公司委托合同

时间：2023-02-05 18:56:47 合同我要投稿

公司委托合同

　　随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的公司委托合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司委托合同

公司委托合同1

　　兹有(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)定做服装，根据双方协商，达成以下协议并共同遵守。

　　一、合计总金额(人民币)大写

　　陆仟元整小写：6000元

　　二、付款方式

　　乙方给甲方供货，组织材料进行生产。甲方应预支付全额的0%订金即(￥0元)，乙方交货给甲方指定地点并验收合格后，甲方支付合同剩余100%货款(￥6000元)。

　　三、交货规定

　　交货日期：月延误期不得超过3天。

　　四、验收方法

　　乙方按甲方制作样板为依据制定款式、面料、颜色、数量。质量水准等供货给甲方确认。

　　五、双方责任

　　1.乙方给甲方供货时。甲方验收，清点数量无误则须给乙方付清余款，如甲方无故拖延乙方货款，乙方有权收加其所供货，并追究因此甲方给乙方造成的`经济损失。

　　2.甲方如无故中途退货或者拒收货，甲方应偿付乙方货款总值的作为违约金并赔偿因此给乙方造成的一切经济损失。

　　3.以双方认可样板为准(如无样板或合同无特别说明，则按国家市场同类服装标准)。

　　4.乙方有责任按照甲方要求制作服装，否则，乙方应负责返修，并承担返修的费用。

　　5.乙方有责任按照合同规定进行交货，每延期一天。乙方应偿付乙方延期交货部分货款总值1%罚金。

　　六、补充

　　附则以上价格为含税价。

　　七、其他

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自签定之日起有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同2

　　委托方：x受托方：xx身份证号码：xx委托方因业务需要，特委托xx在其与xx(付款单位)的.业务往来中，作为xx(款项)的收款代理人。代收金额：人民币xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元xx角xx分(￥xx)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律职责与付款单位无关。

　　特此委托!

　　户名：xx账号：xx开户行：xx

　　委托方签章受托方签章

　　日期：日期：

公司委托合同3

　　甲方法定代表人:

　　乙方法定代表人:

　　公司委托合同第四条甲方(负责人):____________________

　　乙方(受委托方):物业管理公司

　　为加强_____________________________________________

　　第一物业管理内容

　　1.甲方将________________________________范围内的房产委托给乙方

　　2.管理事项包括:

　　(一)房屋的使用、维修和保养；

　　(2)公共设施、设备和场所(场所)的使用、维修、保养和管理(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房屋、工棚、园林绿化场所、沟渠、运河、水池、水井、道路、停车场等)。)在物业范围内；

　　(3)清洁度(不包括垃圾运到中转站后的工作)；

　　(4)公共生活秩序；

　　(五)娱乐活动场所；

　　(六)物业范围内的便民服务网点及所有营业场所；

　　(7)车辆行驶和停放；

　　(8)物业档案管理；

　　(九)物业管理公司授权管理的其他事项。

　　委托物业管理的第二种形式

　　承包经营，自负盈亏。

　　第三条物业管理期限

　　委托管理期限为_______________________________________________。

　　第四条双方的权利和义务

　　1.甲方的权利和义务:

　　(1)根据本合同规定，甲方委托乙方实施住宅区物业管理；

　　(2)监督乙方合理使用公共设施专项资金，并按照公共设施专项资金管理办法分配给乙方。

　　(3)提供_________________________________________________________________________

　　(4)为乙方提供__平方米的管理用房(包括__平方米的办公用房和__平方米的员工宿舍)，每月租金__元；

　　(5)负责向乙方提供一套小区工程竣工资料，并在乙方管理期满时收回；

　　(6)不干涉乙方依照法律或本合同的规定进行管理和经营活动；

　　(7)监督检查乙方管理情况，每半年考核一次。乙方未达到第六条规定的目标和指标，或因经营不善造成重大经济损失的，有权解除合同；

　　(8)负责确定本小区管理服务费的收费标准；

　　(9)委托乙方处理违反物业管理法律、法规和业主公约的行为，包括罚款、责令停工、责令赔偿经济损失、采取停水断电等措施，督促责任人不缴纳相关费用或无故拒不改正违法行为；

