搬迁的合同15篇
随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的搬迁的合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
搬迁的合同1
甲方（托运方）：_________
乙方（承运方）：_________
根据国家有关运输规定，经过双方平等协商特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、合同期预计为_________年，从_________年_________月至_________年_________月。
二、货物名称：钻探设备、工具、材料等。
三、上述合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为汽车山路运输，具体路线、运输地点、运价由甲乙双方另签运单确定。所签运单为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
四、甲方义务
1、甲方须确保道路具备通行条件。
2、负责货物的装、卸、固定。
3、按照双方约定向乙方支付运费。
五、乙方义务
1、按甲方要求在规定期限内，将货物运到甲方指定地点。
2、运输过程中要确保安全，防止倾覆，损坏货物。
六、运输费用及结算方式
1、运费按每次搬运的里程及重量计算，具体标准按运单的约定执行。
2、乙方完成运输任务后，两日内甲方付清乙方当次运费。
七、甲方交付乙方承运的`货物均系重要生产材料，乙方应对此高度重视，确保货物安全、按期运达。如因乙方原因造成货物损毁、丢失的，乙方应全额赔偿甲方的经济损失。
八、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成按照合同法规定办理，发生争议提交当地仲裁机构仲裁。
九、本合同一式肆份，双方各持两份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
搬迁的合同2
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实、信用、平等互利的原则，经友好协商就迁坟服务项目签订本合同：
一、迁坟服务项目
甲方委托乙方对 地区坟墓内搬迁的遗骨进行焚化处理，乙方向甲方提供遗骨焚化处理服务。每具200元（含税），大约 具，预计人民币 元，甲方向乙方采购木质骨灰盒约 个，每个 200 元（含税），预计人民币 元，项目总预计人民币 元。
二、付款方式：乙方对甲方服务项目完工后，甲方在一个月内一次性付清所有款项。
三、乙方工作人员的`一切费用及安全甲方概不负责。
四、甲方必须提供乙方住宿的场地，供应水电，和当地风俗习惯的资料（书面或口头说明）。
五、预约责任
1、甲方应按本合同规定期限内支付乙方迁坟服务费，逾期每日按支付经费总金额的百分之三作为违约金。
2、由于不可抗力的原因（灾害、战争等）造成合同的部份不能履行，则合同双方不承担相应责任。
六、在履行合同的过程中发生的争议，先由双方协商解决，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁按司法程序解决。
七、其他
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议。
2、本合同双方签字盖章后生效，合同到期并价款结清后自动失效。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
4、报价单作为合同副本，与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
搬迁的合同3
发包方：________________(以下简称甲方)
承包方：________________(以下简称乙方)
经过公开竞标，确定________镇移民搬迁房屋建设工程中标单位为。依据《________》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律，按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况
1.工程内容：________________搬迁房屋建设工程总建筑面积约为________平方米，承包方负责建造砖混结构楼房余栋，建筑面积按最终决算面积为准。
2.承包方式：发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方。
3.工程期限：________年________月________日至________年________月________日前全部竣工，工期为________天。
4.工程价款：发包方以________的价格发包给承包方。
5.工程质量：合格工程。
二、发包方要求及标准
1.“三通一平”由甲方完成。
2.内装修楼地面均为毛砂灰地面;室内楼梯为毛砂灰;室内墙面、顶棚为毛砂灰;照明线路及灯具均由用户自备;给水主管道为25毫米的PPR管道，排水主管道为110毫米的UPVC管道，其余支管道及洁具均由用户自备;进户大门为_____防盗门，规格为2.4米X2.7米，其余门由用户自备;窗子为铝合金窗。外墙装饰按照设计施工。
3.墙体为200厚Mu7.5混凝土砌块砖。
4.屋面防水为3mm厚SBS防水。
5.建设面积计算：建筑面积按建筑行业内办法计算，屋檐及散水减半计算。
6.工程招投标楼面按照预制板计算，因群众要求变更为现浇楼面，变更增加的费用按会计事务所核算进行决算。
7.承包方必须按设计图纸、规格和标准要求施工，不得随意变动，需要变动由双方协商后，以发包方所定为准。
8.其它本合同未约定的建筑标准要求承包方要严格按照发包方提供的图纸标准及国家有关规范施工。
三、付款方式
付款办法：工程开工15日内付给工程预付款10%，工程全部完工验收合格付给工程总造价的85%，其余15%工程款在验收后一年内全部付清。
四、双方责任
1.发包方提供建筑水准点及街道前沿及侧立面控制线位置。因发包方提供的不准确以及其他原因所造成的相应后果均由发包方负责，
