建筑钢筋合同

时间：2024-11-16 10:37:07 合同我要投稿

建筑钢筋合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的建筑钢筋合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑钢筋合同

建筑钢筋合同1

　　发包方： x x x x x x(以下简称甲方)

　　承包方： x x x x x x(以下简称乙方)

　　甲方承建x号房工程的施工任务，为了抓紧工程进度，提高工作效率，缩短工期，在保质保量的前提下，本着互惠互利的原则。甲方将该工程的钢筋制安分项工程的人工费承包给乙方，为明确此项工程的工作内容、质量、安全、工期等，经双方共同协商达成如下协议：

　　一、工程承包形式：包工不包料。

　　二、承包的内容：

　　工作内容：按自贡市城市规划设计研究院设计的x号房施工图要求，包括：所有现浇砼结构的钢筋制作、安装，电弧焊焊接，钢筋定位用的“铁板凳”、保护层用的砂浆垫块、预埋铁件、砌体加筋等的制作，制作成品的堆放、运输，剩余材料的整理归库、场内运输，施工场地的清理等工作内容以及柱筋电渣压力焊焊接。

　　三、工程承包的价款：

　　以施工图纸为准，按建筑工程面积计算规范计算建筑面积，每平方米x元，如有变更，以变更后的建筑面积为准。其中包括个人防护用品、钢筋绑扎用的扎丝、焊接用的焊条等在内。

　　四、工程价款的计量及支付办法：

　　1、甲、乙双方每月25日按现场实际施工工程量收方计量，双方签字认可后报公司工程部、计经部核实计算当月总工资。

　　2、当月实发人工工资按计经部核实计算的经领导审定签字的总工资额的80%计付，剩余的20%待工程竣工验收合格后二月内付清。

　　3、实发工资额由员工本人在工资表和花名册上签字交回公司财务部后，在次月的'10日以内付清;乙方在给员工发放工资时，必须有甲方人员监督执行，且将当月工资表张榜公布。

　　五、工程质量标准：

　　1、质量标准为合格。

　　2、乙方必须按照国家现行施工质量验收规范、检查标准、强制性条文和设计图纸要求及甲方规章制度进行施工。

　　3、因乙方原因造成的质量返工，其材料、人工费及延误工期造成的损失等必x(以下简称甲方)x承包方：钢筋组x(以下简称乙方)须由乙方全部负责赔偿。

　　六、工期：

　　1、该分项工程从开工之日起计算，日历工期为x天，即从20xx年xx月xx日至20xx年x月x日。

　　2、工期奖惩：若该项工程开工至竣工未发生质量、安全事故，按每提前或延误一天，奖惩500元，以此类推。

　　七、安全：

　　1、乙方必须为员工办理意外伤害保险、医疗保险，保险资金不足时暂由甲方垫付，在工程工资余款中扣除。

　　2、员工个人安全防护用品及劳动保护用品由乙方自理，员工必须按照施工安全要求和操作规程正确配戴。

　　3、发生安全事故时，直接经济损失在20xx元以内的由乙方自行负责，在20xx元以上根据事故责任划分，负主要责任者付直接经济损失的70%，负次要责任者付直接经济损失的30%。

　　八、其它

　　1、施工期间，乙方应服从甲方管理人员的统一指挥和管理，不得违章作业，不得参与违反国家有关法律、法规的行为，造成后果的自负。

　　2、乙方在施工中应对各种设备，材料进行爱护和节约，当天必须对设备进行清洗、保养，对材料收捡归库，若设备、材料造成损失乙方按照公司制度照价赔偿。。

　　3、按照工期进度要求，因上道工序影响下道工序的正常进行，造成施工进度拖延三天以上的，该工种无条件自动退场

　　4、特殊工种作业人员必须持证上岗。

　　5、施工中涉及地邻关系的处理由乙方负责。

　　九、违约责任

　　任何一方违约和违反上述合同条款按总价款x%付守约方。

　　十、未尽事宜，经甲、乙双方协商解决。

　　十一、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格后，付清价款后自然失效。

　　十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑钢筋合同2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　工程名称：_______

　　工程地址：_______

　　甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力，将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方、为了明确双方的责任和义务，保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行，本着公平、互利的原则，经双方协商达成以下条款：

　　一、工作内容

　　乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装、钢筋的卸车、场内水平转运、试件的截取与制作、水泥垫块的制作，清扫柱底焊渣，回收零散钢筋、钢筋绑扎成型后的跳板铺设，确保验收质量、浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋、

　　工作内容内不发生任何计时工、

　　二、承包单价

　　按建筑面积_______元/m2计；

　　该单价由：基价_______元/m2、质量奖基价_______元/m2、安全奖基价_______元/m2、工期奖_______元/m2、现场文明奖_______元/m2、材料节约奖_______元/m2、现场管理费_______元/m2组成、

　　此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品、（如：扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等）、

　　三、质量

　　1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表，误差值控制在规范允许范围内、对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎，不合格的钢筋乙方承担工料损失，并处以50—200元罚款，所有上楼层的钢筋要轻拿轻放，保证地坪不被砸烂，若造成地坪修补，产生费用（包括材料）全部在乙方工程款中扣除、

　　2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求，柱、梁、板筋排距准确，二层筋位置正确，垫块不得错乱、漏垫、

　　3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的，按每一处20—50元处罚、

　　4、验收提出的问题要及时整改，砼浇筑过程中派人值班，修复钢筋、钢筋验收和取样二次或多次所产生的费用由乙方负担，钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良，未达标者不予结算优良奖、

　　四、安全

　　1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件交保险公司存档、未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负、离开现场的工人在两天内办量注销手续、严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款、严禁使用少数民族工人（如：彝族、藏族等）违者罚款500、00元、如私自使用所造成的一切后果由班组负责、

　　2、严格执行项目部制定的安全规章制度，安全操作规定、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，如发现未正确戴好安全帽者，工人一次罚款50元，班组管理人员一次罚款100元，给予警告、

　　3、临边及悬空作业，必须系好安全带、严禁酒后上班，如发现立即清理出场，并处予100元罚款，班长处予200元罚款、

　　4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件；严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施，违者罚款50—200元、

　　5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故，一次费用在20_元以内由班组自行承担，_______元以上（含_______元）的工伤事故（以合法票据为依据）分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决、乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定，所造成的安全事故均自负、乙方按期组织工人召开安全生产会，学习安全操作规程，做到警钟长鸣，不违章作业、出现安全事故，结算工资时扣除安全奖、