　　(10)协助乙方开展宣传、教育和文化活动，协调乙方与行政部门和业主的关系；

　　(11)政策规定由甲方承担的其他责任。

　　2.乙方的责任、权利和义务:

　　(1)根据有关法律法规，结合实际情况，制定住宅物业管理的规章制度；

　　(2)遵守各项管理法律法规和合同约定的责任要求，根据甲方授权对住宅物业实施综合管理，保证管理目标和经济指标的实现，承担相应的责任，自觉接受甲方的检查和监督；

　　(3)根据小区大、中修需要制定维修计划，报甲方审议批准后，从公共设施专项资金中领取所需维修资金；

　　(4)接受甲方对经营管理过程中财务账目的监督和报告，每月向甲方和住宅管理部门报送一次财务报表，每三个月向全体业主公布一次管理费收支账目；

　　(5)居住区公共设施不得擅自占用或改变。乙方如对住宅区配套项目进行修改、扩建，必须报甲方及相关部门批准后实施；

　　(6)乙方应本着高效、胜任的原则，在该住宅区设立管理机构和人员；

　　(7)建立本小区物业管理档案，负责及时记录相关变更；

　　(8)负责计算小区管理服务费的收费标准，并向甲方提供计算标准和依据，严格按照甲方审核批准的收费标准收费，不得擅自加价；

　　(9)有权根据甲方的委托和业主公约的规定，处理物业业主公约和物业管理规章制度；

　　(10)管理期满后，将所有专用房屋及相关财产、所有物业管理档案及相关资料移交给甲方；

　　(11)开展有效的社区文化活动和便民服务；

　　(12)有权聘请特许经营公司承担住宅物业管理的专项业务并支付费用，但不得将住宅物业管理的整体责任和利益转移给其他人或单位。

　　第五条物业管理目标和经济指标

　　1.各项管理指标应符合物业管理部门规定的标准，居住区应在乙方接管后_____年内达到标准。

　　2.确保年度收费目标为人民币_______________________________________________________________________________

　　第六条风险抵押

　　1.自本合同签订之日起三日内，乙方应向甲方一次性支付人民币_____元作为抵押风险。

　　2.如果乙方完成合同规定的经营目标和经济指标，甲方应在合同期满后三天内退还全部抵押款和银行活期存款利息。

　　3.如因甲方原因导致本合同无法履行，甲方应双倍返还抵押物，并赔偿乙方经济损失。

　　4.如因乙方原因导致本合同无法履行，乙方无权要求退还抵押款，并应赔偿甲方的经济损失。

　　第七条奖惩办法

　　1.在各项管理目标和经济指标全部完成的前提下，如有管理费节余，甲方将按节余的____%奖励乙方。

　　2.住宅区被评为国家级、省级、市级文明住宅区的，甲方分别奖励乙方人民币(国家级)、人民币(省级)、人民币(市级)；分别获得上级部门的个人奖励或相关荣誉的奖金；在乙方管理期间，如乙方获得的'文明社区称号被上级机关取消，乙方应将上述奖金及银行活期存款利息全部返还。

　　3.甲方未履行合同责任，影响乙方合同管理目标和经济指标，或给乙方造成直接经济损失的，甲方应予以赔偿或承担相应责任。

　　4.乙方未能履行合同责任或管理目标及经济指标的，甲方应责令乙方限期改正，情节严重的，处以元的罚款，直至解除合同，经济损失由乙方承担。

　　5.如因乙方管理不善或重大失误给居民造成经济损失或严重不便，应赔偿甲方或业主和用户的经济损失。

　　第八条合同的变更、补充和终止

　　1.本合同条款经双方协商后可以修改、变更或补充，以书面合同为准。

　　2.合同约定的管理期满，合同自然终止。双方如需续签合同，应在合同到期前三个月向对方提交书面意见。

　　3.合同终止后，在同等条件下，乙方可以参加甲方的管理投标，优先进行合同管理。

　　第九条其他事项

　　1.遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等))在本合同执行过程中造成经济损失的，双方应相互理解，共同协商，合理分担。

　　2.本合同自签署之日起生效；

　　3.本合同一式三份，甲乙双方及物业管理部门各执一份，具有同等法律约束力。

　　4.双方对合同有争议的，协商不成的，可以提交物业管理部门调解或向人民法院起诉。

　　5.________.