2.发包方负责协调好施工现场及周边的相关事项，提供良好的安全施工环境。
3.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。
4.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建设指挥部有权停止其施工，并由承包方承担因停工而造成的一切经济损失。
5.承包方必须严格按照本合同的规定及发包方提供的图纸抓紧进度组织施工，严把质量关，因承包方施工不当造成的'质量问题必须返工，所造成的一切费用由承包方承担。
6.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
五、其它事项
1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。
2.本合同以外工程量按照实际费用结算。
3.承包方若不按期完工，违约金每天按工程总造价千分之五计算，发包方将在总价款中扣除。
4.本合同一式四份，发包方承包方各持二份。
5.本合同自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________________
乙方(公章)：_________________
法定代表人(签字)：_________________
法定代表人(签字)：_________________
________年________月________日
________年________月________日
搬迁的合同4
甲方（委托人）：____________
乙方（受托人）：____________
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实、信用、平等互利的原则，经友好协商就迁坟服务项目签订本合同：
一、迁坟服务项目
甲方委托乙方对地区坟墓内搬迁的遗骨进行焚化处理，乙方向甲方提供遗骨焚化处理服务。每具_________元（含税），大约具，预计人民币_________元，甲方向乙方采购木质骨灰盒约_________个，每个200元（含税），预计人民币_______元，项目总预计人民币_______元。
二、付款方式：
乙方对甲方服务项目完工后，甲方在一个月内一次性付清所有款项。
三、乙方工作人员的一切费用及安全甲方概不负责。
四、甲方必须提供乙方住宿的场地，供应水电，和当地风俗习惯的资料（书面或口头说明）。
五、预约责任
1、甲方应按本合同规定期限内支付乙方迁坟服务费，逾期每日按支付经费总金额的.百分之三作为违约金。
2、由于不可抗力的原因（灾害、战争等）造成合同的部份不能履行，则合同双方不承担相应责任。
六、在履行合同的过程中发生的争议，先由双方协商解决，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁按司法程序解决。
七、其他
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议。
2、本合同双方签字盖章后生效，合同到期并价款结清后自动失效。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
4、报价单作为合同副本，与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
搬迁的合同5
发包方（简称甲方）：法定代表人：承包方（简称乙方）：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的搬迁承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
一、合同标的
1、工程概况工程名称：
2、搬迁工程内容：
3、工程范围：
4、工程计价：
二、价格及支付
1、上述合同总价是固定价格（或数量单价），
2、支付：合同款，预付款：_____元，大写：_________。在甲方验收后天内一次性付清尾款（甲方向乙方支付），支付方式：现金交易。如果甲方未按时支付合同款，甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：从规定的付款日后第3天起，甲方按合同总款以每日______元（千分之______）向乙方支付违约金。
三、合同工期风险提示：
明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的`时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。工期：________年____月____日________年____月____日。
四、工程质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、质量约定：
2、验收约定：甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收，如发现问题，应现场叫乙方工作人员签字确认，否则视为验收合格。
五、保证、索赔和违约金风险提示：明确违约责任。
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、乙方应按合同约定的开工日期开工，推迟一天开工，违约金为：________元；
2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期，推迟一天违约金为：______元；
3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全，不得损坏甲方物品，甲方应对贵重物品进行投保；因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏，由乙方进行赔偿。
六、争议解决承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；
七、本协议一式____份，双方各持_____份。自签定日起生效。本合同由以下双方签署，以资证明。
甲方：____________
法定代表人：____________
