公里以内,按 7.8 元/方结算,每超过100米加 0.5元/方。该单价为税后单价,一切税金税费均由甲方另行承担。

  4、运输地点:灵石县天聚鑫源煤矿第十三标段

  5、运输物品:山体土石方

  6、工期:20xx年日----20xx年日。合同期1年,满一年一续签合同。

  7、付款时间:车辆进厂后正常工作3天后可借支生活费,每10天统计票据后,双方对统计票据确认完毕后,按确认的工作量结算一次。

  8、除不可抗力因素原因和国家政策原因外,导致务工,从第5天起,每天每车补偿500元。(若停工为1-4天,则不补偿,若为5天,则连前面的4天直接补偿为2500元)

  9、付款方式:现金支付或银行转账,现金支付时乙方出具的领据、借据或存入乙方银行卡的存款单或汇款单均作为合同结算支付款依据;

  10、车装方量:长×宽×高

  11、运输车辆必须是前二后八轮自卸车。车辆由乙方自备,10天内车辆可分批进场,进场车辆最少保证20台,倘若中途有车辆退出,乙方须提前半个月告知甲方,车辆进场后,甲方按每辆车8000元付给乙方车辆调遣费;乙方必须保证10天内车辆进场20辆以上,如未按时到场,按违约处理,承担违约责任,并赔偿甲方违约金5万元(伍万元)。

  四、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、提供、保证乙方车辆合同期的运输,车辆调遣费用每台(8000 )元, 车进矿区付清,调遣费分3个月扣清。第一个月扣除20%,剩余两月每月扣除40%

  2、乙方到场,甲方挖机车辆必须24小时正常动作并确保乙方的施工工程量

  3、保证款项充足按合同给乙方付款,只对乙方结算。

  4、协调矿山各种关系,确保工程顺利。如因甲方原因导致误工,因此产生的费用及损失由甲方负担,同时承担违约责任。

  5、甲方提供住宿包水、电畅通,伙食费用由乙方自行承担。

  6、甲方提供加油,柴油为6.55元/升(超出6.55元由甲方负担)。油的质量必须符合国家标准,如因油出现车辆损失,由甲方负责维修,加油款在每次工程款中扣除。

  7、维护矿山道路工作秩序,制订有关规章制度有权对不遵守有关规定进行惩罚。

  8、道路平整保证乙方车辆正常进入,道路损毁甲方随时修理;卸车场平整顺畅。

  9、乙方车辆到场后,甲方不按合同执行,乙方有权把车辆调走。并赔偿乙方车辆调遣费用。

  10、甲方根据每10天工程量按合同及时统计支付乙方工程款。超过工程结算日2天甲方未支付工程款,乙方有权要求停工,每停工一天补偿乙方每台车辆500元。

  (二)、乙方责任:

  1、乙方应遵守国家法律、法规,遵守甲方及煤矿的规章制度,服从甲方安排与调度,禁止从事有害甲方利益的活动,否则甲方有权对乙方进行违约罚款。

  2、乙方人员在施工过程中,必须服从甲方的统一管理与指挥。

  3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业,保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员,应24小时作业;

  4、提供机械相关资料;

  5、操作人员必须持有效证件上岗;

  6、因乙方操作人员造成的机械故障事故,乙方承担全部责任;

  7、设备仅供甲方使用,未经甲方许可不得转租和到其他工区作业,若发现如此行为,将处以10万元以上罚款;

  8、负责办理检测手续及各种管理部门的'所需证件;

  9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有三年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险,乙方驾驶员在运输过程中,由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。事故发生后,须上报项目部,由项目部协调解决;

  10、乙方不得层层转包,出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的,应由乙方负责妥善解决,并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。

  11、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业,以每天停工车辆200元/台的款额赔偿给甲方。

  12、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处),应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿,另外支付甲方相关经济损失。

  13、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务,并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用,如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督,如出现不按时给各车主结算,甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元)

  五、其他约定事项:

  1、乙方机械因故障停机,应及时修理恢复使用。

  2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范,若不遵守被煤矿处罚,所有费用由乙方负责。

  3、交接班时,乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量,未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外),否则将罚款200元每辆。

  4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净,必要时用排土场挖机将土搞干净,若发现翻斗车将土带回取土场,将扣除该翻斗车当次票数,并对排土场管理人员罚款每人50元/次。若第二次再犯,将加倍处罚。

