工程转让合同

时间:2024-11-12 03:24:47 合同 我要投稿

工程转让合同

  随着人们法律意识的加强,很多场合都离不了合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的工程转让合同,欢迎阅读与收藏。

工程转让合同

工程转让合同1

  转让方: (甲方)

  受让方: (乙方)

  经双方友好协商,以上协议当事人就甲方名下的 网球中心工程及相关土地使用权转让事宜达成以下协议:

  一、项目概况

  1 建设用地情况:项目用地位于北京市 。总建设用地平方米,总建筑面积平方米,其中地上建筑面积 平方米,地下建筑面积 平方米,容积率。详见规划审批文件。

  2 政府审批文件:

  取得规划意见书、

  建设用地规划许可证、

  建筑工程规划许可证;

  取得《国有土地使用证》,已经签订《北京市国有土地使用权出让合同》;

  3工程现状为:

  二、转让方式

  1. 甲方按在建工程转让的方式将项目整体转让给乙方,所转让项目符合《北京市城市房地产转让管理办法》第十条的规定。

  2 .转让手续的办理:按照北京市国土资源局的规定,按土地使用权转让(有在建工程)的程序进行。

  甲乙双方应于本协议签订后 日内,完成项目转让,即将本项目国有土地使

  用权手续办理至乙方名下,并且将规划、施工许可等政府审批文件相应变更至乙方名下。

  3 .转让价款的支付:

  3.1总转让价款为 人民币6000万元。

  3.2本协议签订后10日内,乙方支付20xx万元作为首付款,

  3.3甲方按现状工业用地性质办理过户手续。将土地使用权转让文件、手续准备完成,提交给国土资源局,取得受理通知单后10内, 乙方应当向甲方提供4000万元的履约保函,作为后续4000万转让款的担保。

  3.4乙方将在 (位置)甲方拥有使用权的土地上(具体详见附件图)为甲方建设施工造价约4000万元的写字楼一栋(约一万平方米,该建筑要求达到的`标准为包括但不限于内外装修齐备,各项设施齐备,达到可用于出租的标准,建设标准双方将制定具体细则作为本合同的附件),甲方将全程委派人员监督该工程的建设。双方同意以该建筑的施工造价折抵乙方应当支付的转让款。最终该写字楼的施工造价由双方按该建筑工程的成本价进行核算,高于4000万的部分,甲方向乙方按实际补偿;如工程造价低于4000万的,乙方对甲方按实际补偿。

  3.5乙方负责为甲方建设的写字楼工程,应当保证在甲方转让的该土地招拍挂上市后1年内(最迟 天)完成建设并交付甲方验收。如乙方延迟竣工或延迟向甲方交付的,乙方应当按4000万元 的万分之3每日的标准向甲方支付违约金。同时甲方有权选择要求乙方继续交付写字楼或者要求乙方按4000万现金支付甲方。

  3.6本合同涉及的所有土地、建筑物转让过户中发生的相关税、费均由乙方承担。

  4.甲方将协助乙方将本项目用地规划性质变更为非工业用地,完成时间力争于20xx年6月30日前(因须由规委审批,故不做确切保证,时间可以延后)。 如本项目涉及的土地性质不能变更为规划非工业用地的。乙方可以退还该土地,甲方退还乙方首付款20xx万及利息(银行同期存款利息),本合同解除。 另外,甲方将协助乙方将南海两地块用地性质变更为非工业用地,完成时间力争于在20xx年6月30日前。

  三、阶段性共管

  在本协议签订后,乙方支付第一笔款项后,乙方即可以向甲方派出管理人员,协调和促进双方的项目转让工作。

  在完成土地使用权转让之前,甲乙双方可以成立管理委员会,共同管理项目。具体事宜另行订立协议。在此期间,甲、乙双方采取对甲方进行阶段性共管的方式完成本项目的运作。

  四、移交

  在甲方将工程移交给乙方时,应相应地做好与施工单位、设计单位、监理单位的工作移交,确保乙方顺利接收在建工程。移交时,甲方应将所有项目文件、资料的原件移交给乙方。

  五、 违约责任

  1、 本协议生效后,任何一方违反本协议均视为违约。逾期完成合同义务或逾期付款的,违约方应按照应付款(或已收款)总额的日万分之二的标准向守约方支付违约金。

  2、在进行房地产项目转让、过户时,对本项目进行的土地(房地产)评估价,对甲乙双方和项目公司没有约束力;评估工作及评估结果仅作为办理项目转让手续的文件使用和作为计税(费)的依据。

  3、甲乙双方无故终止本合同的,违约方应当向对方支付 万元的违约金。

  六、合同的终止

  1.本合同因下列原因而终止:

  1.1.本合同正常履行完毕;

  1.2.合同双方协议终止本合同的履行;

  1.3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要。

  2.对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的,则各自承担所受到的损失。

  七、争议的解决

  1.合同双方应通过友好协商解决;如果经协商不能达成协议,则双方同意在本项目注册所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  2.在诉讼期间,除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外,合同其余部分应继续履行。

  八、合同的补充、修改和变更

  1.双方协商一致,可以对本合同进行补充、修改或变更。

  2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

  3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

  九、协议的生效时间、文本及其它约定

  1.本协议自各方签字盖章之日生效。

  2.本协议一式四份,甲方、乙方各执二份,具有同等法律效力。

  3.对本合同,各方必须亲自履行,未经对方书面同意,不得转让合同的权利或义务。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_______ 代表人(签字):_______

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_____________ 签订地点:_____________

工程转让合同2

  售设备方(简称为甲方):

  购设备方(简称为乙方):

  为了明确机械买卖双方各自应承担的法律责任及义务,经转让双方协商自愿签定以下协议:

  一、甲方依次将车主的转让给乙方。

  1号吊车机械型号为__,出厂编号为__,发动机号为__,双方达成转让金额为__元(人民币),大写(人民币)__元

  2号吊车机械型号为__,出厂编号为__,发动机号为__,双方达成转让金额为(人民币)__元,大写(人民币)__元

  3号吊车机械型号为__,出厂编号为__,发动机号为__,双方达成转让金额为(人民币)__元,大写(人民币)__元4号吊车机械型号为__,出厂编号为__,发动机号为__,双方达成转让金额为(人民币)__元,大写(人民币)__元,

  二、设备提货方式及地点:__方自提,交接地点为__。

  三、在该机械移交前,甲方对机械的合法性负责(包括该机械及该机械所发生的`经济纠纷)。该机械自移交车之日起(时间__年__月__日起)所发生的经济活动均由乙方负责,与甲方无关。

  四、甲乙双方友好协商,在签定本转让协议后,本机械所有权归乙方所有,随车工具以本机械现有为准。

  五、因双方交易机械设备为旧设备,故双方签定协议时均对本机械工作状况表示认同和接受。协议签订后,甲方对该机械所发生的任何故障和不安全事故不承担任何责任。

  六、未尽事宜,经双方协商可以签订补充条款,补充条款与本协议具有同等法律效力。

  七、该协议书一式两份,双方签字后生效,双方不得违约,不得对成交金额及其他事项提出异议。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  甲方(卖方):住址: 身份证号: 联系电话:

  乙方(买方):住址: 身份证号: 联系电话:

  经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的挖掘机转让给乙方一事达成一致协议如下

  一、挖掘机品牌:型号: 机号:

  二、转让价格为人民币(大写): 元

  三、甲方承诺对上述转让的挖掘机享有合法的完全的所有权,乙方给予该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主张挖掘机的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。

  四、甲方对出售的机械在 年 月 日之前的任何经济纠纷负有全部责任,且责任与乙方无关。

  五、乙方应在 年 月 日前一次性将货款付至甲方账户。

  六、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。

  七、其它约定事项

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程转让合同3

  甲方(卖方):

  住址:

  身份证号: 联系电话:

  乙方(买方):

  住址:

  身份证号:联系电话:

  一、挖掘机品牌: ,型号: ,机架号: ,发动机号: 。

  二、转让价格为人民币(大写)元。

  三、甲方出售该设备提供该机出厂合格证,购机发票,进口设备提供进口报关单等有效证件。

  四、甲方承诺对上述转让的设备享有合法的完全的所有权,乙方给予该承诺购买上述设备,如因第三人向乙方主张该设备的'所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。

  五、甲方对出售的机械在 年 月 日之前的任何经济纠纷负有全部责任,且责任与乙方无关;若因甲方尾款未付清造成GPS卫星定位系统锁机后所造成的任何损失等误工费均由甲方向乙方负责赔偿。

  六、该机若是甲方偷盗或来路不明的,甲方将负全部法律责任。

  七、乙方本着互相信任的情况下预付定金人民币元,大写年月日将该设备提走,如在订金预付时间范围内甲方把该设备处理给他人或其他原因不卖给乙方,甲方将承担订金的3倍作为违约金,赔偿给乙方作为损失。

  八、甲方在自己的场地上负责将该机设备安全装上乙方的运输车上,保证乙方顺利离开,乙方将一次性付清余款,协议后该机产权属乙方所有。

  九、为了双方共同遵守,特订立此协议,甲方需提供身份证复印件附合同上。

  十、此协议一式两份,甲乙双方各执一份签字(或按手印)后立即生效。

  甲方签名: 乙方签名:

  年 月 日 年 月 日

工程转让合同4

  转让方:_________(下称“甲方”)

  地址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  受让方:_________(下称“乙方”)

  地址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  鉴于:

  1._________年_________月_________日,_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》,将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方;

  2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

  甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本合同,共同遵守执行。

  第一条标的物

  甲方转让给乙方的标的物为:

  位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。

  第二条价款及支付

  一、价款

  甲方转让房产总价格为人民币_________元。

  二、支付

  1.本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元;

  2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元:

  A.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

  B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

  C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。

  3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元。

  第三条税费

  1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;

  2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

  第四条双方义务

  一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下:

  1.甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;

  2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项:

  A.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;

  B.开具售房发票;

  C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

  二、乙方义务

  1.如期支付房产转让款;

  2.协助办理房产权属证书。

  第五条合同变更与解除

  一、修改本合同须经双方协商一致并签署书面补充合同:

  二、出现下列情形之一,甲方有权解除合同:

  A.乙方逾期付款超过120个工作日;

  B.乙方未能协助甲方办理房产证书。

  三、出现下列情形之一,乙方有权解除合同:

  A.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;

  B.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

  C.甲方对房产的权益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

  D.未经乙方书面同意,甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

  四、解除合同书面通知到达相对方之日起,本合同即告解除。

  五、本合同解除之日起5个工作日内,甲方将已收取的房产转让款退还乙方。

  六、本合同的解除不影响违约方承担违约责任。

  第六条违约责任

  任何一方违反本合同规定,须赔偿相对方因此遭受的损失。

  第七条合同的变更

  当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。

  第八条合同附件

  本合同附件包括但不限于:_________。

  第九条不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十条争议的解决

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十一条权利的保留

  任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

  第十二条后继立法

  除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

  第十三条通知

  本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

  前款中的.“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

  一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

  第十四条合同的解释

  本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

  第十五条生效条件

  本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  第十六条其他

  本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

工程转让合同5

  甲方(转让方):

  乙方(受让方):

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,明确双方权利和义务,共同签订如下合同,并商定以下条款:

  一、甲方将自有的工程机械一台,机身号为 ,发动机编号为 ,生产日期为 年 月 日, 已工作时间为 小时,价格为 元,转让给乙方所有,归乙方使用支配。

  二、甲方出售的该工程机械 转让前的所有债权债务纠纷由甲方负责,与乙方无关,甲方保证其所转让的工程机械没有设置任何抵押、质押或其他担保权,不受任何第三人的'追索;转让后,乙方所有债权债务纠纷由乙方负责,与甲方无关。

  三、甲乙双方一经签订本合同乙方就将总购机款的 %计 元通过银行转账支付给甲方,同时甲方也将机械型号为 ,发动机编号为 ,机身编号为 的工程机械一台交付给乙方,甲方交付工程机械的同时交付原始购机发票、合格证、说明书、购机资料、随车附件等物品给乙方, 方负责联系合法运输车辆将该工程机械运输到目的地 ,运输费用 元由 方承担,工程机械到达目的地后,乙方于 日内将 一余下的 %购机款 元支付给甲方。

  四、五、甲方必须保证本机属于合法拥有,如属于盗窃等赃车,由甲方承担法律责任,与乙方无关;甲方必须保证本机的生产日期、工作小时、原始购机发票等资料是真实有效的,本工程机械没有进行翻新、更换机身铭牌、修改工作时间表、改换生产日期等等虚假欺骗行为。

  六、甲乙双方如有违约必须赔偿对方的所有损失,并支付20%的违约金;如合同有未尽事宜,甲乙双方共同协商解决,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应积极友好协商解决;协商不成,向人民法院起诉;本合同自双方签字起正式生效,甲乙双方各执一份,共同遵守。

  甲方(转让方): 乙方(受让方):

  身份证号: 身份证号:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

  见证人: 身份证号:

  年 月 日 电话:

工程转让合同6

  编号:

  甲方:

  乙方:

  根据合作建房合同《编号: 》,经甲乙双方充分协商,由甲方以总价万元包干价将自动化科学技术大楼整体项目及现状(已完成基础工程、主体框架一层和二层框架柱),建筑面积约平方米转让给乙方(含现施工现场钢筋、模板、机械设备等),乙方不再支付下述费用(原有班组工人工资发放、退场及工地已施工所剩余模板、木方、钢筋和其它现有原材料所欠的货款由甲方支付),甲方同时将该项目原来所有的60%股权全部转让给乙方。

  1 总价及付款方式

  乙方支付甲方费用按总价比例支付(签订协议后7日内支付总价的40%计350万元、竣工后待广东省科学院自动化工程研制中心支付700万工程款时再支付余款的30%计120万元、竣工验收后收回广东省科学院自动化工程研制中心支付全部工程款后付清余款计90万元),以上款相均不计息。