________年____月____日
乙方：____________
法定代表人：
________年____月____日。
搬迁的合同6
（甲方）：_________________
（乙方）：_________________
经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。
一、货物名称
（1）家私：____________________________
（2）电器：____________________________
（3）日用品：____________________________
（4）书籍：____________________________
（5）杂物：____________________________
（6）贵重物品：____________________________
二、搬迁地址
搬迁搬出地点：___________________________搬迁搬到地点：_____________________________。
三、日期
签订搬迁合同日期：______年______月_____日。
四、包装要求
甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。
五、乙方责任
保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的'市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。
六、搬迁要求
一般货物保险由乙方负责，贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向甲方支付保管费用。
七、费用
包装运输总费用：___________。货物到达并验收完好后一次性付清：_____________。
八、甲方违约责任
乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。
甲方（签名）：_____________乙方（签名）：______________
__________年______月_______日__________年______月_______日
搬迁的合同7
甲方：_________
地址：_________
法定代表人：_________
乙方：_________
地址：_________
法定代表人：_________
就甲方委托乙方搬迁事宜，经双方协商达成如下协议：
一、甲方应将搬运的小件物品提前打包、整理，文件资料要装箱封好，电脑要拆掉连线，所需搬运物品集中堆放。
二、乙方应派专业负责人员，配合甲方工作。
三、乙方在搬运过程中，做到服务热情周到，保证物品完整无损，服从甲方的'分配与指挥，将物品码放到位，如在搬运过程中发生丢失或损坏，乙方应负责赔偿。
四、搬迁日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具体搬迁时间待电话通知而定。
搬迁的合同8
甲方：
乙方：
本协议在乙方为甲方提供搬迁运输服务工作时，全程负责甲方设备从运抵目的地
第一条搬运设备(货物)
1、设备(货物)_________________________________________。
2、甲方搬运的设备及物品应无违禁品或危险品。
第二条搬运时间
1、甲方应在正式搬迁开始前2天通知乙方准备好人员及物资。
2、从正式开始搬迁至结束需_______天。
第三条搬运费用及付款方式
经双方约定，整体搬运费为________元，先预付_________元，搬运结束后一次性付清余款，并开具8%的税票。
第四条甲方权利
1、甲方向乙方交付所需搬运的设备、物品，告知乙方需注意的事项及搬运时间等安排，使乙方按照甲方的要求完成搬迁工作。
2、甲方随时监督乙方各项工作的开展，可实时提出意见。
第五条甲方义务
1、甲方按照协议约定时间向乙方支付搬运费。
2、甲方应按照行规，协调安排配合乙方圆满完成搬运工作。
第六条乙方权利
1、按照协议约定在完成搬运工作后向甲方索要搬运费。
2、甲方应按照行规，协调安排配合乙方圆满完成搬运工作。
第七条乙方义务
1、根据甲方要求开展搬运工作，防止搬运过程中出现破损、丢失。
2、乙方保证车辆人员及时有效的安排，及时安全的`运抵目的地，在搬运过程中引起的财产损失，由乙方负责赔偿。
第八条安全事项
1、乙方应做好搬运人员的安全教育，防止发生意外事故。
2、乙方承担物品搬运过程中的安全，如发生意外甲方不承担责任。
第九条违约责任
1、非因甲方过错，乙方致使搬运过程中的物品发现破损、划伤及丢失、设备碰损，由乙方承担损失(不可抗拒因素除外)。
2、乙方全部承担此次搬运工作，如有一方违约，由违约方承担一切责任。
第十条争议处理
本协议在履行中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地法院起诉。
第十一条
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章后生效。对本协议未尽事宜，双方协商补充规定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
搬迁的合同9
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就梅县金盘商品混凝土有限公司金盘搅拌站设备搬迁达成如下协议：
第一条甲方搬迁的设备概况：
1、搬迁的设备：________
2、设备拆卸地点：________
3、设备安装地点：________
第二条、承包范围：
1、设备的拆卸、运输、安装、调试，包括水、电、气路及添加剂管路。
2、设备的维修、更新：包括更换主机卸料门、主机楼外封彩钢瓦及水泥筒仓、配料机、输送带、主机楼设备机架等全部钢构件除锈防腐油漆。
3、提供设备基础、预埋件施工图纸，指导设备基础施工，设备基础预埋件制作安装。
4、其余工作内容要求详见报价表。
第三条、承包方式：
1、乙方包质量、包工期、包文明生产和安全施工，包调试;
