建筑合同书
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的建筑合同书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
建筑合同书1
建设方:(以下简称)甲方:
承包方:(以下简称) 乙方:
依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定,明确双方建筑劳务合同的权利义务,和违法乱纪的责任,双方经平等协商同意,订立如下合同条款,共同遵照执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:
四、承包范围:
五、承包工作期限:
开始工作日期: 年 月 日结束。
工作日期: 年 月 日:总日历工作天数为 天。
六、质量标准:
工程质量:国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定 等级。
七、面积金额结算:
八、付款方式:乙方进入现场后预付 %,不得无故拖欠,余下的费在 工程竣工后 日内一次计算付清给乙方。
九、
1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。
2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥,严格按图施工,必须遵守甲方各项规章制度。
3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作,不允许违章作业。
4、因施工操作原因造成的'质量不合格返工而造成的损失,由乙方负责,双方分清责任。
5、施工前,甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底,乙方应积极组织人员接受交底记录。
十、
1、乙方施工人员进场后,甲方应向乙方提供蓝图一套。
2、甲方应向乙方创造良好的施工条件,住房、厨房、厕所等设施。
十一、双方约定:
1、在施工过程中,发生的工伤事故应分清责任,分清主次按双方承担责任大小,由责任方承担。
2、承包人施工开始前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生,对施工人员要经常加强思想政治
教育,施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗,违犯规定的按罚款处理,造成经济损失的,由责任方自行承担。
十二、违约责任:
甲、乙双方未能按照合同条款履行,所造成的一切经浊损失,由违约方自行承担,按劳务工程承包总造价 %赔付对方。
十三、争议解决:
在施工中,如有图纸变更等其它事宜,按变更工程量,按市场价另计费,双方应友好协商解决,如协议不成,任何一方均有权向所属的人民法院提起诉讼。
十四、未尽事宜:
双方协商解决或另签补充协议,补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。
十五、合同项目执行完毕,该合同自然失效。
十六、本合同一式四份、甲、乙双方各执二份,签字盖章后即生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
身份证号码: 身份证号码:
固定住址: 固定住址:
帐 号: 帐 号:
邮 编: 邮 编:
年 月 日 年 月 日
建筑合同书2
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程概况: 工程
建筑面积: 平方米 建筑高度: 米
建筑层数: 层 结构类型:框架(砖混)
二、承包范围与内容:
室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式:包人工费 。
四、承包价格:按实贴面积计算墙面元/M2;地面 元/M2。
五、工程期限:从 年 月 日
到 年 月 日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。
六、付款方式:工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手印)。
七、质量要求:
1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的`成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。
八、机具的控制:甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求:工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。
十、违约责任:
1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因,合同无法继续履行时, 应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、 其他约定:
1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理利用材料,杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。
2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。
甲方: 乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
年 月 日 年 月 日
建筑合同书3
合同编号:
甲方(用人单位)全称:乙方(员工):
主要负责人: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
甲乙双方依照国家和本省有关劳动法律法规建立劳动关系。为适用短期用工实际情况,特对相关问题做以下约定:
一、劳动合同期限:
以 ,单项工程完成之日为本合同的终止期限。
二、工作内容
甲方安排乙方工作地点: ;工作范围: ;工种:______;数(质)要求:按图纸施工,质量验收符合当地质量验收标准。
三、工资报酬:
1.工资分配方式
1)计时(每天每月工资标准 )
2)计量(单价数量)
2.工资支付方式:计时工资每月按考勤足额支付;计量工资每月按工作进度支付 80 %(不低于当地最低工资),余款待任务完成验收合格后(一个月内)全部付清。甲方应制作工资表,并由乙方本人签字或书面委托他人代领。
3、工资发放为次月30日发放上月工资。
4.本合同中约定的计量计时工资均已包括工资、加班费、进出场费、和其他任何补贴费。
四、劳动保护和工伤保险
甲方必须贯彻执行国家有关规定,做好安全生产、劳动保护工作,并为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险。乙方要遵守劳动纪律和甲方制定的各项规章制度,严格按照有关操作规程作业。乙方给他人造成伤害的,承担赔偿及法律责任。
五、甲乙双方责任
1、甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
2、安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。
3、乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
4、乙方须按甲方工作安排按时完成工作内容并满足质量验收规范要求;如乙方挑肥拣瘦、擅自遗留尾项且不按甲方要求及时完成收尾,甲方在结算时有权按遗留工作单价的3倍扣违约金另行组织其他人员施工;乙方每完成一个验收批,甲方须及时组织验收,如因甲方不及时检查验收造成验收时大面积的.不合格,责任由甲方承担。
5、乙方进场需办理实名制登记,办理门禁卡每卡交20元制卡费。乙方须通过门禁卡每日打卡考勤作为工资结算依据,如无考勤则甲方有权不予结算。
6、结算流程:所有工作一旦完成,质量验收合格后,7天之内给予办理结算手续,结算办理完成后一月内支付余额人工费,若乙方不按照流程走,违反程序上访及到劳动局上访,每次处罚人民币3000元整。