  5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理,初次警告,两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整),屡教不改,对违规车辆清理出厂,扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作,公司罚款,甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除

  6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系,私立合同,乙方有权要求进行赔偿,每台车辆2万元(贰万元)

  六、违约与违约责任

  1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约,出现违约时双方友好协商处理,由违约方赔偿守约方的一切经济损失。

  2、双方在履约过程中出现争执时,首先本着平等互利、文明和谐的原则友好协商,协商无果时可向人民法院提起诉讼:

  ①、签约人所在地人民法院;

  ②、签约地人民法院。

  七、附则

  1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜,双方另行协商并形成补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  身份证号: 身份证号:

  年 月 日

土石方运输合同范本5

  土石方车辆运输协议书

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

  一、项目工程名称:

  二、项目工程地点:

  三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。

  四、工期:

  本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

  开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

  五、单价、结算

  以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价)

  甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。

  六、双方的权利义务

  (一)甲方的权利义务

  1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。

  2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切

  费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的`以一天计算。

  3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

  4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

  (二)乙方的权利义务

  1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

  2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

  3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

  4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

  5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

  6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

  七、特别约定

  1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。

  2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

  八、违约责任

  1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

  2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

  九、争议解决办法

  本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十、其他

  1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方代表: 乙方代表:

  身份证号码:身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  签订时间: 年月日 签订时间:年月日

土石方运输合同范本6

  甲方:三河镇场镇:余祥《以下简称甲方》

  乙方:阳通乡个体运输户:黄俊《以下简称乙方》

  一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。

  二、具体协商细节项目条 款如下:

  1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方给乙方结帐王家沙,乙方运到甲方使用料

  场,按每立方135元人民币结算。

  2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

  三、付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。

  四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的'所下欠的百分之五十余款,甲方必须在20_年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

  五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。

  六、乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

  七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何

  一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

  八、本合同一式三份,自签字之日起生效。

  公证人签字:

  甲方:

  乙方:

  20_年 月 日

土石方运输合同范本7

  甲方:________

  乙方:________________

  根据国家合同法和有关法律、法规的规定,结算时间情况和双方的权利、义务及责任,经双方协商,特定条例如下:

  一、工程名称:__________

  二、工程地点:________

  三、工程范围:__________

  四、付款方式:

  1、土石方清运,运距公里,以车货箱内空空量计算。每立方米__________元,此价格为综合价。公里以外按每百米__________3元/立方米计算。

  2、每天结算一次,每天早上8点收前一天票(牌),乙方将所有车辆的票(牌)交与甲方(甲方出具收据),经甲方和项目部核对无误后,于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。

  五、甲方的责任和权利

  1、乙方机械设备进场后,甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。

  2、甲方以每升__________元油价供乙方使用,结账时扣除。

  3、甲方负责道路维修,倒土场的清理、平整,确保乙方的正常施工。

  4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放,维修和保养场地。

  5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作,确保施工现场和行驶路线畅通。

  6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。

  7、甲方负责安排施工任务,说明平台作业地点及运输去向。

  8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的.通畅,及时协调外部供应,确保油料供应。

  9、甲方不得单独与司机结算,由乙方法定人指定人结算。

  10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育,或给予经济处罚,或停业整顿,即解除合同,对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。

  11、如甲方出现问题,造成乙方不能施工,甲方应承担乙方每台自卸车每天__________元,挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工,甲乙双方不追究)

  12、乙方车辆进入施工场地后,甲方付给乙方调车费每辆车元,挖掘机每台__________元,15天内陆续扣除。

  六、乙方责任

  1、乙方要听从甲方管理人员安排,密切配合甲方工作,按指令装卸,不得乱装、乱卸,否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款__________元,并对违规车辆扣押__________天。

  2、乙方在施工中不得随时跳槽,无故不出工,乙方不得纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方,若上述情况造成工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项,并承担甲方的一切经济损失。

  3、若甲方连续两天不能按时结清工程款,乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目,可提前30天当面告知甲方,不接受电函之类的告知,乙方必须由相等数量的车辆补充,乙方车辆退出,如提前一天退出,扣除车辆__________元工程款项,并承担由此给甲方造成的经济损失。

  4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项,乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。

  5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌),欺瞒甲方一经发现,甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项,并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