2、乙方包工、包辅助材料、机械、奖金、安全设施费、自身管理费、维修费及运输过程中的过桥过路费;
3、乙方包临时工劳保福利、合同工社会劳动保险、意外伤害保险及设备运输保险。
第四条、合同工期：自甲方通知拆卸之日起50天内。
第五条、合同价格：
合同总价(大写)：、贰拾壹万捌仟元;(小写)：、218000元。
注：以上价格不包含水管、电线、电器元件、高强螺栓、避雷装置及设备基础预埋件材料费，详见报价表。
第六条、结算方式：
1、合同承包范围内工作内容按合同总价包干。
2、设备基础预埋件制作安装按实计量，单价按11875元/吨计算。
第七条、付款方式
1、所有设备拆卸完毕运至安装现场指定地点后五天内，付玖万元。
2、所有设备安装完毕试运行后五天内，付壹拾万元。
3、甲方正式投料生产一个月后，如设备运转正常，付清余款。
第八条、甲方责任
1、甲方指定、负责拆卸工程现场的.联系工作，指定、负责安装施工现场的联系工作。
2、开工前、三、天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工用电。
3、甲方负责在安装现场为乙方人员提供食宿条件。
4、甲方必须按合同约定时间支付工程款。
第九条、乙方责任
1、乙方指定、负责拆卸、安装工程现场的联系工作。
2、乙方必须为自身作业人员和设备购买保险，如拆卸、运输、安装过程中出现人员伤亡、设备损坏，由乙方负全部责任。
3、乙方作业过程应严格遵守安全生产操作规程，严禁违章作业。
4、乙方必须指派工程师协助甲方设备基础施工放线。
5、乙方在设备拆卸、安装过程中如发现设备零部件损坏必须如实向甲方反映，由甲方确定采取维修或更换措施，费用双方协商解决。
6、由甲方负责提供的材料及零配件(包括基础钢筋)，乙方必须提前五天向甲方提供清单或钢筋抽料表。
7、乙方必须严格按照搅拌站安装说明书和《钢结构工程施工质量验收规范》要求施工。
第十条、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，应协商解决，协商解决不成，可向、人民法院提起诉讼。
第十一条、本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十二条、本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。
第十三条、本合同经双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
搬迁的合同10
合同
甲方:郑州市__商贸有限公司
乙方:四川省烟草公司__市公司
就甲方为乙方搬迁设备事宜,经双方友好协商,达成如下事宜:
一、甲方于20__年2月12日派出电器技术人员、机械技术人员各一名,前往乙方物流中心仓库，为乙方搬迁卷烟分拣设备及包装设备。
二、乙方应派人员协助甲方搬迁设备，乙方协助人员应听从甲方技术人员指挥，为保证按时完成搬迁任务，甲、乙双方人员应不分上、下班时间共同努力，按时、按量、按质完成搬迁任务。
三、搬迁及调试至设备正常运转时间为20__年2月18日。
四、搬迁后甲方负责将设备调试至设备正常运转，不能耽误乙方的正常生产。
五、甲方负责对设备部分进行改造，全部进行维护。
六、乙方在甲方搬迁调试完毕后付给甲方服务费及改造费壹万元整。
七、未尽事宜双方协商解决。
甲方：郑州市__商贸有限公司乙方：四川省烟草公司__市公司
法人代表：发人代表：
委托代理人：委托代理人：
电话：0371-电话：
20__年2月11日20__年2月11日
搬迁的合同11
甲方：__________________
乙方：__________________
一、搬运设备物品名称及数量
______________________________________________________.
二、设备物品搬出及目的地
1、搬出地点：________________.
2、目的地：__________________.
三、搬迁日期
搬迁日期为：______年______月______日，开始陆续搬迁，之后乙方根据甲方要求的日期进行搬运，并保证在规定的时间内完成物品的搬运，最终搬迁完成时间以甲方确认为准。
四、合同价格
承包总价位：人民币______元（______元整）不含发票。
五、付款方式
搬迁全部结束后，甲方向乙方一次性支付本合同的全部费用。
六、甲方的.权利和义务
1、按合同约定向乙方支付服务费用；
2、对乙方的整个搬迁过程进行监督；
3、对于乙方行为给甲方所造成的直接及间接损失，甲方有权从应付乙方的服务费中直接扣除；
七、乙方权利和义务
1、按合同约定要求甲方支付服务费用的权利；
2、负责在合同规定期限内，乙方实行“点对点”的搬迁方式搬运甲方物品，即乙方须将甲方指定搬迁物品安全搬运至指定位置；
3、对搬运物品的安全负责，保证物品无短缺、无损坏。在装卸、运输途中不能出现抛扔现象，轻拿轻放，一旦出现物品丢失、短少、变质、损坏等情况，乙方按市场价格及物品价值给予赔偿；
4、乙方应为其自身人员及车辆提供必要的保险，若在本合同期内，乙方人员或车辆发生损坏及伤亡，均由乙方自行负责处理。
八、其它约定
乙方需配备各种保护材质（如棉被、苫布等），用于保全甲方所有搬迁的物品。
九、合同声明
1、本合同一式二份，双方各执一份，一经双方签署盖章立即生效，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不成，任何乙方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同终止
本合同规定的甲乙双方的权利义务全部履行完毕后，本合同自然终止。
甲方（公章）：__________________
乙方（公章）：__________________
日期：______年______月______日
搬迁的合同12
搬家方（甲方）：__________________
搬家公司（乙方）：________________
经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。
一、货物名称：______________________________________________________.