  2 工期

  甲方应办理工期顺延手续180天,按原合作建房合同《编号: 》中工期顺延(如果因为亚运延期则相应推迟)。

  3 责权

  1)乙方应保证充足开发资金、负责本项目±00以上部分的`建筑工程款的投入资金,负责指派工程部项目负责人三名(工程部经理一人、财务会计一人、工程部副经理一人)参与项目公司开发建设,所有项目受益归乙方。

  2)甲方对上述项目没有向乙方交底的外债负有永久责任,如果发现在甲方清单外还有欠债,与乙方没有任何关系,绝不在乙方转包的总金额内支出。

  3)甲方在乙方支付350万元时将工地场地、材料及四证文件、施工许可证、技术资料、图纸、设备设施移交乙方,清退现场工人及材料商,由乙方自主经营、自负盈亏。但甲方自始至终有协助乙方收回工程款的义务。乙方也有向甲方提供工程相关进展情况的义务。

  4 免责

  1)如果乙方没有按合同规定收回投资,则乙方给甲方的还款顺延。

  2)甲方退场后,如果有任何原来该项目的管理人员或者工人在工地闹事,全部责任归甲方。

  5 其它

  本协议书违约金 元。

  本协议书一式四份,双方各执二份,自首笔资金到位之日起生效。

  甲 方:

  乙 方:

  签约人:

  签约人:

  身份证:

  身份证:

  电 话:

  电 话:

  日 期:20_年8月2日

  日 期:20_年8月2日

工程转让合同7

  甲方:________________

  乙方:________________

  丙方:________________

  乙、丙方合伙承包甲方的苏仙区________工程。现甲、乙、丙方经平等协商一致,丙方同意乙方退出合伙关系,甲、乙、丙方均同意由丙方继续承包乙方、丙方承包甲方的苏仙区________工程。在前述前提下,甲、乙、丙方依据平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《苏仙区工程转让合同责任书》转让给丙方承包事宜,特签订本协议,其约定如下:

  一、甲、乙方于20年月日签订的《苏仙区工程转让合同责任书》(详见附件)。甲、乙、丙方均同意将《苏仙区工程转让合同责任书》的乙方变更为丙方,由丙方履行甲方与乙方签订的《苏仙区工程转让合同责任书》的各项条款。

  二、甲、乙、丙方均同意乙方已经施工建设的工程转让费为人民币33624600元,丙方从签订合同之日起,最迟不超过20年月31日,向乙方一次性支付该笔转让费,通过银行转账的方式将该款项打入乙方的.银行账号___________,若丙方未如期支付该笔费用,则丙方的每日逾期违约金按照转让费的千分之二计算。若丙方未按约定向乙方支付转让费和违约金,则该项费用计入丙方的工程款,甲方必须优先将该笔费用从其应支付给丙方的工程款直接抵扣给乙方。

  三、甲、乙、丙方均同意乙方已经施工建设的工程款为33624600元,三方均同意将该笔款项计入丙方承接苏仙区工程的工程款。

  四、该转让合同签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方无关。合同签订之日前乙方所建工程下欠的债务由丙方承担,与乙方无关。

  五、本合同产生的纠纷,由甲方、乙方、丙方协商解决,协商不成,向郴州市中级人民法院起诉解决。

  六、本合同至甲方、乙方、丙方签字、盖章之日起生效。

  甲方:________________乙方:________________丙方:________________

  日期:________________日期:________________日期:________________

工程转让合同8

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  现经甲、乙双方反复协商,就广西_____县幼师1#楼砌砖一达成如下协议:

  一。甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米13。7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架,二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

  二。结算方式:_________________每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

  三。质量及进度均按____________公司的要求为准。

  四。乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

  五、安全生产。乙方要确保安全生产,要按安全规范进行施工,杜绝一切安全事故的.发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的____%罚款。

  六、砌砖工程合同的范本一式两份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。

  七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

  甲方:_________________乙方:_________________

  日期:_________________日期:_________________

工程转让合同9

  甲方(转让方):_________________

  身份证号:_________________

  乙方(受让方):_________________

  身份证号:_________________

  经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,现双方就新郑市黄水河景观绿化工程转让事宜,达成如下条款,以便共同遵守。

  一、工程情况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:________________

  3、承包范围:_________________道路工程、土石方工程以及施工图内容。

  4、已由甲方与原建设单位签订了工程建设协议书。

  5、甲方已向原建设单位交纳了工程履约保证金。

  二、双方责任

  1、甲乙双方经友好协商,甲方同意将项目整体转包给乙方进行施工,乙方负责履行甲方与原建设单位签订的施工承包合同,承担合同中约定的建设施工任务;甲方仍旧以原来施工承包方的身份,负责配合乙方履行与原建设单位签订的施工承包合同中的责任与义务。