　　五、进度

　　乙方必须严格执行甲方制订的施工进度，以每月的生产计划为准，组织工人施工，必须保证工程有足够的劳动力，不得以任何借口拖延工期（停水、停电、雨天等延误的工期不作延期，工期自行调整）、如甲方在各项施工条件满足和保证的`前提下，乙方延误工期或消极怠工，所造成的一切损失由乙方负责（包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用）、甲方有权组织班组突击，费用由乙方负责技工150.00元/个，普工80.00元/个、工期按甲方月进度计划提前一天奖500元，推迟一天罚款1000元、

　　乙方按总工期完成施工任务后，给予结算工期奖，反之则扣除、

　　六、现场文明

　　1、做到工完场清，零散钢筋要及时清理，如不及时清理或清理不干净甲方将派清理，人工费以每工80元计由乙方支付，并给予人工费的2—5倍罚款、

　　2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴，发生一次罚款500元（项目部罚款除外）、严禁偷盗行为，如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元、情节严重者交公安执法部门处理、

　　3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净；寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐，如有违反，每次处予20元罚款、做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖，反之则扣除、

　　七、材料

　　做到合理、节约使用、熟练图纸和配料表，计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用，计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值，钢筋端头不直应在操作台上调查，不随意切除不直部分、ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%，下料时计算好下料长度，不丢短节料，下班时回收完现场零散钢筋等等，钢筋损耗必须控制在1.0%以内，造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖、

　　八、班组管理

　　1、必须遵守项目部的一切规章制度，如有违反照章执行、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥，初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200—500元或清退出场、

　　2、班组长（指派一名专职人员）每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工，班组长不在现场者一次罚款200元、通讯24小时畅通，如工地上有事联系不上一次罚款200元、

　　3、班组长有事外出，必须向甲方管理人员请假，并指派一名管理人员协调生产，违者罚款200元、

　　如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求，甲方有权解除合同，并只付基价人工费、

　　九、质量保证金

　　按工程款的%暂扣作质量保证金，至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后，一个月内全部返还、

　　十、付款方式

　　1、每月25日按当月实际的形象进度收方，在次月付基价的_______%（应扣除各种处罚及其它费用后支付）、施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收，达到优良标准给予结算优良价，反之则扣除、完工后一月内办理工资结算，余款在工程竣工交付后一月内付清、如果乙方中途自动退场，工资不予结算、

　　2、乙方委托班组中的处领取饭菜票借支，如有变更书面通知甲方，现金由乙方自行垫付、

　　3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部，由财务支付、

　　4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档（如不交工资表，甲方有权暂时不付工资）、

　　十一、本合同一式叁份，与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订，甲、乙双方和现场主管工长各执一份、

　　双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力、

　　十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效、

　　甲方：_______

　　身份证号码：_______

　　联系电话：_______

　　乙方：_______

　　身份证号码：_______

　　联系电话：_______

　　_______年_______月_______日

建筑钢筋合同3

　　甲方：______公司

　　乙方：______

　　身份证号：______

　　经双方友好协商，甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守、

　　一、工程概况：

　　工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程情况：______

　　二、承包范围及方式：

　　1、承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费；根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费；除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费；施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费；工具费；医药费；事故处理费；超高、高层施工人工降郊费等等；

　　2、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材（除钢筋外的全部材料、工具）、包机械设备、

　　3、钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输、）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容、

　　4、无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整、

　　5、合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示（引起返工另行计算）、属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商、

　　6、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算、

　　三、施工工期及工人进场时间：

　　本工程工人自______年月日进场施工，确保甲方的总体进度计划、在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失、

　　四、承包单价：

　　1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内、

　　2、计算方式：

　　按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6元/吨、进度（含阶段计划、总工期）必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨，服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为：220元/吨、竖向对焊接头每个按1.7元/个；地下室底板水平焊接头5元/个（以实际发生个数为结算依据）、此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容（除本款第5条提到的内容，本单价不作调整）、

　　3、质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）、如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量×180元/吨×90%计算所得给予结算）

　　4、结算钢筋数量，按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算、（即乙方实际用于本工程的绑扎量）

　　5、非施工图的承包范围内甲方点工（除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中），按日工作时间10小时计，25元/普工工日、40元/技工工日、此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除、

　　五、双方职责、义务及权利：

　　（1）甲方

　　1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施、

　　2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作、

　　3、编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据、负责施工技术交底和安全生产交底、

　　4、按工程进度做好材料供应工作、

　　5、项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作、

　　6、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的'一切经济损失、

　　7、协助乙方搞好施工人员的暂住证办理，其费用由乙方负责、

　　8、负责班组所有职工工作服的购买，其费用甲、乙方各负责50%、其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理、

　　9、甲方派驻现场代表负责全面管理、

　　（2）乙方

　　1、组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场、

　　2、进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案、

　　3、严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产、生产中的安全事故，谁造成的由谁负责、

　　4、所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价______%、

　　5、按施工预算到仓库领料、如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除、

　　6、必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽、

　　7、因钢筋绑扎造成工程质量问题的，均由乙方负责处理、

　　8、垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输、

　　9、乙方自制施工中的各种垫块，原材料由甲方提供；墙体塑料垫块由甲方提供、

　　10、乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系、

　　六、质量要求：

　　1、本工程的质量指标为达到瓯江杯，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求、

　　2、质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查、如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐、

　　七、材料节约及工具使用：

　　1、安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理、

　　2、乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则、同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担、

　　3、乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划，乙方按照甲方核定的翻样量加上1.5%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款、

　　八、安全生产与宿舍区文明：

　　按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行、

　　九、付款方式：

　　1、乙方自带一个月生活费，次月开始每月15日结算上月工资，按完成工程量的80%付款（单价按基价执行）；工程款的15%结构封顶后一个月内支付，（办理结算后一个月内，甲方支付至结算总额的95%），剩余5%（2%标化工地保证金，3%作为质量保证金，在工程拿到标化工地证书及瓯江杯时一个月内返还）在工程中间验收合格后一个月内付清，乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款、

　　2、乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约、

　　3、对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议、

　　4、乙方需上缴的个人调节说及人身保险1、3%，由甲方代扣代缴、

　　5、甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费，时间按主体工期计算，此款为永久扣款、

　　6、当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担、

　　十、其它：

　　1、合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000元（甲方出具收据）、待进场施工三个月后归还、进场后，乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定，则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失、