二、搬家搬出地点：__________________，搬家搬到地点：__________________.
三、车型：__________________.
四、签订搬家合同日期：______年______月______日，预定搬家日期：______年______月______日。
五、包装要求：甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。
六、乙方责任：保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的'市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。
七、一般货物保险由乙方负责，贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向甲方支付保管费用。
八、包装运输总费用：______，结算方式：已付定金______，余下金额：______，货物到达并验收完好后一次性付清：______.
九、甲方违约责任：乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。
本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。
甲方签名：__________________
乙方签名：__________________
日期：______年______月______日
搬迁的合同13
甲：天津市天大天发科技有限公司
乙：天津市仲远搬家运输有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供搬迁服务事宜。以协商达成一致，确立本合同，以明确双方的责任，权利及义务，确保全面双方共同执行。
1、针对甲方需搬迁的设备、货物等等，乙方按照甲方的要求真对设备、货物等进行保护、拆解、按装、摆放、运输等各项劳务服务达成协议。
2甲方：天津市天大天发科技有限公司库房工程改造，库房搬迁运输事项，双方达成协议：二楼库房内货物及办工设备搬迁至本楼三层，共计库房三处加走廊一处，所有货物及办公设备全部搬运到三楼库房内，做到货物复回原位，不误正常运行。
3甲乙双方协商达成搬迁费用为人民币:壹万捌仟元整、不含税费。
4甲方提供一名协调人员与乙方现场工作人员配合工作，乙方按照甲方的.要求进行工作，听从甲方指挥人员调遣，对货物要进行保护、分装、摆放及安全运输，乙方工作人员不得在现场吸烟，要做到安全第一，甲方要求乙方三天完成搬迁运输任务。
5乙方按照甲方要求完成搬迁运输任务后，甲方应及时支付
乙方搬迁运输费，不得拖延。
6乙方在设备搬迁过程中，要注意人身及车辆安全，甲方对一切责任概不负责。
7备注：
库房搬迁费：18600元
垃圾清运费：1900元
累计：20500元
大写：贰万零五佰元整
双方就以上合同签字有效
甲方：
年 月 日 乙方：年 月 日
搬迁的合同14
甲方名称：乙方名称：
地址：地址：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供一次性中心机房设备搬迁服务事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的责任、权利及义务，确保合同双方共同执行。
[免责条例]
（1）针对甲方需搬迁的设备，乙方只负责硬件设备搬迁不负责数据和软件安全。
（2）对于搬迁的设备，乙方如果需对设备进行拆装，以后因拆装引起的保修问题由甲方负责。
[服务费用]
台式机1套rmb50元
服务器1台rmb450元
机柜1台rmb450元
小型机1台rmb450元
磁盘阵列柜1台rmb450元
ups主机1台rmb350元
ups电池1块rmb30元
监控器1台rmb200元
交换机1台rmb350元
运输车辆1天rmb950元（包含司机，油费，停车费，保险）
其它设备协商报价
[惠普(hp)服务器，机柜搬迁细则]
一乙方搬迁前准备：
1.熟知甲方提供的运输线路；
2.安排好搬迁人员分工；
3.准备所有搬迁所需工具（如：十字，一字；t8，t9，t10，t15，t20，t30，t40；搬迁标签，纸箱，滑车，钳子，减震材料等），车辆及相关资料；
4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；
二服务器,机柜拆卸
1.甲方与乙方同时检测服务器状态和服务器配置，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；
2.由甲方关闭所有搬迁设备软件程序；
3.由乙方工作人员断开电源；
4.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；
5.以甲方现在每个机柜为一套设备进行统一标识；
6.每台服务器对应的联线、硬盘、电源贴上对应标签；
7.断开服务器所有联线；
8.将服务器拆离机柜，如果拆离硬盘应做好标识；
9.对服务器进行包装，对拆离的硬盘做减震包装；
10.搬运上车。
[惠普(hp)小型机，磁盘阵列柜搬迁细则]
一乙方搬迁前准备
1.熟知甲方提供的运输线路；
2.安排好搬迁人员分工；
3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；
4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；
5.与小型机工作人员配合完成拆卸前准备。
二拆卸
1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；
2.由甲方关闭搬迁设备软件程序；
3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；
4.以甲方现在每个机柜为一套设备单元进行统一标识；
5.每台小型机，磁盘阵列柜对应的联线贴上对应标签；
6.断开所有联线；
7.对设备进行减震包装；
8.搬运上车。
[台式机，监控器，交换机搬迁细则]
一乙方搬迁前准备