7、甲方委托 为现场签工负责人,班组长现场签认的工程量单须在7天内交签工负责人签确,无现场签工负责人签字确认的量单甲方有权不予承认。
六、对违反劳动合同的责任及其他约定:
1、单方面终止合同应提前15天申请或通知对方;
2、试用期为1个月,试用期工资为90%,试用期满合格后继续留用,不合格甲方付乙方试用期工资,乙方自行退场。
本合同从甲、乙双方签字之日起生效,合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份存项目部备查。
甲方(签章): 乙方(签章):
年月 日 年月 日
建筑合同书4
发包人(全称):_________________________
承包人(全称):________________________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________________
工程地点:_________________
工程内容:___________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
资金来源:____________________
二、工程承包范围
承包范围:_____________________
三、合同工期:
开工日期:_____________________
竣工日期:_____________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准:_______________________
五、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
¥:_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的'期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________年__________月__________日
合同订立地点:_______________
本合同双方约定_______________后生效。
发包人:(公章)_________承包人:(公章)___________
住所:_____________住所:_____________
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
委托代表人:___________委托代表人:__________
电话:_______________电话:______________
传真:_______________传真:___________
开户银行:_____________开户银行:____________
账号:_______________账号:________________
邮政编码:___________邮政编码:_________。
建筑合同书5
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、产品型号、数量、金额、交货时间
二、质量要求技术标准按国家标准执行。
三、交(提)货地点、方式;供方厂内交货。
四、运输方式及到达港站和费用负担;供方为需方代办托运至需方指定的工地。费用由需方承担。
五、随机备品的.数量及供应办法;按发货清单收货。
六、结算方式及期限:合同签订后交付定金伍万元整,余款货到后一次性付清。
七、违约责任:按合同法的相关规定承担责任。
八、争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方解决。协商不成,当事人双方同意由昌吉市人民法院管辖。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
十、其它约定事项:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑合同书6
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。
原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查,原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。
上诉人黄某上诉称:
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的',本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:
1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;
2、驳回被上诉人的诉讼请求;
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。
其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
建筑合同书7
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条工程名称:三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。
第二条承包范围:加工、制作、安装、售后服务。
第三条工期要求:根据甲方需求进行,乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。
第四条承包方式:包工包料。
第五条甲方提供:现场机械设备,技术人员配合指导、水电。
第六条质量要求:铝百叶窗的颜色(白色)铝型材壁厚为1.0mm按乙方提供给甲方的`样品为准。
第七条使用标准及规范:根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范
第八条计价原则:双方根据窗户图纸和实际制作面积结算,铝百叶窗安装费、加工费合计每平米单价382元,工程量约15#楼673平米、 16#楼约540平米,工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算,多退少补。
第九条付款方式:
1.乙方进场安装甲方付乙方50%工程款。
2.安装完成甲方付乙方30%的工程款。
3.验收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上价款以含税金。
第十条保修:保修期为一年。
第十一条竣工验收:竣工验收时由乙方通知甲方,甲方负责通知有关人员进行验收。
第十二条结算方式:现金结算。
第十三条索赔:乙方如不按甲方要求按时完工造成的一切损失由乙方负
责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担,甲方概不负责。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。
第十四条备注:以上价款已包含保险金,乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。
第十五条附则:1.本合同未尽事宜,经双方协商解决,如不能协商解决,由法院裁决。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均有同等法律效益。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
负责人签字:_________
负责人签字:_________
___年___月___日
___年___月___日
建筑合同书8
合同编号:
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
签订日期: 签订地点:
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间