　　6.________.

　　甲方(盖章):_____乙方(盖章):______

　　代表(签名):____代表(签名):_____

　　时间:________天

公司委托合同4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计或公司产品商标设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托之事项：

　　甲方委托_________为其公司设计标志_________个，公司产品商标_________个。

　　二、委托设计费用：

　　公司标志设计单价为人民币_________元，公司产品商标设计单价为人民币_________元；

　　总价为：人民币_________元，（大写：_________）。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间）。

　　2、标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

　　3、如有相关设计，设计费用需另计，标志通过即付总项目费用的50%，余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计，标志通过即付所有余款。

　　四、乙方设计作品的时间，交付方式：

　　1、乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右。

　　2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

　　五、知识产权约定：

　　1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。

　　2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的'设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

　　3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利；

　　甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用；

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的30%费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效

　　本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

公司委托合同5

　　我xx(姓名)系xx(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的xx(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位xx(办理事件)。代理人在此过程中所签署的.一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

　　代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。

　　代理人:xx性别:xx年龄:x单位:xx

　　部门:xx职务:xx代理人身份证号码:xx

　　单位名称(盖章):

　　法定代表人(签字):

　　代理人(签字):

　　日期:xx年xx月xx日

公司委托合同6

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　根据国家有关法律、法规，经双方在平等、自愿的基础上共同协商，就甲方委托乙方进行维修服务事宜，达成合意，订立本合同。

　　一、维修物名称、型号价格、数量、金额、维修标准等

　　维修物名称：_________

　　品牌型号：_________

　　单价单位：_________

　　数量金额：_________

　　维修标准：_________

　　备注：_________

　　二、合同期限

　　合同有效期：_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止，如需续约，合同期满前一个月双方签订续约合同。

　　三、维修期限

　　免费保修期_________年，自乙方维修完毕经甲方验收合格之日起计算。

　　四、付款时间与方式

　　自合同签订之日起，每_________个月10日与乙方结算上个月发生的费用。乙方应向甲方提供当月实际发生维修款的发票，具体结算数额以送货单为准。甲乙双方根据结算数额安排每三个月进行一次付款。

　　五、双方的权利与义务

　　1、甲方在发现问题以后及时通知乙方，乙方在接到通知后12小时内，派人赶到维修现场，如果维修物不需要提走的，乙方应在第一时间内修复完毕，如果维修物需要提走的，自提走当日起48小时日内维修完毕并返还甲方，由此发生的一切费用已含在本协议的价款中；

　　2、乙方应当每2个月对维修完毕的维修物，免费检修一次，对发现的隐患应当及时排除；

　　3、乙方应当出具《授权委托书》指派维修人员到甲方指定地点进行维修，如需要提走的，需填写提收单；

　　4、甲方应当按照合同的约定履行向乙方支付款项的义务；

　　5、甲方不得在合同期内将维修设备交给第三方进行维修；

　　6、乙方维修甲方的维修物应当严格按照双方约定的标准，没有约定按国家标准，确保维修质量和安全。

　　六、违约责任

　　1、乙方未能按照合同的约定修缮设备或者在质保期间维修物不能正常使用或有安全隐患的，乙方应该按照每次结算额的%作为对甲方的违约金，因为维修物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的.，乙方承担赔偿责任；

　　2、乙方在维修期间发生维修器材丢失的，应当照价赔偿；

　　3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承担违约责任。

　　七、争议的解决

　　双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地（天津市南开区卫津南路76号）人民法院诉讼解决。

　　八、双方约定的其他事项：

　　九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　甲方授权代表：_________

　　乙方授权代表：_________

　　签约日期：_________

公司委托合同7

　　本人_________系_________建筑有限责任公司的法定代表人，现委托_________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________村庄道路硬化项目签订合同、资金结算有关事宜，其法律后果由我方承担。