　　2、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用、

　　3、社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算、

　　4、未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方、

　　5、如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结帐按本合同计算、

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效、

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

建筑钢筋合同4

　　甲方：________（以下简称甲方）

　　乙方：________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，甲方把x工厂的职工宿舍楼及办公楼包给乙方施工，为了尽快地把职工宿舍楼及办公楼按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

　　一、甲方将职工宿舍楼及办公楼的砼、砌体、粉刷、装饰及桩基砼工程以包工的形式包给乙方施工，按建筑面积每平方________元整、

　　二、甲方只提供卷扬机、搅拌机、翻斗车、振动泵，其它机械及小型工具由乙方自负、

　　三、工期：从________年________月________日至________月________日，总工期________天，乙方必须按甲方的.工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续、

　　四、付款方式：每层完工后，按工程量付给乙方50%的工程款，封顶后付到总价的80%，余款年前一次付清、平时每天每人拾元生活费、

　　五、乙方必须服从甲方的管理，否则，甲方有权辞退乙方、乙方一定要按图纸及施工规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料，有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行、

　　六、乙方要文明施工，不得偷东西、打架，否则按项目部处置条例执行、

　　七、乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故安全责任和经济损失甲方概不负责，由乙方承担、

　　八、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效、

　　甲方代表：________

　　乙方代表：________

　　________年________月________日

建筑钢筋合同5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为确保甲方承建的劳务承包合同工程顺利完工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

　　第一条工程概况

　　1。工程名称：

　　2。工程地点：

　　3。主体等所有钢筋工程的制作和安装。钢筋机械、扎丝自带。

　　第二条工期

　　1。开工日期：年月日开工。

　　2。竣工日期：年月日竣工。

　　3。工期必须以甲方工期为准。如未按建设合同工期完成罚款由乙方承担。如提前完成工期予以奖励。

　　第三条：质量标准

　　按总包合同的质量约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，达到质量评定优良等级。

　　（1）、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应的资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；并且提供劳务分包公司的.营业执照、资质证书、各工种证件。

　　（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；

　　第四条：质量、安全及文明施工的要求

　　（1）科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承包方承担本工程施工期间所发生的工作人员伤亡事故及由此引起的经济赔偿，自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　（2）自觉遵守工地的施工现场管理制度及材料出入库保管制度。

　　第五条：劳务报酬的支付方式

　　钢筋制作安装含扎丝元/吨，焊接、丝接另行计算。完成总工程量50万付乙方工程量款%主体竣工验收后付至%，余额当年内付清。

　　第六条：劳务分包方责任：

　　1、保证所承担工程的施工质量，保证甲方指定的工期、施工进度。

　　2、保证服从甲方现场施工管理人员的管理。

　　3、保证服从国家、地方及施工现场的各项制度。

　　4、甲方所支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农民工工资，若因拖欠民工工资引起纠纷，一切后果由乙方承担，与甲方无关。

　　第七条：甲方责任

　　由于付款不及时造成的损失，由甲方承担。

　　第八条：其他

　　其他事宜参照《建筑工程施工合同》通用条款。

　　本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协议不成的提交工程所在地人民法院裁决。

　　本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑钢筋合同6

　　甲方：公司

　　乙方：身份证号：

　　经双方友好协商，甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程情况：

　　二、承包范围及方式：

　　1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;

　　2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。

　　3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

　　4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

　　5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

　　6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

　　三、施工工期及工人进场时间：

　　本工程工人自20_年月日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

　　四、承包单价：

　　1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。

　　2.计算方式：

　　按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋(包括建筑用的零星钢筋量)基价按180元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6元/吨、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨,服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为：220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个;地下室底板水平焊接头5元/个(以实际发生个数为结算依据)。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容，本单价不作调整)。

　　3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量×180元/吨×90%计算所得给予结算)

　　4.结算钢筋数量，按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。(即乙方实际用于本工程的绑扎量)

　　5.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的'给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中)，按日工作时间10小时计，25元/普工工日、40元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。

　　五、双方职责、义务及权利:

　　(1)甲方

　　1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。

　　2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

　　3.编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

　　4.按工程进度做好材料供应工作。

　　5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

　　6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

　　7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理，其费用由乙方负责。

　　8.负责班组所有职工工作服的购买，其费用甲、乙方各负责50%。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。

　　9.甲方派驻现场代表负责全面管理。

　　(2)乙方

　　1.组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

　　2.进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

　　3.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

　　4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价_105%。

　　5.按施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

　　6.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。

　　7.因钢筋绑扎造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

　　8.垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.

　　9.乙方自制施工中的各种垫块,原材料由甲方提供;墙体塑料垫块由甲方提供。

　　10.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。

　　六、质量要求：

　　1.本工程的质量指标为达到瓯江杯，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

　　2.质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，甲方将随时终止合同，并按本合同

　　第四款第三条结帐。

　　七、材料节约及工具使用：

　　1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。

　　2.乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。

　　3.乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划，乙方按照甲方核定的翻样量加上1.5%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。

　　八、安全生产与宿舍区文明：

　　按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

　　九、付款方式：

　　1.乙方自带一个月生活费，次月开始每月15日结算上月工资，按完成工程量的80%付款(单价按基价执行);工程款的15%结构封顶后一个月内支付，(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%(2%标化工地保证金，3%作为质量保证金，在工程拿到标化工地证书及瓯江杯时一个月内返还)在工程中间验收合格后一个月内付清，乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。

　　2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。

　　3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议。

　　4.乙方需上缴的个人调节说及人身保险1.3%,由甲方代扣代缴。

　　5.甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费，时间按主体工期计算，此款为永久扣款。

　　6.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

　　十、其它：

　　1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后，乙方不能履行约定的文明.安全.进度.质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。

　　2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

　　3.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。

　　4.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。

　　5.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.

