窗帘的合同
在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家收集的窗帘的合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
卖方:(乙方)
买方:(甲方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。
一、增加项目总价:
合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 元整(小写¥ 元 )。(不含税收,如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式
安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 元整(小写¥ 元 ) ,以下两种方式由甲方自愿选择:(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。
三、 交货方式、期限
1、乙方自行送货安装。
2、交货工期为10日 。
3、交货、安装地点:
四、违约责任
(1)违约责任
1、乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值 %的违约金。
2、乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值 %的违约金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗帘 坐垫 台布 应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4、 甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值 %的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。
七、本合同于 年 月 日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。
八、 其他约定
本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。
补充条款
甲方: 乙方:
传真: 传真:
电话: 电话:
20 年 月 日 20 年 月 日
【窗帘的合同】相关文章:
窗帘订购合同03-22
窗帘销售合同03-22
窗帘购销合同06-26
经典窗帘购销合同02-25
窗帘工程合同02-17
窗帘采购合同03-09
窗帘购销合同06-26
定作窗帘合同05-01
窗帘买卖合同09-30