  2、甲方支付给原建设单位伍万元的工程履约保证金以及甲方前期本工程所用费用伍万元(共计壹拾万元)在转让协议签订前由乙方交于甲方。工程转让费按工程最终决算价的5%结算,在每次工程款到账时扣除。甲方不负责税务问题。

  3、乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的`约定和国家有关工程的法律法规进行施工,承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任,严格履行原施工合同。

  4、甲方在工程转让后,继续以原建设单位签订的施工合同中的施工法定代表人的身份与建设单位办理工程的相关事务(如:_________________结算、验收、工程款手续以及施工中存在的其他事务)。

  5、甲方与原建设单位签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行,乙方在经营活动中,若出项安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

  6、本协议签订后,甲、乙双方不得把本项目转让给第三方,如单方违规,则向对方赔偿工程总造价的作为违约金。

  7、双方对本协议的签订与履行须严格保密,未经对方同意,不得将本协议的内容透露给任何第三方,因泄密而造成对方损失的,需承担因涉密而遭受的一切经济损失。

  三、甲方的基本权利和义务

  1、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。

  2、甲方在本协议生效之后,负责向乙方提供工程相关资料。

  3、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

  4、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

  四、乙方的基本权利和义务

  1、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

  2、一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

  3、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

  4、负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主解决。

  5、认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

  6、若乙方无正当理由单方终止本协议,其造成的损失全部由乙方承担。

  7、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

  甲方(盖章):___________

  乙方(签名):___________

  代表(签名):___________

  ____年_____月_____日

工程转让合同10

  甲方(卖方):

  住址:

  身份证号:

  联系电话:

  乙方(买方):

  住址:

  身份证号:

  联系电话:

  经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的挖掘机/工程机械转让给乙方一事达成一致协议如下:

  一、挖掘机/工程机械概况

  品牌:

  型号:

  机号:

  二、转让价格:RMB 元。

  三、甲方承诺对上述转让的挖掘机/工程机械享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述挖掘机/工程机械。如因第三人向乙方主张挖掘机/工程机械的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。

  四、挖掘机/工程机械现状已由双方确认。因该挖掘机/工程机械系二手旧机,甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该挖掘机的现状以及日后运行可能出现的`问题均已了解。

  五、乙方应在 年 月 日前一次性或分期(明细)将货款付至如下账户:

  付款迟延的,乙方按欠款额的日千分之 向甲方支付违约金,迟延超过 天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  六、挖掘机/工程机械由甲方于 年 月 日,在 交付给乙方,乙方采取现场验收的方式进行验收,乙方对于挖掘机/工程机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的,应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决,交付后即视为验收合格。

  甲方应在交付挖掘机时将产品合格证原件及购机发票原件交付给乙方,未有前述合法证明文件的,乙方有权拒绝接受挖掘机/工程机械的交付并解除本合同,合同解除的,甲方应将已支付的货款全额退还乙方。

  七、挖掘机/工程机械交付后,因该挖掘机/工程机械的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担,包括挖掘机/工程机械本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失。如甲方在挖掘机/工程机械交付后承担了上述责任,甲方有权向乙方追偿。

  八、因履行本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。

  九、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

工程转让合同11

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  丙方:_________________

  甲、乙双方于 年 月 日签订了《建设工程施工合同》,约定甲方将位于乡的“示范基地工程”发包给乙方施工。现甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上,经充分协商,就甲方将该《建设工程施工合同》中自己的权利义务转由丙方享有和承担事宜,订立如下协议:

  一、甲、乙、丙三方一致同意,自本协议签订之日起甲方在上述《建设工程施工合同》中所享有的`权利全部转归丙方享有,义务全部转由丙方承担。

  二、本协议签订之前乙方向甲方履行的合同义务视为乙方已向丙方履行,甲方向乙方履行的义务视为丙方已向乙方履行。

  三、本协议签订后,乙丙两方重新签订一份《建设工程施工合同》作为前述《建设工程施工合同》的替代。如新签订的合同与原甲乙两方签订的前述《建设工程施工合同》不一致的,以新签订的《建设工程施工合同》为准。

  四、甲方与丙方关于合同权利义务转让的内部条件,由该双方自行协商解决,与乙方无关。在本协议合同权利义务转让前,依照该《建设工程施工合同》甲、乙方之间若有未结清之权利义务的,由甲乙双方自行结清,与丙方无关。

  五、本协议一式叁份,甲、乙、丙各持一份,具有同等法律效力,均自本协议签订之日生效。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  丙方:_________________