　　6.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑钢筋合同7

　　为确保龙湖新城1#楼工程顺利进展，确保工期，本着双方互惠互利的原则，经甲乙双方协商，现把龙湖新城1#楼钢筋绑扎承包给乙方。

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包范围：龙湖新城1#楼工程钢筋绑扎

　　二、工作内容：钢筋工后台提料单交给乙方制作班，制作班进行文字标注后交给绑扎班。绑扎班以图纸设计进行钢筋搭配，要做到准确无误。如提料过程中对现场钢筋型号不全的，需提前七天报公司材料科，要有材料科计划报表。在浇筑过程中，绑扎工必须配合混工看管钢筋是否位移，如有位移现象要及时更改，做到钢筋不位移、不变形。

　　三、质量要求：按照本工程图设计要求进行施工。如在提料过中，钢筋尺寸不够，加班工要对乙方所提材料单进行核对，核对确认乙方提供材料单尺寸有误的，乙方要照价赔本公司浪费的'材料。

　　四、承包价格：按照图纸所设计建筑面积计算，14元/平米（此价格包括工人伙食费、住宿费）。

　　五、工程进度要求：本工程在施中乙方要紧密配合各工总人员，自行安排劳动力，确保工期不得有误。如有延误工期一天，甲方要对乙方经济罚款1000元。

　　六、安全生产：所有现场工作人员必须配带安全帽，严禁违章作业，严禁野蛮施工。

　　七、质量验收：钢筋绑扎过程中对每道完成的工序要进行自检，经班组验收后通知甲方负责人进行互检，确认无误后由公司通知监理进行验收。

　　八、付款方式：本工程二层封顶后甲方支付乙方一层工程款，三层以上每层付一次工程款。主体结束后二十天付清全部剩余工程款

　　以上条款望甲乙双方各自遵照，各负其职。本协议一式两份，经双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

建筑钢筋合同8

　　签约方：_______（简称甲方）

　　签约方：_______（简称乙方）

　　根据《合同法》的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下，将XXXXXX工程钢筋制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守、

　　一、工程名称：

　　_______

　　二、工程地点：

　　_______

　　三、结构模式：

　　框架

　　四、承包方式：

　　各幢楼钢筋制安工程按包工包机械（不包料）由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失、

　　五、承包内容：

　　按图纸要求（包括设计变更）在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具（包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等）、

　　1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋（包焊机、焊条），此项按每幢每层100元包干、

　　2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护、

　　3、负责每批进场钢筋的试验取样（包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊）、

　　4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作

　　5、文明施工：

　　①安全帽自理；

　　②尊师爱徒；

　　③负责材料及工具的堆放整理工作；

　　④保证施工场地的整洁、

　　六、工程结算：

　　1、钢筋制安（包工、包铁丝、包机械）项目，单价每吨按270元人民币计取、

　　2、吨位计算数量按照甲方审核后的`钢筋抽筋数量为准、

　　3、电渣压力焊每点1.70元，套筒连接每个8元，闪光对焊每点8元计取、

　　4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用、

　　5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整、

　　七、工期要求：

　　本钢筋项目基础安装工期为2个日历天，逐层柱安装工期为1个日历天，逐层梁板安装工期为1个半日历天，工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚，每延误一天罚款人民币贰仟元整、

　　八、质量与验收：

　　1、组团二各幢楼质量应达到合格以上，因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任、争取创一幢楼为优质工程，其钢筋制安一定要达到优质，制安项目为不奖不罚、

　　2、乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并为检查验收提供便利条件、如验收不合格，所产生的返工费用由乙方负责，整改直至合格、如整改造成工期延误，乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚，并承担因返工所造成的原材料损失、

　　3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用、

　　4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知若不及时整改，甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍承担、因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担、

　　九、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行成本控制和资金管理、

　　2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理，负责图纸自审、参加图纸会审，制定施工组织设计并贯彻落实、

　　3、负责施工技术与安全交底工作，施工放样，技术复核，沉降观测、分部分项验收，质量安全指导、检查，负责施工预、结算工作，编制内业资料，建立工程施工技术档案、

　　4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理、

　　5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图、

　　6、甲方提供一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用200元/月，此费用在工程款中扣回、

　　7、甲方委派为现场代表，负责落实日常施工管理工作、

　　（二）乙方责任：

　　1、遵纪守法，遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员指挥和基监督，特别对施工预制条文或指令性通知的及ISO9000标准必须坚决接受执行、

　　2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工，接受施工技术安全交底，认真做好自检、复检、交接班检查工作，把好每一道工序的质量安全关、

　　3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作，负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实、如出现各种安全事故等，由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担，与甲方一概无关、

　　4、做好计划生育地宣传工作，并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任、

　　5、乙方应提前10天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量；同时施工中应节约材料，若发现乙方浪费或乱丢材料，每日楼层不得留有钢筋，则每次罚款壹仟元，应做到场地无剩料、钢筋在制作和安装过程中，断料、配料应统筹安排，不得有钢筋浪费的现象，若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费，甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款、

　　6、乙方负责自身的暂设、

　　7、乙方必须及时发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为付进度款的参考依据、若发现乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由乙方负责，每人次罚款8万元；同时甲方有权取消剩余工程款的支付、

　　8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度，经常教育工人注意施工安全与防火，不得使用三炉（电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等）和电热棒，违者没收炉具并处以罚款500元、

　　9、教育工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博、收听收看黄色录音、录像等，违者每次罚款200元，班组长罚款5000元、且甲方有权更换班组、

　　10、甲方提供的防护设施，乙方不得随意拆除和破坏，如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除、

　　11、劳务管理：凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同，违者每人处以壹仟罚款、由乙方统一负责办理就业证（就业调节费），费用由乙方支付，女同志还应带有婚育证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均200元罚款，并补办证件、严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场，违者每次处以200元罚款、暂住证由乙方自带工人到派出所办理，其费用乙方自负、不办理者一切后果由乙方负责、

　　12、乙方委派先生为现场代表，负责施工和日常的工作事宜、

　　十、机械、工具管理：

　　1、井架：由甲方提供，其操作、维修由甲方负责、

　　2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用，其余开关箱、电缆、插板由乙方负责、

　　3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责、

　　4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证（电焊、立焊等）复印件、

　　5、除井架外，所有制安的设备、工具由乙方负责到位、

　　6、合同签定后，有关钢筋制作机械及时进场作为押金，其保管由乙方负责、

　　十一、付款方式：

　　1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款，待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%，单位工程钢筋分项全部完成

　　后付至90%，余款待工程结算后一个月内付清、

　　十二、其他：

　　1、本合同执行中若发现争议，双方友好协商解决，若解决不成，可向当地管辖的仲裁机构仲裁解决、

　　2、本合同执行中，若有违约，一切损失由违约方如数赔偿、

　　3、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，直至工程款付清为止失效，若本合同未尽事宜，施工中另作补充协议完善，本合同与补充协议同样具有法律效力、