  6、后车厢无挡板扣除3立方。

  7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关,费用由乙方承担。

  七、因自然因素造成的停工,双方都不承担责任。

  八、在合同履行期间,甲、乙双方发生事故,双方友好协商。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日

  乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  __________________年________月________日

土石方运输合同范本8

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。

  二、具体协商细节项目条款如下:

  1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方给乙方结帐王家沙,乙方运到甲方使用料场,按每立方135元人民币结算。

  2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

  三、付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。

  四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的'百分之五十余款,甲方必须在20xx年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

  五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。

  六、乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

  七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

  八、本合同一式三份,自签字之日起生效。

  公证人签字:

  甲方:

  乙方:

  20xx年月日

土石方运输合同范本9

  甲方:

  乙方:

  按照国家《合同法》公路运输及相关法律规定,经双方友好协商,本着诚信务实和以人为本的原则,特签订如下约定:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程总量:

  4、工程期限:工程施工工期年年日至 年 月 日。

  5、运输距离与单价:

  6、车辆要求及数量:总计需台左右,车辆尺寸(5.4×1.5×2.3)至5.6,甲方必须保证乙方车队24小时工作。

  7、运输费用的计算方式:按起步价零公里75元+每公里10元计算。

  8、取土地点:

  9、卸土地点:

  10、作业时间:

  11、开工时间:

  二、结算及付款方式:

  1、甲方负责每天结算、付款,结算付款时间定在每天由甲方、乙方、居间人代表负责结算或三方指定专人结算。甲方应以实际工程量计算,确保第二天上午12点以前把第一天的运费结清,不得拖欠。

  2、施工期间甲方不得私自与乙方车辆结算运费,否则视为违约行为,承担违约行为造成的`乙方经济损失,按每台运输车辆赔付

  三、甲方负责和义务

  1、甲方安排固定人员在现场管理,如发生问题及时沟通。

  2、甲方不得擅自调运乙方车辆,如有需要必须征行乙方负责人同意方可。

  3、在施工区域内,车辆在路边修车造成执法部门查扣由甲方负责解决。

  4、乙方车辆进场后,如运输中当地村民阻车、超载,交警、路政、城管等惩罚,均由甲方全权负责。

  5、甲方负责协调安排乙方人员的食宿水电问题,生活费用、水电费乙方自理,住宿费用甲方负责,并提供到场设备停车区。

  6、乙方车辆到达所出发地的高速公路收费站时,甲方按每辆车 的行驶证交给甲方。此费用正常施工

  四、乙方责任和义务:

  1、乙方向甲方提供车辆台。

  2、乙方车队管理人员及驾驶员必须合理听从甲方指挥。

  3、乙方不得擅自离开施工现场或跳队,若发现严重处分罚款,罚款金 元/车。

  五、车辆赔偿:

  1、因天气和政府部门因素导致停工不给予赔偿。

  2、因甲方原因引起的停工每台车每天赔偿乙方误工费500元。

  六、以上协议双方共同严格执行,双方在合作期间必须共同遵守法律法规,如有疑问双方协商不成,由当地司法部门裁决。

  七、此协议一式两份,每人各持一份。上车之日生效。

  甲方签字: 乙方签字:

  身份证号: 身份证号

  年 月 日 年 月 日

土石方运输合同范本10

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律,行政法规的规定,遵循平等、自愿,公平和诚实守信的原则,经甲、乙双方协商达成一致意见,无任何争议,特签订土石方运输协议如下:

  一、渣土运输工程

  1、甲方将位于恩施市后山湾阳光花园旁 的工地约20万立方米渣土交乙方组织运输《计量以车辆实际运输方量为准》。

  2、乙方提供的运输车辆运营手续齐全,因运输导致渣土落于道路上,要主动及时清理。清理人员及费用由甲方负责,乙方有义务协助。

  3、弃土场费用由甲方承担,弃土距离以6+/-0.5公里,(起点以阳光花园正门前。)

  4、运输费用按每月完成工程量的60%结算,结算价7.50元每立方米《不含税,乙方不承担任何税费》。

  5、车辆装渣必须听从现场人员及挖机喇叭为准,方量以车辆货箱测量为准,乙方按排一名现场管理人员。

  二、甲方的权利和义务

  1、甲方有权要求乙方按时完成土石方运输任务,下雨天时间顺延。每天所需运输车辆由甲方提前两天告知,乙方若不按甲方要求提供车辆,《新增加车辆除外》,造成的损失由乙方承担。