  代表人:_________________

  代表人:_________________

  代表人:_________________

  协议签署日期: 年 月 日

工程转让合同12

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程概况:_________________

  1、工程名称:_________________d栋。

  2、工程地点:_________________

  二、工程承包方式及承包价格

  1、以包工包料形式按1269元/㎡包干结算

  7、规范建筑市场行为,不得拖欠和克扣民工工资。

  八、付款方式:_________________1、按层付工程款(备注:_________________每层完工后付工程款,基础不付工程款)。主体每层按平方造价付工程款60%。内、外装饰按每层平方造价付工程款25%,竣工验收合格按平方造价付工程款5%,资料备案到位按平方造价付工程款5%,剩下5%作质保金一年,一年到期付清5%质保金。

  2、挡土墙付款方式按每月工程量付定额直接费总造价85%结算付款。

  九、履约金的交纳及返还办法:_________________

  1、合同签订时,乙方向甲方交纳履约保证金人民币陆佰万元整,签约当天交人民币壹佰万,5个工作日内交人民币叁佰万,余款在20个工作日内交剩余人民币贰佰万。

  2、转换层完工退还履约金壹佰万元整,到主体第十层完工退还履约金壹佰万元整,主体全部完工退还履约金壹佰万元整。

  十、结算方式

  1、以包干价加签证工程量结算。

  2、包干建筑面积以房地局产权面积为准

  3、在施工中有增减部分工程,按设计变更签证,结算按湖南省20__建筑消耗定额计算,人工土建按62.5元/工日,水电安装按62.5元/工日,装饰装修按75.5元/工日,材料按市场价加采保费和运费。按综合费用计取27%。(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用)

  4、挡土墙结算方式套用增减工程量结算方式。

  5、材料价格超过5%调价,调价按当时市场价减附表二材料所定基价。材料价格浮动在5%以内不予调价6、材料基价见附表二

  十一、违约责任

  l、乙方如延迟工期不能按照合同约定的时间竣工,超过10天以后每延期一天,甲方按工程总造价的3予以处罚,从工程款中扣除。

  2、乙方因工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方必须立即进行返工,其费用乙方自行承担:_________________若返工后还是达不到质量标准的`,则自动退场,并赔偿甲方相应损失。

  3、乙方若无能力在规定时期内履行自筹资金,未完成部分施工责任,视为违约,甲方有权接管乙方施工单位的施工任务,并将乙方交纳甲方的履约保证金抵交违约罚款,乙方自动退场,甲方只按乙方已完成工程量的80%进行结算。

  4、由于甲方未按合同要求支付工程款影响乙方施工超过10天,每个月甲方要支付乙方的基本工资、设备折旧、工程垫付资金利息的两倍(按当时的银行贷款利息)、钢管脚手架的租金。

  5、从甲方收到乙方竣工结算资料30天内委托中介机构审查,审查时间为30天,审查报告经甲方、乙方确认后30天内无正当理由不支付工程结算款,从第31天起每天向乙方支付违约金(按合同价款1),按银行同期贷款利息贰倍计取。

  6、竣工验收合格后,在三个月内乙方应向甲方交付整套完整备案资料(包括验收备案表),否则按每延误一天处罚5000元。

  7、由于甲方甩项影响房屋不能验收、备案,所有损失由甲方负责,不影响建设方向施工方付款,付款参照原条款。

  十二、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

  十三、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,希望甲乙双方共同遵守,甲乙双方签字后具有法律效力。

  甲方(公章):乙方(公章):

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  20xx年12月xx日20xx年12月xx日

工程转让合同13

  转让方(以下简称甲方):

  受让方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则,为加快____商贸城的进一步发展,经友好协商,就甲方向乙方转让____商贸城项目的权利义务相关事宜达成一致意见,签订本合同如下:

  第一条 转让标的(____商贸城项目)概况

  1.该项目原由________镇人民政府和湖南省A________房地产开发公司合作开发,而后经各方协商,该项目法人变更为B________房地产有限责任公司,由B________房地产有限责任公司对该项目继续开发。

  2.该项目一期工程(除17、18栋及物管房只完成了桩基外)已按规划完成,主体工程及其附属工程(除11栋外)均验收合格;二期工程也已作了大量的前期工作。

  3.该项目手续合法,真实有效,证件基本齐全,已竣工房屋所有权证及土地使用证正在紧张办理之中,其中一部分已办妥。(详见附件一)

  4.招商引资的优惠政策手续基本办妥,部分已兑现实施。

  5.该项目现在的物业管理由甲方负责。

  6.本项目房屋出售情况,售房价款支付情况及工程款支付情况见附件二。

  7、该标的为项目的总体转让,也是该项目总体第二次转让,其内容和性质一致,即权利、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。