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　签约日期：_______

建筑钢筋合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力，将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务，保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行，本着公平、互利的原则，经双方协商达成以下条款：

　　一、工作内容

　　乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作，清扫柱底焊渣，回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设，确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。

　　工作内容内不发生任何计时工。

　　二、承包单价

　　按建筑面积元/m2计;

　　该单价由：基价元/m2、质量奖基价元/m2、安全奖基价元/m2、工期奖元/m2、现场文明奖元/m2、材料节约奖元/m2、现场管理费元/m2组成。

　　此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如：扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。

　　三、质量

　　1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表，误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎，不合格的钢筋乙方承担工料损失，并处以50-200元罚款，所有上楼层的钢筋要轻拿轻放，保证地坪不被砸烂，若造成地坪修补，产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。

　　2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求，柱、梁、板筋排距准确，二层筋位置正确，垫块不得错乱、漏垫。

　　3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的，按每一处20-50元处罚。

　　4、验收提出的问题要及时整改，砼浇筑过程中派人值班，修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的费用由乙方负担，钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良，未达标者不予结算优良奖。

　　四、安全

　　1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如：彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。

　　2、严格执行项目部制定的安全规章制度，安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，如发现未正确戴好安全帽者，工人一次罚款50元，班组管理人员一次罚款100元，给予警告。

　　3、临边及悬空作业，必须系好安全带。严禁酒后上班，如发现立即清理出场，并处予100元罚款，班长处予200元罚款。

　　4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施，违者罚款50-200元。

　　5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故，一次费用在20_元以内由班组自行承担，20_元以上(含20_元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定，所造成的.安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会，学习安全操作规程，做到警钟长鸣，不违章作业。出现安全事故，结算工资时扣除安全奖。

　　五、进度

　　乙方必须严格执行甲方制订的施工进度，以每月的生产计划为准，组织工人施工，必须保证工程有足够的劳动力，不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期，工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下，乙方延误工期或消极怠工，所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组织班组突击，费用由乙方负责技工150.00元/个，普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖500元，推迟一天罚款1000元。

　　乙方按总工期完成施工任务后，给予结算工期奖，反之则扣除。

　　六、现场文明

　　1、做到工完场清，零散钢筋要及时清理，如不及时清理或清理不干净甲方将派清理，人工费以每工80元计由乙方支付，并给予人工费的2-5倍罚款。

　　2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴，发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为，如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元。情节严重者交公安执法部门处理。

　　3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐，如有违反，每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖，反之则扣除。

　　七、材料

　　做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表，计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用，计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值，钢筋端头不直应在操作台上调查，不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%，下料时计算好下料长度，不丢短节料，下班时回收完现场零散钢筋等等，钢筋损耗必须控制在1.0%以内，造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。

　　八、班组管理

　　1、必须遵守项目部的一切规章制度，如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥，初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。

　　2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工，班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通，如工地上有事联系不上一次罚款200元。

　　3、班组长有事外出，必须向甲方管理人员请假，并指派一名管理人员协调生产，违者罚款200元。

　　如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求，甲方有权解除合同，并只付基价人工费。

　　九、质量保证金

　　按工程款的%暂扣作质量保证金，至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后，一个月内全部返还。

　　十、付款方式

　　1、每月25日按当月实际的形象进度收方，在次月付基价的%(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收，达到优良标准给予结算优良价，反之则扣除。完工后一月内办理工资结算，余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场，工资不予结算。

　　2、乙方委托班组中的处领取饭菜票借支，如有变更书面通知甲方，现金由乙方自行垫付。

　　3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部，由财务支付。

　　4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表，甲方有权暂时不付工资)。

　　十一、本合同一式叁份，与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订，甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。

　　十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。

　　甲方：身份证号码：联系电话：

　　乙方：身份证号码：联系电话：

　　年月日

建筑钢筋合同10

　　甲方（总承包方）：_______

　　乙方（分包方）：_______

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致，特订立本合同，共同遵守、

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______

　　2、工程地址：_______

　　3、结构类型：_______

　　4、结构层数：_______

　　5、建筑面积：_______

　　二、工程承包范围：

　　本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务（不含二次结构）、设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作、

　　三、承包方式及内容：

　　1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，采用固定综合单价形式、

　　2、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料（材料损耗率不得超过2%），废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容、

　　3、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材；钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等、机械连接（套筒安装）、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车、

　　四、工程结算及合同条款：

　　1、主楼地下室（含夹层、基础）：___元/吨，按实际钢筋吨位结算、

　　2、标准层（含屋面）：___元/㎡，按建筑面积结算、

　　3、商业楼及地下车库（含基础）：___元/吨，按实际钢筋吨位结算、

　　注：以上单价均包含所有人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用、

　　五、结算及付款方式：

　　1、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还、

　　2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出±0.000按已完工程量的80%支付工程款、

　　3、以后每完成四层支付已完工程造价的80%；主体封顶后15日内支付已完工程造价的80%；主体验收合格后付至结算总价95%；其余工程款待工程竣工验收合格后一年内付清、

　　4、乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录（注：必须为真实记录）、

　　5、甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具收据且必须提供每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件、

　　六、工程质量要求：

　　1、由于本工程标准为优质工程结构重点工程，不仅代表乙方形象，也代表我们整个施工队的形象，为保证工程工期质量，乙方必须严格按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求认真组织施工，工程质量必须达到设计及验收规范、