  2、甲方支付乙方每天的`油料费用,协调加油站办油卡的方式给予解决。

  3、甲方不得无意停工,无意停工两天所造成乙方的损失由甲方承担。

土石方运输合同范本11

  甲方:

  乙方: 身份证:

  手机:

  依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、行政法规等规定,甲方将 发包给乙方施工,本着遵循平等、自愿、公平及诚信的`原则,经甲、乙双方协商一致,同意订立以下协议条款,供双方共同遵守。

  第一条工程名称:

  第二条工程地点:

  第三条承包范围及内容:整体项目的土石方运输

  第四条工程期限:

  第五条工程造价:每立方米 元,包括土方、石方,不含税费。

  第六条工程款支付及结算方式:按实计量,经双方委派施工人员每隔10米为单位,计算出工程量,并双方签字认可,作为结算依据,叁仟立方米结算一次,并提供适当油票,工资表。

  第七条奖惩措施:乙方应积极配合相关施工单位,不影响相关单位施工进度,无质量事故,无安全事故,按期完成。

  第八条本合同生效后,甲、乙双方如需要提出修改,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方(签字): 乙方(签字):

   年 月 日

土石方运输合同范本12

  甲方:

  身份证号:

  电话:

  乙方:

  身份证号:

  电话:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国公路货运相关法规》的规定,本着公平、公正、诚信规范的原则,友好达成以下协议:

  一、工程项目:土石方运输项目

  二、项目内容:

  三、项目明确:

  1、承运地点:

  2、运输单价:以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)5.2元/吨(税后价)。后每超五百米,按一公里加0.6元/吨。

  3、付款方式:开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清,后一天结一次,一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

  4、甲方场内包修路,保证路面畅通,可以正常行驶。

  5、合同期限:从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

  四、双方责任

  甲方责任

  1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程,甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地政府有关部门及工地周边的村民关系,确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

  2、甲方负责计算方量及付款,并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户,保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

  3、甲方负责提供油料给乙方车队使用,油料费在支付工程款中扣除,油料费价格比市场价低0.3元/升,并保证油料质量。

  4、甲方负责指定乙方车辆作业的具体位置,指派现场施工人员指挥乙方装卸作业,记录运输量,甲方合理调配钩机,满足乙方的装方量要求,确保乙方正常运输。

  5、甲方负责装车安排卸车位置,负责卸车点的'土方叠平及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护,确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整,必须在约定运距离范围内,若超出约定运距范围,需甲乙双方共同协商调整运输费用。

  6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆,在运输工程中被当地政府有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的,甲方支付元/天误工费给乙方。

  乙方责任

  1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队,车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担,对于乙方的人员,机械,车辆在运输中途出现的一切交通事故,均由乙方自行承担。

  2、在合同期间的施工范围中,安全事故由乙方全部负责,甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶,如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

  3、乙方车队进入现场后,要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位,工作人员轮换休息,不得疲劳驾,严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全,乙方责任自负。

  4、乙方车队工作人员由乙方统一管理,遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责,出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件,乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理,甲方应积极协助乙方妥善处理。

  5、乙方车辆正常工作后,如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

  6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场,如要退场必须提前一周提出书面申请,经甲方同意后方可退场,并在退场时补足相对应数量车辆。

  7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输,乙方自身人员安全由其自行负责,同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

  8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

  9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用,如甲方发现乙方拖欠,甲方有权处罚乙方当期工程款。

  10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生,并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

  五、违约责任

  为了更好的确保双方利益,双方应自觉遵守本协议条款,不得违约。如任何一方违约,守约方可根据相关法律维护乙方利益,双方就违约责任达成以下基本共识:因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时),个别车辆中途退出或调整等,甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神,积极协调、妥善解决,不以违约论处。

  六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中,应及时与甲方联系协调解决。

  七、以上条件双方要严格执行,双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为,承担民事责任,如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

  八、本协议未尽事宜,甲乙双方另行签署补充协议,补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料,与本协议具有同等的法律效力。

  九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方公司盖章和法定代表人或委托人签字,自工程土方运完工期后合同自动失效。

  (后附:双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

  甲方签字:

  乙方签字:

  xx年xx月xx日

土石方运输合同范本13

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:

  一、工程名称、地点:____________________________________________________。

  二、工期时间

  1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的.开工时间为准。

  2、竣工时间:________________________。

  三、结算方式

  每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。

  四、运输计费

  1、运至弃土场,一公里以内运价________元。(运输税后价)

  2、超出一公里,每公里加人民币________元。(运输税后价)

  五、挖机撞车计费:________________________________________。

  六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币________元,泥头车每台人民币________元;乙方必须在天内组织台车辆,挖机进场开工。

  七、甲方责任

  1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。

  2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿________元/天、司机________元/天,以上损失由甲方承担。

  3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。

  4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于________天。

  八、乙方责任

  1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。

  2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。

  九、未尽事宜双方协商解决

  本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

  __________年_______月_______日__________年_______月_______日

土石方运输合同范本14

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本程具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量和安全,经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供工程项目土石运输车运输任务一事,达成以下合同条款:

  第一条 工程项目名称说明

  工程项目:

  1、用工内容:乙方为甲方提供 ㎡容量的前二后八自卸车____台至____台,并按车辆进场数量合理安排挖机数量。

  2、工程地点:____。

  3、工程量:首签进制____万方,具体的按实际运输设方量计算,并按工程进度相应增加。

  4、工程期限:

  5、进场时间:双方签订本合同后于____月____日乙方安排____台车辆进场,以后按施工进度陆续安排进场。进场时间甲方通知。

  6、工作时间:24小时运营,具体工作时间按照实际项目部相关规定执行。

  7、北京东路至牛场,单价为____。

  8、倒土场如有变动,双方另行协商。

  第二条 价格及结算方式

  1、乙方只负责运输,进入工地装车、至卸渣土后平整、推压均由甲方负责。

  2、统计结算以双方现场委托的统计员签字单据为工程款的结算依据,具体单据以原件为准,如发生弄虚作假车数按两倍加款。

  3、甲方确保乙方运输费用按照每天结一次(当天的运输票据在第三天上午10:00点前,乙方须交付甲方财务或委托付款人____。甲方于当日下午15:00点之前付清头一天的运输款),乙方车队有票据遗失甲方有权拒付结算款数额(周六、日及节假日不结算,延后至星期一和节假日结束后一起结算。)

  4、乙方委托____作为乙方财务结算代表,其他人无权结算。如乙方有特殊原因应由本合同签约人用书面形式向甲方提出申请,才能予以结算。

  5、结算人员为:乙方代表____,甲方代表____以上人员一起点票结算。

  第三条 甲方权利、义务责任

  1、工程施工变更:甲方应提前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。否则造成乙方经济损失全部由甲方负责。(政府行为、不可抗拒因素除外)。

  2、甲方负责路保(交警、路政、超载、超限、路拆、路障、抛洒、扰民罚款等)社会上恶性干扰车辆运行现象给乙方造成的经济损失均由甲方负责,并解决现场装、卸过程中出现的问题。乙方不承担任何费用(包括倾倒渣土)费用,确保乙方车队正常运营(政府行为、不可抗拒因素除外)。

  3、甲方应按照规定结清工程款,如逾期不能结算清乙方车辆的运输款额,乙方有权停工。逾期2天后甲方应付乙方违约金400元/车/天(政府行为、不可抗拒因素除外)。

  4、乙方车辆进场后因甲方责任不能正常施工,甲方每日补偿每车400元(政府行为、不可抗拒因素除外)。

  5、甲方有义务协助车队和倒土场就倒土场地路面交通道路进行平整,确保车辆正常作业。

  6、运输燃油由甲方负责提供,;并按市场价结算,确保乙方能够正常运营。

  四条 乙方责任、权利和义务

  1、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,并承担施工过程中违规操作事故的责任。

  2、乙方应把所有进场施工车辆的有关行驶证、驾驶证、身份证及所有保险单、证、原件的复印件交由甲方存档和办理相关手续。

  3、乙方应听从甲方的施工安排、调配及现场指挥,按

  照制定地点装、卸,并确保每天车辆出勤率在85%以上,如果乙方有车辆需退场的`,需提前三天通知甲方,否则未结算的票据,甲方有权不予结算。

  4、在甲方结算工程款及时的情况下,乙方车辆在施工期间不得无故停工,车辆修理时间除外,如有此类情况发生每车每天罚款600元给甲方(政府行为、不可抗拒因素除外)。

  5、乙方车辆在施工期间,在没得到甲方同意的情况下,不得擅自承接其他单位或个人的土石方运输任务,如有此类情况发生,属乙方严重违约,甲方在查证属实后有权对乙方的每车每次另罚款元。