1.熟知甲方提供的运输线路；
2.安排好搬迁人员分工；
3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；
4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图。
二拆卸
1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；
2.由甲方关闭搬迁设备软件程序；
3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；
4.每套台式机进行统一标识；
5.每台监控器，交换机对应的联线贴上对应标签；
6.断开所有联线；
7.对设备进行减震包装；
8.搬运上车。
[ups搬迁细则]
一乙方搬迁前准备
1.熟知甲方提供的.运输线路；
2.安排好搬迁人员分工；
3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；
4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；
5.与ups厂商相关工作人员配合完成拆装前准备。
二拆卸
1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；
2.由甲方关闭搬迁设备；
3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；
4.每台ups主机，电池，对应的联线贴上对应标签；
5.断开所有联线；
6.对设备进行减震包装；
7.搬运上车。
[设备运输]
1.按甲方提供的运输路线图运输；
2.每趟运输车上乙方配备2~4位工作人员确保运输途中安全（建议甲方提供一人协助）；
3.到达目的地，设备搬进新机房；
4.搬运过程轻拿轻放。
[设备安装调试]
1.搬运到位后首先清点设备；
2.先将ups安装调试正常；
3.逐一将机柜安装到位；
4.服务器，小型机，交换机等对应上架；
5.根据标注对应联接各机柜内部线路；
6.乙方现场监控人员再对所有设备进行加电前最后一次全面检查；
7.甲乙双方工作人员同时在场，分别对设备加电测试并签验机单；
8.将《搬迁验机单》复印件留给甲方，乙方保留原件。
[搬迁结束]
搬迁结束后十五个工作日内，乙方有义务根据甲方要求到现场提供技术服务；
技术服务不包括：
1.因设备正常使用以外的原因，如疏忽、不当使用（如带电插拔等），引起的问题；
2.因人力不可抗因素而因素引起的问题如自然灾害，意外事故、火灾、雷击等。
[搬迁时间]
搬迁时间由甲方提前五个工作日以书面形式通知乙方（传真件有效）。
[联系人]
甲方联系人：电话：
乙方联系人：电话：
[乙方责任]
在搬迁过程中乙方不得造成甲方设备丢失及损伤，如有发生双方确认后乙方
按设备折旧费给予甲方赔偿。
[甲方责任]
甲方中途终止合同，应向乙方偿付不能实施服务部分５％的违约金。
[付款]
1.合同签订三个工作日内，甲方先付给乙方人民币叁千元整，做为乙方先期搬迁运作资金。
2.甲方签订《费用清单》五日内，将剩余费用以电汇或支票结算方式一次给乙方付清。同时乙方将按甲方要求开具正规发票。
3.乙方信息
户名：
开户行:
帐号：
[不可抗力]
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，双方对此互不提出赔偿责任。
[其它]
1.按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.解决合同纠纷的方式：履行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。
3.本合同未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同内容，以确保双方的商业机密。
4.本合同共页，一式两份。甲方执壹份，乙方执壹份。
5.本合同自双方签字、盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定履行。
6.其它未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定履行。
seal：甲方（盖章）seal：乙方（盖章）
搬迁的合同15
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
合同内容：
第二条 组成合同的'文件
1、 本合同书和合同条款
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 招标文件
5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件
6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。
第三条 合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。
第四条 合同价款
甲方向乙方订购 (包括运输)计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币 元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。
第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。
第七条 合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同约定双方签字盖章后生效。
第八条 合同份数
本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
【搬迁的合同】相关文章：
搬迁的合同03-25
房屋搬迁合同03-03
设备搬迁合同03-15
搬迁合同范本12-30
机器移动搬迁合同03-07
设备搬迁合同11篇04-01
搬迁协议书11-27
搬迁协议书03-25
工厂设备搬迁合同范本09-27