　　2、因工序搭接期间和其他因素的待工现象乙方不得向甲方索取任何费用、

　　3、施工过程中乙方必须按程序签字验收，上道工序未经现场监理验收签字，不得进行下一道工序的施工，否则每次按500元罚款、

　　4、梁柱节点处钢筋布设符合设计和规范要求，箍筋加密区间距的留设符合标准图集规定、

　　5、同一截面的`钢筋接头率满足规范要求、钢筋搭接长度、锚固长度须符合设计、规范及标准图集规定、

　　6、结构中的预留孔洞处需按设计布设钢筋、

　　7、钢筋下料准确，型号、规格、间距符合图纸或设计变更，间距符合设计要求，钢筋绑扎符合要求，严禁跳绑、

　　8、悬臂构件和板负筋位置安装正确，悬臂构件负筋因踩踏等原因发生变形、位移的，发现一处处100元罚款、

　　9、钢筋制作、安装必须满足规范及设计要求，若有违反，视情况进行相应处罚、

　　10、钢筋安装需一次到位，保证一次验收合格；安装后的钢筋保证横平竖直、分布均匀、整齐美观，保护层厚度均匀满足设计要求、

　　11、若乙方个别工人无法达到甲方管理要求，甲方有权要求乙方3日内对不符合岗位要求的工人进行无条件调整、

　　12、因乙方施工质量造成的返工、窝工，损失由乙方自行承担、

　　七、安全文明施工要求：

　　1、严格执行《安全操作规范》，认证贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针、

　　2、乙方进场的操作人员必须进行“三级”考试合格后才能上岗，操作人员必须听从甲方和公司质安人员的指挥，做到“三不伤害”，做好“三宝、四口、五临边”的安全防护工作、

　　3、乙方施工人员进场之前必须办理工伤保险、

　　4、乙方对班组人员应做好安全教育工作，并与班组人员签订质量、安全合同交给甲方、

　　5、乙方违反操作规程因麻痹失误造成的一切工伤事故，均由乙方自行负责、

　　6、乙方操作人员必须严格遵守项目部的各项安全规章制度，遵章受奖，违章必罚、

　　7、乙方班组成员进入施工现场必须带好安全防护用品和上岗证，如果发现有未佩戴安全帽和上岗证者，工人每次罚款50元，班长每次罚款100元，第二次加倍处罚、

　　8、甲方的进场材料由甲方组织人员验收、转运、分类、挂牌分类堆码，轻拆轻放、整齐堆放到指定地点、到场的钢筋和箍筋、马镫等半成品由乙方负责下车、堆码和保管，每天完工后进行覆盖，因乙方保管不善造成锈蚀的，由乙方负责除锈，除锈产生的费用由乙方承担、

　　9、施工现场应做到工完料尽，料完场清、半成品、废料需根据项目部安排分类分区堆码，若乙方不服从安排，胡乱扔、放的，项目部将另行派人清理，所产生的人工费用均从乙方工程款中扣除、（人工工资按每人200元/日、）

　　八、施工工期及要求：

　　1、本工程计划工期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天、

　　2、乙方须保证在甲方限定的施工工期中完成规定的施工任务、乙方在有工作面的情况下晚上必须加班，若不服从甲方管理人员工作安排，按2_______元/次对乙方进行罚款、

　　3、在现场的具体情况能适宜两班制施工的情况下，乙方须无条件安排班组成员进行两班制施工、若因乙方劳动力组织不够问题而延误本工程工期，乙方每拖延一天罚款_______元，以此类推、拖延工期满10天后按乙方劳务费结算总价的3%进行罚款、

　　4、若乙方达不到甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工方面的要求，则甲方有权缩减乙方的工作面并勒令乙方退场，乙方应无条件接受、

　　5、现场因不可抗力原因造成的不能够正常施工，甲方给与乙方工期相应顺延，但不因此另行增加费用、

　　九、甲方责任事项：

　　1、监督乙方施工进度、质量、安全、文明施工、

　　2、按期支付乙方工工资及办理竣工结算、

　　3、乙方在施工中若不服从甲方管理，不重视施工质量、违章操作施工，甲方有权单方解除本合同，由此造成的一切损失均由乙方承担、

　　4、甲方对乙方的罚款不需经乙方同意可直接从应付劳务费中扣除、

　　十、乙方责任事项：

　　1、严格按照设计施工图及施工规范、强制性标准要求施工、

　　2、乙方必须在甲方指定的期限内将班组人员组织进场（班组成员必须年龄满18周岁以上50岁以下，身体健康，能从事本项工作，且持有效身份证），并自行承担各种证件的办理费用、

　　3、乙方若对工人的身体状况陈述不实，让带有陈旧性伤病的工人上岗作业，由此发生的一切后果均由乙方自行承担一切费用、

　　4、乙方必须服从甲方的管理，听从现场管理人员指挥，严格执行施工现场的各项规章制度、

　　5、乙方所用施工工具、现场材料必须按规定整齐有序堆放、

　　6、乙方须保持施工现场随时整洁干净，通道畅通无阻、

　　7、甲方只提供男女分住的工人住房，带家属的工人的住宿由乙方自行负责、

　　8、对本工程在施工过程中若无人为因素损害而产生的修补工作，乙方须无条件负责修补和维修，产生的费用乙方自行承担、

　　9、若乙方在合约有效期内，乙方人员发生严重的治安、刑事、火灾案件、违约群体闹事事件，班组人员与其他人员发生打架闹事的，首先对班组进行20_元的罚款，再对肇事人员双方每人进行500元处罚，情况严重的送公安机关进行处理、

　　10、乙方下属人员及其组织外来人员发生现场断电、爬塔吊、围攻售房部、办公室和管理人员等阻碍和影响生产的工作行为，乙方必须对此全面负责，承担项目部对公司合同中承诺的违约处罚金、

　　十一、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，自双方签字之日起时日内生效、

　　十二、未尽事宜，双方友好协商解决，不能协商决定的可向当地法院提起诉讼、

　　甲方：_______

　　负责人：_______

　　电话：_______

　　日期：_______

　　乙方：_______

　　负责人：_______

　　电话：_______

　　日期：_______

建筑钢筋合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将邹城市峄山镇综合办公楼改扩建工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保质保量按期完工，经双方协商，特签订本合同，以资共同执行。

　　一、工程名称：邹城市峄山镇政府驻地院内。

　　二、工程量：按实际竣工面积为准，基础层按一层计算。

　　三、工程结构：砖混结构，基础为钢筋混凝土条形基础。

　　四、工程内容：砖砌体、混凝土、木工模板、钢筋工、装饰装修。

　　五、工程工期：本工程基础、主体、装饰装修及安装工程自20xx年8月28日起，至20xx年9月18日止；在施工过程中因甲方工程款不到位、或甲方材料供应不及时、不可抗力造成的停工，工期顺延由甲方负责。

　　六、工程质量：合格。不能出现浪费建筑材料的现象，不能出现由于乙方施工责任造成的返工现象，如有发生工料自负，甲方概不负责，并扣除一定的`工程款作为罚金。

　　七、承包方式：以包清工的方式，钢木瓦工综合单价47、00元/平方米，按图纸面积为准不包括其他项目，如有变更，另外计算，具体另行协商。如发生零星用工现象人工工资单价（）元。甲方提供一切使用的机械设备、工具用具及机具的维护维修；并负责技术、塔吊操作及联系工地一切事务。