名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量
合计人民币金额(大写):
第二条产品的质量标准,按下列第( )项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;
(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
产品标准名称和编号
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收:
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位: 。
2.交货方法,按下列第( )项执行:
(1)乙方送货
(2)乙方代运
(3)甲方自提自运。
3.运输方式: 。
4.到货地点和接货单位(或接货人)。
5.现场卸货由 负责。
6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:
第五条产品的交(提)货期限:
第六条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格,双方商定为 元/ 。在合同期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过±10%时,双方协商适当调整价格。
2.产品货款的结算:
第七条验收方法:
1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷等等。)
第八条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的`损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
购货单位(甲方): 供货单位:(乙方):
法定代表人: 法定代表人:
签约日期: 签约日期:
建设工程材料供应合同范本
使用方(以下简称甲方):有限公司项目部
供应方(以下简称乙方):
第一条目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就_________工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
2.1 交货地址:_________
2.2 供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 供应要求及价格
3.1数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
4.1结算方式:
4.2约定的结算期限:
4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签作为收货确认。但签不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签手续。
4.5付款方式和期限:
第五条质量标准和验收
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
6.1甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
8.1在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2材料使用后甲方若发现质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人/电话
甲方
乙方
第九条违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金1%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
9.2乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
10.1因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
10.2如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1合同经甲乙双方签盖章后生效。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,每份具有同等法律效力。
11.2本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3本合同附以下_________
甲方(签章):________ 乙方(签章):_________
法定代表人:__________ 法定代表人:___________
________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同书9
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建设工程施工合同》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:赵乃迁宿舍楼
工程地点:豫南居委会
建设面积:约3000平方米(按实计算)
工程结构:混合结构
承包范围:土建、水电部分
承包方式:包工包料
2、开竣工日期
本工程于 年 月 日开工,于 年 月 日前( 个晴天)全部竣工。
二、工程造价:每平方880元。
三、双方责任
1、图纸,甲方在开工前向乙主提供完好的施工图纸,含水、电、卫、地质勘探资料。
2、双方驻工地代表、甲方代表处理属于甲方的日常工
作,检查监督工程量及处理一切民事纠纷。
乙方代表负责属于乙方的`日常工作,双方紧密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手续、界址、四邻纠纷等问题而造成乙方停工的,甲方承担乙方经济损失50万元。
四、甲方工作
协调和处理工程所在地居民的矛盾,开工前3日做好施工现场的“三通一平”工作(即电通、水通、路通、场地平整,将水准点座标制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审,设计交底,保证在
月 日前主道路铺设好)。
五、安全质量管理
乙方在施工过程中,坚持“百年大计,质量第一”的方针,在施工过程中,如发生一切安全质量事故,由乙方全权负责处理,与甲方无关。
六、楼房出售
1、付款方式。主体结束付总价20%,如出售达30%,一次性结清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付给乙方工程款,则新建楼房由乙方负责出售,出售价按一层每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四层每平方900元,五层每平方米800元。甲方保证不收售楼款,乙方全部工程款收回后,楼房由甲方
负责出售。
七、未尽事宜双方协商解决。
八、违约责任
如有一方违约,罚款30万元。
九、本协议一式叁份,双方签字后生效。
甲方: 见证人:
乙方:
年 日 月
建筑合同书10
供方:(以下简称乙方)
经甲乙双方协商 建筑工程有限公司需要三德水泥3万吨,其中32.5# ,42.5# 吨,经建筑公司研究决定,3万吨三德水泥同意,由 来供货,供货期间约定如下:
1、施工期间要保证足够施工用水泥。
2、技术标准、质量要求、供方对质量负责的期限及条件、供方水泥遵照国家有关生产标准执行,为需方提供质量达到《标准》要求的合格产品,以保障建筑工程质量,供方在水泥发出七天内为需方提供除28天强度以外的各项试验结果(检验报告单),28天的强度试验报告单在水泥发出之日起32天补报到用户手中。
3、运输方式及运费承担约定:运输及运费由供方负责运到施工现场。
4、包装物及包装标准:包装必须是袋装,按生产厂家包装袋重为准。
5、验收、水泥运到施工现场由需方管理人员负责清点验收后开具凭证、证明数量、收发日期、等级编号等。
6、结算、付款方式及期限:一个月结算一次并付清所有货款。如需方不结清货款,供方则按每天 %的`违约金计算或停止供货。