　　委托期限开工至工程全部竣工验收

　　代理人无转委托权。

　　投标人：_________建筑有限责任公司（盖单位章）

　　法定代表人:（签字）

　　身份证号码：

　　委托代理人：（签字）

　　身份证号码：

　　年月日

公司委托合同8

　　原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

　　委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

　　被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

　　法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于XX年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员傅旭光参加的合议庭，于XX年9月15日公开开庭进行了审理，书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

　　原告杨林诉称：XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

　　原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：

　　1、被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;

　　2、XX年7月10日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;

　　4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

　　5、XX年7月10日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

　　6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;

　　7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

　　8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

　　被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。

　　被告没有向法庭提交证据材料。

　　以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

　　根据以上认定的证据，以及原告的陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：

　　XX年7月10日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的`《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。

　　本院认为，XX年7月10日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于XX年7月10日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

　　案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

　　审判长过伟国

　　审判员雷达

　　人民陪审员傅旭光

　　二○○九年九月十八日

　　代理书记员 xxx

公司委托合同9

　　致:xxx公司

　　我单位现委托xx(姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行x工作。该委托代理人的.授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xx过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。

　　代理人无权转换代理权。特此委托。

　　代理人姓名:性别:

　　年龄:xx职务:

　　身份证号码:

　　(代理人签字样本)

　　日期:年月日

　　竞标申请人(盖章):

　　法定代表人(签字):

　　附:委托代理人身份证复印件

公司委托合同10

　　原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

　　委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

　　被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

　　法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于__年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员傅旭光参加的合议庭，于__年9月15日公开开庭进行了审理，书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

　　原告杨林诉称：年月日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

　　原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：

　　1、被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;

　　2、年月日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;

　　4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

　　5、年月日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的.加盟合作关系;

　　6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;

　　7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

　　8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

　　被告没有向法庭提交证据材料。

　　根据以上认定的证据，以及原告的陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：

　　年月日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。

　　本院认为，年月日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于年月日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

　　案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

　　审判长过伟国

　　审判员雷达

　　人民陪审员傅旭光

　　年月日

　　代理书记员 ___

公司委托合同11

　　用人单位：

　　法定代表人身份证明书为我单位法定代表人（负责人）

　　性别：职务：单位地址：

　　法定代表人（负责人）签字：

　　授权委托书

　　成都高新区劳动监察队：

　　依照法律规定，现委托下列人员为我方代理人：

　　（1）姓名：性别：电话：

　　工作单位：职务：

　　（2）姓名：性别：电话：

　　工作单位：职务：

　　委托事项：提交相关材料，领取相关文书，接受询问调查等。委托权限：一般代理□特别授权□（√选）

　　备注：

　　1、委托人由法定代表人（负责人）签字；

　　2、受委托人提交身份证明复印件。

　　委托人：

　　受委托人：（单位盖章）年月日

公司委托合同12

　　委托人：（下称甲方）

　　受托人：（下称乙方）

　　借款人：（下称丙方）

　　经三方友好协商，就委托贷款事宜达成如下协议：

　　一、甲方一次性向乙方提供人民币的资金，并委托乙方一次性贷给丙方、

　　二、贷款期限为月、（从起至止）

　　三、贷款利率：

　　四、甲方将委托的资金拨入乙方在银行开立的账户内，乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的账户、

　　五、丙方同意向乙方支付委托金额的.0、6%作为委托贷款手续费，于乙方拨款前由丙方一次性支付、

　　六、贷款用途为流动资金、

　　七、借款偿还：本贷款属委托性贷款，丙方不得以任何理由要求展期、丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息、本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方、

　　八、丙方归还贷款时，应将款项划至乙方在银行开立的账户、乙方收到资金后将款项划至甲方在银行开立的账户内、

　　九、风险责任：本贷款本息收回风险由甲方承担，乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息、

　　十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释、

　　十一、本协议从三方签字之日起生效，至丙方还清本息时即自动失效、本协议正本叁份、

　　甲方：乙方：丙方：

　　（公章）（公章）（公章）

　　代表签字：代表签字：代表签字：

公司委托合同13

　　委托方：________（以下简称甲方）

　　受托方：________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定，现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作，达成如下协议，以便共同遵守。