　　八、拨款方式：甲方在主体工程完成后拨付工程款的70%，其余工程款待竣工验收合格后一次付清剩余工程款项。

　　九、安全施工：乙方在施工中按规范施工，安全第一，预防为主；文明施工，如出现意外工伤事故，甲方概不负责，乙方自行解决。

　　十、未尽事宜，经甲乙双方协商共同解决，本合同一式二份，甲乙双方各持一份，工程款负付清后作

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑钢筋合同12

　　需方:

　　供方:

　　甲方根据工程建设的需要，经过对所需钢筋项目进行招标，确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，经平等协商，达成一致，签订本合同。

　　一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额：

　　材料名称

　　规格型号

　　品牌

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额

　　ⅰ级盘圆钢筋

　　ⅱ级国标螺纹钢筋

　　ⅲ级国标螺纹钢筋

　　本合同暂定总价款为：_________________元整

　　备注:1、合同约定总价款为暂定价款，具体总价款按实际供货数量结算。

　　2、本合同单价为不含税综合单价，合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止，合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因，本合同约定单价均不予调整。

　　3、上述合同单价从________年____月____日起执行，约至________年____月____日止。

　　二、质量要求及标准：

　　所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为：《低碳钢热轧圆盘条》701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》1499-1998。

　　三、产品质量：

　　1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀，不得有油渍。钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。

　　2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告一式三份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。

　　3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责。若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：

　　①、每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币________元整。

　　②、第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币________元整，并承担由此引起甲方损失的一切费用计每天人民币________元整。

　　③当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。

　　4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨________元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币________元整的违约金，并承担由此引起甲方损失的一切费用计每天人民币________元整。

　　四、交货时间、地点、方式：

　　1、交货时间：

　　甲方提前____天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

　　乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。

　　项目施工期约为：____个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。

　　2、交货地点：交货地点为________的施工现场。

　　3、本合同联系人：

　　4、本合同指定收货人：

　　5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

　　6、本合同约定钢筋计量方式为：直条钢筋采用点条计算理论重量。

　　五、结算方式与保修期限：

　　1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点，甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内，甲方向乙方支付该批货款金额的____%，剩余该批货款金额的____%作为质保金在两个月满后10日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。

　　2、产品保质期为工程设计使用年限，在保质期内，因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷，均由乙方承担所有责任并负责所有费用。

　　六、违约责任：

　　1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料所造成的损失由甲方承担。

　　2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方，乙方不承担因停工待料而造成的损失。

　　3、乙方未按时、按甲方要求，保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。

　　4、乙方逾期交货的，按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的，则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。

　　5、如经初步检验，甲方发现货物不合格的，乙方应及时将货物运出工地，并立即免费予以更换，甲方无保管义务。如乙方怠于运出，由此产生的一切风险与损失均与甲方无关，由乙方自行承担。

　　6、乙方逾期交货的，若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行，逾期超过____天，逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金。

　　7、乙方逾期交货而甲方解除合同的，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金。

　　8、交货钢筋的质量不符合约定或者国家、行业标准的，包括但不限于生产厂家不符合约定、外观不合格、质量不合格、没有有效地质量证明文件、取样检验不合格等，乙方均应在____日内予以免费更换，因此发生的`一切费用由乙方承担，由此造成的延误按本约定执行。给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金。

　　9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时，一经发现，乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金，双方合同就此终止，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金。

　　10、乙方保证按时交货，并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定，如有违反，愿意承担因此而产生的一切责任。

　　11、甲方未能按本合同约定支付货款，向乙方支付违约金。

　　七、合同的生效、终止和解除：

　　1、合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。

　　2、合同终止：本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后，本合同自动解除，但相关质量条款和解决纠纷条款除外。

　　3、合同解除：甲乙双方依据本合同约定解除合同的，甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后，本合同即予以解除。对解除合同有争议的，按协议书约定处理。

　　4、合同解除后工作：合同解除后，不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。

　　八、其它：

　　1、履行合同过程中，双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力，但对方认可除外。

　　2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方，视同乙方收到，而不论乙方是否签收，乙方均需及时供货。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决，可向深圳市宝安区人民法院提起诉讼解决。

　　十、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，供货、结算完毕后本合同自动解除，但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。

　　十一、合同份数：本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，由双方协议补充，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　十二、合同附件：本合同所列附件为本合同组成部分，与本合同具同等法律效力。

　　需方：

　　单位全称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　签订时间：______年____月____日

　　供方：

　　单位全称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　签订时间：______年____月____日

建筑钢筋合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有甲方承建的陇县固关镇苟家沟小学公寓楼及厕所工程，根据工程施工需要，现将本工程的钢筋制作及绑扎工程承包给乙方。为明确双方的责、权、利，使工程保质保量按期竣工，经双方协商签订本施工合同，包括以下内容：

　　一、工程概况

　　工程名称：陇县固关镇苟家沟小学公寓楼及厕所工程

　　二，分包内容：图纸设计的所有钢筋制作绑扎工程。

　　三、承包形式、价款：采取包工不包料的`形式。按建筑面积每平方米元。

　　四、质量要求：乙方应按施工要求、施工规范和强制性条文规定以及质量验收标准组织施工，必须达到合格标准，并报项目部验收。

　　五、工期：本工程合同工期。

　　六、安全要求：乙方应遵守国家安全法规，服从甲方安全管理，加强对施工人员安全教育，搞好现场施工安全目标责任、交底签证工作。必须严格按照高空作业安全规程操作施工，搞好操作人员安全防护及现场安全防护工作，不能高空抛物，不能违规施工，确保施工安全。机械操作应符合国家法定法规要求,若发生不安全事故，由乙方承担所有责任。