  6、乙方驾乘人员需按照贵阳市政府有关部门指定路线运营,按信号行驶。如不按照贵阳市政府有关部门指定路线运营所产生的一切罚款由驾乘人员自行负责。

  7、乙方的车辆及其人员管理和安全事故等安全由乙方自己负责和承担,甲方不负任何责任,包括车辆安全责任事故和人身事故等。

  第五条 其他约定

  1、乙方车队在没有得到甲方负责人书面同意前,如乙方车辆在贵阳市周边单位或其他个人工地进行施工以及私自撤离甲方施工场地,则视为乙方严重违约,甲方有权申请当地法院保全乙方车辆,直到乙方赔偿甲方违约金按每车600元人民币计算,未结算的票据,甲方有权不予结算。

  2、甲方有权对乙方进行的____台车辆实行统一调配管理,编制车队号码,分配施工任务。但必须在合同规定的范围内。

  3、合同期满后如双方继续合同,另行签约为准。

  4、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方共同遵守合同约定严格按照合同执行。

  6、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章):乙方(签章):

  甲方代表:乙方代表:

  身份证号:身份证号:

  电话:电话:

  时间:____年____月____日

土石方运输合同范本15

  托运方(甲方):

  承运方(乙方):

  合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就汕头市海滨长廊填海工程项目土石方运输作业事宜,达成如下协议:

  第一条工程内容及施工期限

  由乙方负责汕头市海滨长廊工程项目土石方货物运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。施工期三年,甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从,甲方应保障乙方随工程进度至少一百五十台车参与施工。

  第二条工程承包运输价款

  1、单价以本工程单趟运距为43公里,按每吨元人民币计,每超一公里每一车加14元。此为完税价。以双方共同核实实际路程为准。

  2、每次结算以计量验收单为准,每天以现金结算。

  第三条工程结算方式

  工程开工后,每天结算当天运输量的运输款,并于第二天将工程款一次性全部付给乙方,乙方车辆进入现场后,并由甲方负责供给乙方柴油,柴油单价按市场价每升下浮0。3元计费。从每次运费中扣除。(注:第一天的柴油由乙方加)

  第四条运输质量和安全

  甲方保证运输道路、取土石方装卸土石方的'畅通,负责协调交警、公路管理等执法部门的道路执法,但不承担由于乙方司机交通违章而造成的人身与财产损失。乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成土石方运输任务。乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如在运输过程中发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。

  第五条运输管理

  1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则。积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。

  2、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

  3、乙方的食宿和车辆停放场地由甲方负责,食宿费用自理,车辆停放场地免费。

  第六条违约责任

  1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除合同或终止本合同义务的履行。

  2、乙方车辆进场后,甲方必须在三天内安排开工,如拖延工期,甲方按每台车1000元/天赔偿损失。如因不可抗力因素影响正常运输而造成停工,甲方不属违约,如因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按每台车1000元/天标准补偿乙方的损失。

  3、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计,违约方应予承担的违约金。

  4、甲方应按照本合同的第三条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,则按每天未付款计算1%的利息。

  5、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。

  6、合同期限届满,甲方结算并支付清乙方的运输款项后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。

  7、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。

  8、乙方运输车辆需服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥。

  9、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸、不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台帐中剔除。如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的石方进行清理,装运至指定地点卸载。

  10、合同履行过程中,乙方的个别车辆如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权通知乙方,对违章个别车辆给予5000元的罚款。

  11、乙方必须唯足够车辆用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。

  12、不论任何原因,双方中止合同,甲方都必须将余下工程款一次性付清给乙方离场。

  第七条争议的解决

  本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均有权将合同争议向双方所在地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。

  第八条其他约定

  1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。

  2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

  甲方:乙方:

  年月日年月日

【土石方运输合同】相关文章:

土石方运输合同02-14

土石方工程运输合同04-06

土石方车辆运输合同04-22

【热门】土石方运输合同04-22

【推荐】土石方运输合同04-18

【荐】土石方运输合同04-20

汽车土石方运输合同03-18

土石方汽车运输合同03-16

土石方运输合同(15篇)03-15