　　一、甲、乙双方均持有有效营业执照，并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果，甲方应当承担赔偿责任。

　　二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安排运输。

　　三、订舱时，甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书，并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方，保证委托书内容的完整性，其中应当包括但不限于所托运货物之件数，重量，体积，目的`港，装船日期，货物品名(中英文品名)。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。如果委托书内容未注明，由此可能产生的一切风险、责任和费用均由甲方承担。同时，甲方需于委托书上注明本协议编号，以免丧失协议内容之权利。

　　四、订舱内容要求更改或取消时，甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方，并与乙方的相关操作人员书面确认，并承担由此产生的一切风险和额外费用;若货物已进港或已离港，则乙方有权视情况决定拒绝更改。

　　五、甲方应当保证每月向乙方委托出口运输业务量不少于_________。乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。

　　六、甲方同意按以下第_________种方式确认费用，本协议运价(由我司代收代付承运人，费用由运费和佣金组成)可根据市场价格的变动作相应调整，经双方确认后生效。乙方为甲方垫付的额外费用实报实销。

　　.乙方在甲方保证上述委托运输业务量的前提下，乙方按下述优惠价向甲方结算普通干货箱包干定额费：

　　自拖箱：人民币_________元xx年，到期双方无异议则自动顺延一年，本协议一式四份，双方各持二份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同14

　　(受理单位名称)：

　　兹有我司需办理(办理的事项)等事务，现授权委托我司员工：xxx性别：xx身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往贵处(司)办理，望贵处(司)给予接洽受理为盼!

　　法人代表(签字)：

　　(单位名称)(盖章)

　　年月日

　　法人授权委托书

　　(受理单位名称)：

　　现授权我司员工xxx性别：xx 身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx 授权其办理以下权限：

　　授权日期：年月日授权有效期至：年月日。请贵处(司)接洽!

　　法人代表(签字)：

　　(单位名称)(盖章)

　　年月日

　　授权委托书

　　委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的，写明单位名称)

　　被委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的，只写姓名和所在律师事务所名称)

　　委托人因xxxx(写明案件性质及对方当事人)一案，委托xxx为xxxx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人)，代理权限如下：

　　(委托刑事案件的辩护人，只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进行辩护”)

　　(委托经济、民事、行政等案件代理人的`，须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围，如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)

　　委托人：(签名或盖章)

　　被委托人：(签名或盖章)

　　xxxx年xx月xx日

　　委托书

　　____公证处：

　　我作为 (单位) 的法定代表，委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)

　　为全权代表，与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

　　本委托书有效期自年月日至年月日。

　　委托单位：

　　法定代表(签字)

　　年月日

　　授权委托书

　　委托人： xx 身份证号： xx

　　被委托人： xx 身份证号： xx

　　委托事项：代为领取硕士毕业证书和学位证书

　　委托权限：

　　1.代为提交有关材料

　　2.代为签收领取证书及送达证书给委托人

　　委托时限：自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

　　备注：本委托书一式三份。签字生效。

　　委托人签名：

　　委托人电话：xx

　　被委托人签名：

　　被委托人电话：xx

　　委托日期： xx 年 06 月 15 日

　　附件：

　　1. 委托人身份证复印件

　　2. 被委托人身份证复印件

　　(本授权委托书共壹页)

　　个人授权委托书

　　委托人： xx 身份证号： xx

　　被委托人： xx 身份证号： xx

　　委托事项：xxxx

　　委托权限：

　　1.xxxxx

　　2.xxxxx

　　委托时限：自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

　　备注：本委托书一式三份。签字生效。

　　委托人签名：xx

　　委托人电话：xx

　　被委托人签名：xx

　　被委托人电话：xx

　　委托日期： xxxx 年 xx月 xx 日

公司委托合同15

　　委托人：(下称甲方)