  第二条 转让标的涉及的权利义务转让方案

  1.甲方与B________房地产开发公司在承包建设及项目转让过程中发生的经济结算关系仍由甲方负责(现已结清);

  2.甲方在建设________商贸城过程中因该项目建设实施发生的债权、债务(含自然债务)由乙方负责(详见附件三)。

  3.甲方与房屋买受人及承租人等合同相对人的权利义务转让给乙方,尚未履行的债权债务由乙方继续履行,甲方不再承担履行义务,房屋办证及相关手续在标的转让后由乙方继续办理;

  4.甲方拥有的转让标的项下全部房屋所有权及土地使用权一并转让给乙方,相关转让手续由乙方办理,甲方应该予以协助。

  5.该转让标的项目物业管理权利义务转让给乙方。

  第三条 转让方式、转让价格、价款支付时间和方式

  1.甲方将本合同第一条规定的转让标的以人民币(大写: 元整) 元(以下简称转让价款)转让给乙方。(转让价款的确定以存量资产为基本依据,并估算投入成本,适当考虑双方利益。)

  2.转让价款支付方式

  乙方应于本合同签订后五日内将转让价款的'首期款共计人民币 万元汇入甲方指定的账户,剩余价款人民币 万元于 年 月 日前付清。

  第四条 余款担保方式

  乙方应对余款以 方式提供担保,并另签担保合同。

  第五条 转让标的的交割事项

  1.自本合同生效起十日内,甲方应将转让标的相关权属证书、

  2、甲方应协助乙方办理相关证件的过户和合同主体变更手续。转让标的自过户和主体变更手续办理完毕后转移至乙方。

  3、本合同项下的过户和主体变更手续涉及相关税费由乙方承担。

  第六条 通知义务

  乙方应于本合同生效后将________商贸城权利义务转让情况通知与甲方有权利义务关系的相对人(包括但不限于购房户、施工方等),并由合同相对人予以确认。

  第七条 合同各方的违约责任

  1.本合同生效后,甲乙任何一方无故提出终止合同,应向对方一次性支付违约金 万元。

  2.乙方未按合同约定支付转让价款在十日以内,应按迟延支付转让价款每日万分之五支付违约金给甲方;迟延支付超过十日的,甲方有权解除合同并要求乙方按转让标的价款总额的百分之十向甲方支付违约金。

  3.甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权要求甲方赔偿损失,并承担违约责任。

  第八条 合同的变更、解除与补充

  1.当事人双方协商一致,可以变更或解除合同。

  2.双方可对本合同修改或补充,由此形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第九条 争议的解决

  因本合同发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方同意由合同签订地人民法院管辖。

  第十条 合同的生效

  本合同自乙方向甲方支付首期转让价款之日起生效。

  第十一条 其他约定事项

  第十二条 本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

工程转让合同14

  甲方:

  身份证号:

  地址:

  乙方:

  身份证号:

  地址:

  鉴于:甲、乙双方于 年 月 日与××房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)签订《商品房买卖合同》(以下简称《合同》),甲乙双方共同向开发商购买“××市××区 苑 座102房产(以下简称102号房产)”;甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务;该102号房产已由乙方实际占有;双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商,就有关事宜达成如下协议。

  一、转让标的

  甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利(包括但不限于:转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权)转让给乙方,乙方愿受让该合同权利。

  二、转让价款及支付方式

  双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整(¥350,000.00元整)。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户,视为已经支付:

  户名: 账号: 开户行: 。

  三、双方的.承诺与保证

  1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性,甲方对该合同权利具有完全的处分权。

  2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。

  3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,根据乙方的要求,配合乙方到 公证处,在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字,并配合乙方申请公证。

  4、自本协议生效之日起,102号房产所产生的孳息由乙方享有,其全部风险也由乙方承担;甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后,《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使,全部合同风险也由乙方承担。

  5、乙方承诺,本协议生效后,乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。

  四、有下列情形之一者,本协议终止:

  1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务;

  2、双方就解除本协议另行达成书面条款;

  3、由于不可抗力导致本协议无法履行。

  五、违约责任

  本协议生效后,各方均应恪守,任何一方违约,应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。

  六、争议解决及其他

  1、因履行本协议而产生的争议,双方应协商解决;协商不能达成一致的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。

  2、本协议一式三份,双方各执一份,甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。

  3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效;本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。

  甲方(签名): 乙方(签名):

工程转让合同15

  转让方:(以下称甲方)

  住址:

  法定代表人:

  受让方:_____________________(以下称乙方)

  住址:____________________________________

  身份证号:_____________________________ _

  为实现生产经营需要,甲方向乙方转让甲方拥有和控制的机器设备,经甲乙双方协商一致,特签订本合同:

  第一条 设备名称、规格、数量、价格

  甲方转让给乙方的设备为20xx年6月出产的辽宁抚顺QUV50A型(产品编号:1460)履带式强夯机壹台,经双方约定价格为人民币 。

  第二条 付款方式

  在本合同生效后2个工作日内乙方向甲方支付人民币 的定金,其余转让款人民币 乙方在本合同生效后10个工作日内向甲方支付。

  第三条 设备交付时间

  甲方在收到乙方支付的定金人民币 后5个工作日内,甲方将本合同项下所转让机器设备移交给乙方。

  第四条 陈述保证承诺

  甲方的陈述、保证与承诺:

  1.甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司;

  2.甲方具有转让设备的权利能力和行为能力;

  3.甲方保证对所转让的设备现况已向乙方作充分的陈述、说明;

  4.甲方为设备在转让乙方前引起的'债权债务,独立承担责任,与乙方无关。

  乙方的陈述、保证与承诺:

  1.乙方具有受让设备转让的权利能力和行为能力;

  2.乙方对甲方转让的设备作了充分了解,并同意在该状况下受让;

  3.乙方保证有能力支付全部转让价款,并执行本合同规定的乙方义务;

  4.乙方保证未经甲方同意,不得以甲方名义从事任何活动。

  第五条 移交验收

  甲、乙双方应组织有关人员办理转让设备的移交手续,移交清单经双方代表签字确认后视为甲方已将设备移交乙方。

  第六条 费用负担

  转让设备的拆卸、运输及安装等费用由乙方承担。

  第七条 违约责任

  1.本合同签订后,甲乙双方应认真履行,因一方过错给另一方造成损失的,应当承担由此而产生的违约责任。

  2.甲方收到乙方支付的设备定金人民币 后,未依期交付转让设备,按每天人民币500元支付违约金给乙方,乙方有权要求甲方继续履行合同。甲方在10个工作日内不交付转让设备,视甲方中途毁约,乙方有权解除合同,甲方应退回已收乙方款项,并按转让价款总额5%支付违约金给乙方;

  3.乙方在本合同生效后,未能按约定期限支付定金人民币 ,按每天人民币500元支付违约金给甲方,逾期10天,视乙方中途毁约,甲方有权解除本合同,乙方应按本合同转让价款总额5%支付违约金给乙方;

  4.乙方逾期支付余下转让金,视乙方中途毁约,甲方有权解除本合同,乙方保证在5个工作日内将设备按甲方移交前状态归还甲方,如有损毁乙方应负责修复或照价赔偿,乙方支付的定金甲方不予退回。

  第八条 不可抗力

  本合同所称不可抗力,是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  1.本合同所称不可抗力包括但不限于下列情况:

  ①宣布或未宣布的战争、战争状态、封锁、禁运、政府法令或其他政府行为;

  ②火灾、水灾、台风、飓风、海啸、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情;

  ③合同双方认同的其它不可抗力事件。

  2.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的全部或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。如不可抗力导致本合同目的无法实现,任何一方均有权解除合同。

  3.遇有不可抗力的合同一方,应在合理期限内将该不可抗力事件的情况以书面形式通知合同另一方,并在事件发生后15日内,向其提交全部或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。

  如果发生不可抗力,合同任何一方均不对因无法履行或迟延履行义务而使对方蒙受的任何损害以及增加的费用和损失承担责任。 主张不可抗力的合同一方应采取适当方法减少或消除不可抗力的影响,并在合理期限内设法恢复履行因不可抗力而受影响的合同义务。

  第九条 保密条款

  合同任何一方应将本合同及与订立本合同有关的所有细节,双方之间的相互联系及提供的文件作为秘密资料对待。

  除系本次设备转让需要之目的外,其余未经另一方的事先书面同意,不得以任何方式向本合同双方之外的任何一方泄露,但为了本合同的目的而向有关中介机构、金融机构及监管机构披露有关本合同资料则不受此限制。

  第十条 合同生效

  本合同经甲、乙双方授权代表签字并加盖印章后生效。

  第十一条 合同的变更与修改

  本合同的修改须经甲、乙双方协商一致,只能采取书面形式,并由甲、乙双方授权代表签字、盖章。

  第十二条 法律适用

  本合同之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。

  第十三条 争议解决

  1.因履行本合同发生争议,由争议双方友好协商解决,协商不成,双方同意在甲方所在地人民法院进行诉讼。

  2.争议解决期间,合同双方应继续履行除争议事项之外的本合同其它各项约定。

  第十四条其它事项

  1.本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份;

  2.本合同未尽事宜,由甲、乙双方订立补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日