　　七、付款办法：按工程进度支付。

　　工程地点：陇县固关镇苟家沟村

　　八、双方责任

　　甲方：

　　1、给乙方提供所需施工机具及工程所需原材料，拉运到工地。

　　2、负责工程施工质量、安全检查、监督。

　　对安全措施不到位，施工达不到规范要求时，有权责令乙方停工整改，其费用由乙方承担。杜绝质量、安全事故的发生，确保工程顺利完工。

　　乙方：

　　1、组织高素质的施工队伍，协调好各工种相互配合工作，服从工地技术员、施工员的统一安排。

　　坚持文明施工，保证施工现场整洁卫生，保证按期完工。发生违规违纪行为，按规章制度处罚。

　　2、按工程进度提前三天向甲方提供原材料及设备进场时间，接受甲方、质检及监理部门的检查监督，负责工程质量、安全责任。

　　质量、安全达不到规范要求的坚决停工整改，费用由乙方承担，确保工程的施工质量和施工安全。

　　3、乙方应维护甲方的施工机械设备，要精心维护，合理使用，保证设备完好，并负责成品、半成品保护工作，若损坏丢失必须如数赔偿。

　　九、本合同未尽事宜，双方现场协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，工程完工，款项结清失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑钢筋合同14

　　经公司研究指派_______项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由_______小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行、

　　一、承包项目：

　　整个工程钢筋的制作和安装、

　　二、承包方式：

　　包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人、

　　三、承包价格：

　　每吨包干价_______元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准、

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起在_______天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装_______天要完成；主体梁板钢筋每层_______天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在_______天内要完成、

　　五、材料要求（仅对包工包料而定）：

　　1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用、

　　2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用、乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方、

　　六、质量与施工要求：

　　1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎、

　　2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工、

　　3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行、

　　4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续、

　　5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验、

　　6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用、

　　7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈、

　　8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍、

　　9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的'抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍、

　　10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍、

　　11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区、

　　12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%、

　　13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊、焊工必须持证上岗、

　　14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求、

　　15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊、钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）、

　　16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）、

　　17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量、

　　18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上、

　　19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度、

　　七、安全要求：

　　1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度、

　　2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐、制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩、

　　3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人、人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开、

　　4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢、

　　5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道、

　　6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下、柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒、

　　7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳、

　　8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落、

　　9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好、

　　10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上、电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场、

　　11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料、手与刀口距离不得少于是15cm、电源通过漏电保护器，导线绝缘良好、

　　12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉、切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料、

　　13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整、钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越、作业突然停电，应立即拉开闸刀、

　　14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚、

　　15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业、

　　16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽、

　　17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告、

　　18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗、

　　19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证、

　　八、奖罚办法：

　　1、钢筋制作安装超过工期要扣款_______元/天、

　　2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励_______元、反之，检查不合格则承担整修、返工费用、并每拖延一天，工地给予罚款_______元、

　　3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励_______元、

　　4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）、

　　九、结算方式：

　　采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方_______%的工程款，主体封顶后_______个月内再付足至_______%的工程款，余款在竣工验收后_______个月内全部结清、

　　十、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解、

　　十一、补充事项：

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔、本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份、经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效、

　　单位工程负责人（甲方）：_______

　　承包班组长（乙方）：_______

　　联系电话：_______

　　签定时间：_______年________月______日

建筑钢筋合同15

　　签约方：(简称甲方)(简称乙方)

　　根据《合同法》的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下，将XXXXXX工程钢筋制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、结构模式：框架

　　四、承包方式：

　　各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失。

　　五、承包内容：

　　按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。

　　1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条)，此项按每幢每层100元包干。

　　2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。

　　3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。

　　4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作

　　5、文明施工：①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。

　　六、工程结算：

　　1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目，单价每吨按270元人民币计取。

　　2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。

　　3、电渣压力焊每点1.70元，套筒连接每个8元，闪光对焊每点8元计取。

　　4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用。

　　5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整。

　　七、工期要求：

　　本钢筋项目基础安装工期为2个日历天，逐层柱安装工期为1个日历天，逐层梁板安装工期为1个半日历天，工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚，每延误一天罚款人民币贰仟元整。

　　八、质量与验收

　　1、组团二各幢楼质量应达到合格以上，因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程，其钢筋制安一定要达到优质，制安项目为不奖不罚。

　　2、乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并为检查验收提供便利条件。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方负责，整改直至合格。如整改造成工期延误，乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚，并承担因返工所造成的原材料损失。

　　3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知若不及时整改，甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。

　　九、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行成本控制和资金管理。

　　2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理，负责图纸自审。参加图纸会审，制定施工组织设计并贯彻落实。

　　3、负责施工技术与安全交底工作，施工放样，技术复核，沉降观测、分部分项验收，质量安全指导、检查，负责施工预、结算工作，编制内业资料，建立工程施工技术档案。

　　4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。

　　5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。

　　6、甲方提供一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用200元/月，此费用在工程款中扣回。

　　7、甲方委派为现场代表，负责落实日常施工管理工作。

　　(二)乙方责任：

　　1、遵纪守法，遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员指挥和基监督，特别对施工预制条文或指令性通知的及ISO9000标准必须坚决接受执行。

　　2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工，接受施工技术安全交底，认真做好自检、复检、交接班检查工作，把好每一道工序的质量安全关。

　　3、应积极配合甲方进行安全生产的'宣传教育工作，负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等，由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担，与甲方一概无关。

　　4、做好计划生育地宣传工作，并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。

　　5、乙方应提前10天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量;同时施工中应节约材料，若发现乙方浪费或乱丢材料，每日楼层不得留有钢筋，则每次罚款壹仟元，应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中，断料、配料应统筹安排，不得有钢筋浪费的现象，若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费，甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。

　　6、乙方负责自身的暂设。

　　7、乙方必须及时发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由乙方负责，每人次罚款

　　8万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。

　　8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度，经常教育工人注意施工安全与防火，不得使用三炉(电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒，违者没收炉具并处以罚款500元。

　　9、教育工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博、收听收看黄色录音、录像等，违者每次罚款200元，班组长罚款5000元。且甲方有权更换班组。

　　10、甲方提供的防护设施，乙方不得随意拆除和破坏，如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。

　　11、劳务管理：凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同，违者每人处以壹仟罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调节费)，费用由乙方支付，女同志还应带有婚育证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均200元罚款，并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场，违者每次处以200元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理，其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。

　　12、乙方委派先生为现场代表，负责施工和日常的工作事宜。

　　十、机械、工具管理

　　1、井架:由甲方提供，其操作、维修由甲方负责。

　　2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用，其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。

　　3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。

　　4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。

　　5、除井架外，所有制安的设备、工具由乙方负责到位。

　　6、合同签定后，有关钢筋制作机械及时进场作为押金，其保管由乙方负责。

　　十一、付款方式

　　1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款，待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%，单位工程钢筋分项全部完成

　　后付至90%，余款待工程结算后一个月内付清。

　　十二、其他