　　姓名：身份证：

　　通讯地址：联系电话：公司名称：

　　通讯地址：联系电话：

　　受托人(下称乙方)

　　姓名：身份证：

　　通讯地址：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的经营原则，经双方充分协商，就委托经营**公司项目，订立本协议，谨以共同遵守：

　　第一条：甲方自愿将自己原经营的**公司委托给乙方实行统一经营管理，包括公司名称、各种证件，所有公用及辅助设施，甲方不参与生产经营管理。

　　第二条：在本协议有效期内，甲方不得与任何第三方签订租赁合同。

　　第三条：本协议有效期自双方签订之日起至年月日。(有效期年)

　　第四条：甲乙双方同意在协议签订后的第三年开始计回报金。

　　1、甲方同意乙方在协议签订后第一年亏损1000万元人民币。

　　2、乙方第二年零利润上交。

　　3、乙方在第三年开始按年利润的25%上交给甲方。

　　4、乙方负责确保在岗工人工资按国家政策发放。

　　第五条：协议签订后公司所有产生的政策性费用及会议费、办公费、差旅费、招待费等由乙方负责。

　　第六条：由乙方在生产经营过程中，进行的大修、改造、改扩建等项目形成固定资产的，产权归乙方所有，解除协议时由甲方按照国家相关规定、程序购买此项固定资产。

　　第七条：各级管理机构和管理人员的配臵使用，由乙方负责。

　　第八条：甲方原有的财账、债权纠纷与乙方无关。

　　第九条：甲方的权力及义务

　　1、按本协议约定收取定额回报金的权利。

　　2、监督乙方在生产经营过程中遵守法律、法规的权利。若因乙方发生违法经营可能造成行政、经济上的责任，甲方有权向乙方提出书面整改意见。若乙方收到甲方书面整改意

　　见三个月个不能改正时，甲方有权要求终止合同。

　　3、甲方有权对生产设施进行监督检查。

　　4、甲方有义务为乙方提供一个良好的外部经营环境，负责办理公司的.消防、环保、安全等方面的许可证手续，发生影响委托经营时应承担相应责任。

　　5、甲方保证乙方公用设施的正常使用。如：水、电、汽、路等(上级水电部门限水、限电、检修等特殊原因导致停水、停电除外)。

　　6、甲方不得无故干扰乙方的自主经营权、人事权。

　　7、因诉讼、仲裁、发生民事纠纷案需办理有关手续的，甲方有义务提供相应手续和帮助，费用由乙方承担。

　　第十条：乙方权利和义务

　　1、委托经营期间，甲方出让本协议约定之外产权时，同等条件下，乙方享有优先权。

　　2、委托经营期满后，甲方需继续委托经营或出让产权时，同等条件下乙方享有优先权。

　　3、乙方有权获取定额回报金之外的收益。

　　4、乙方有权在生产经营需要的情况下，对厂区或设备进行改造和改扩建。

　　5、乙方有义务选派有较高水平的管理人员，不断提高管理水平，创造更大利润效益。

　　6、乙方有义务遵守国家法律、法规进行生产经营、杜绝非法经营。

　　7、乙方有义务对委托经营期间的安全、环保等生产问题负责。

　　8、乙方有义务对生产设备，厂区进行日常维护与养护。

　　9、按约定的方式向甲方缴纳约定的回报金。

　　10、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。

　　第十一条：违约责任

　　如果一方不履行本协议或履行本协议不符合约定或单方终止合同的，应当承担违约责任，由此给对方造成损失的应当承担全部赔偿责任。

　　在委托经营期间内若遇不可抗拒的原因(如重大政策调整，政府征地或上级指令造成不能生产经营，重大自然灾害等)须解除协议的，双方互相免责。

　　第十二条：本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方自行协商解决，如协商无果，任何一方均可向当地人民法院起诉对方。

　　第十三条：本协议未尽事宜，双方另行协商，所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。

　　第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

　　第十五条：本协议自双方授权代表签署之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　签署时间：年月日签署时间：年月日

【公司委托合同】相关文章：