7、单价按现行市场价格计算,随行就市(含下车费)。
8、需方要货必须提前3—4天通知供方,如需方不提前通知供方供货,造成的停工待料供方一律不负责任。
9、此合同一式贰份,供需双方各执一份。
10、其他约定事项,另行补充。
11、本合同自20xx年3月30日至20xx年5月内有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同书11
甲方:
乙方:
现就甲方所委托的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地设计事项,乙方接受设计委托,就委托设计事项,双方经协商一致,并依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行:
一、委托事项
福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地总平方案规划及各单体设计
二、设计费用
1、规划方案:先预付万(不含税),结算时在研发大楼单体设计总价中扣还给甲方。
3、研发大楼价格:(三期开发前双方再行确定)
三、付款方式
1、甲方需在合同签订之日起五个工作日内将委托设计预支费用的付给乙方,原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。
2、设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。
3、设计的时间:乙方应在个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定,在甲方审定意见基础上,乙方应在_工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。
四、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权,甲方在将委托设计的'所有费用结算给乙方后,乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3、未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方。
五、双方的权利义务
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;即红线图1份,立项批文1份;甲方权利:
1、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
乙方义务:
1、如甲方的要求合理,规范,乙方应配合进行设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
3、乙方的设计成果需满足建设主管部门对该成果的审核并达到通过。
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
六、违约责任
1、甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决,确实无法调节,则由仲裁机关或根据合同法办理。
八、合同生效
本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日;
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效应;合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章):_____________
乙方(盖章):____________
甲方代表签名:_____________
乙方代表签名:____________
地址:地址:____________________
电话:电话:____________________
传真:传真:____________________
日期:__
日期:____________________
建筑合同书12
建设单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
为了明确双方在施工过程中的权利义务及经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同,以下交款作为动工、工程验收及单位结算为依据。
一、承包内容及承包方式
1、工程地点:
2、楼房结构:
3、楼房层数为米。
4、承包方式:包工不包料只包主体工程
5、包工单价为元/平方米。
6、包工价内结算方法:要按楼房投影、楼板实倒面积,包含雨篷实倒面积及楼梯间、采光井空位在内面积。
二、承包工价内的工程施工项目及责任
1、乙方责任:乙方是由正付零以上的砖体工程、框架柱、梁工程、模板制作及安装、拆工程、钢筋工程(不包含钢筋制作)、柱子、梁、楼面烧制工程、自带所有旌工工具及模板、顶桐费用。(不包含室内、外批灰及装修和压墙砖体工程)。
2、甲方责任:在施工过程中,一切水电费、片石基础砖、地梁及地板更化、化粪池、预埋、给水、排污等工程、吊砖倒楼面及机子费用,外墙安全架、安全网工料费。
三、安全起见及质量要求
1、在施工过程中,乙方要做到安全第一的工作方法进行施工,否则所发生的一切工伤事故,人身和财产损失全由乙方负责。
2、在施工过程乙方要甲方提供工程施工图纸结构进行施工,要按质按量进行工作,要按国家建筑规范进行施工,否则所发生的一切返工重做现象,全由乙方负责,甲方不再补任何工资及费用,天然灾害、楼板冷、热、收缩、分裂,乙方不负任何责任。
四、付款及结算方法
1、甲方要按乙方所完成的工程量进行付款,当倒完第一层主体,甲方留 元作质保金,其余部分在捣楼 天内结算付清。其次第二层以上,每完一层结清一层(在工程合格情况下进行结算)。待所有承包内的'主体工程完工否则乙方有权收取甲方的 %滞纳金(按天数计算)。
2、主体验收方式
在乙方完成主体工程及所承包自工作范围内全部完成十天内,甲方要进行工程检查验收。否则超过天后,工程作为合格验收处理。
五、 承包工程外的施工费用。
在施工过程中,乙方要按甲方提供的施工图纸结构及合同说明施工外,如甲方有所修改时,需要增加工量时,双方要协商,同时增加工程施工费用。
1、增加工程项目及工程费用。
增加工地看守、保养、淋砖费
增加卫生间主体,每层乙方包一个,其余每个加 元;
增加厨房、橱柜每个
柱子每层每条 每层圈梁每米增加 元;
每层捣楼师傅补助费 元;
第一层捣柱子机械补助费 元。
六、工程管理及工程期限
工程施工工期由年月月日止,共 个晴天,施工期按晴天计算,雨天保养期、假、节日、停工待料的,天然灾害例外。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效,并受到法律保护,任何一方不能反悔。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同书13
甲方:
地址: 联系电话:
乙方: 性别:
身份证号码:
现住址: 联系电话:
甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务,并对有关问题作以下的规定:
一、劳动合同期限:与本工种同期
二、工作内容:
甲方安排乙方工作地点:
从事(工种):
三、劳动报酬:
工资计算方式:
四、工伤保险:
甲方依法为乙方办理工伤保险。
上述条款未尽事宜,按《劳动合同法》相关规定处理。
本合同自签订之日起生效,合同已、一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章)
乙方(签章)
年 月 日
年 月 日
建筑合同书14
甲方:____________________
乙方:____________________
为确保工程质量,圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲乙双方共同协商,特制定本合同,双方必须共同遵守。
一、建筑工程概况:4楼加层,面积大约为180平方米左右。
二、承包方式:包工包料。
1、按实际建筑面积甲方每平方米付乙方人民币760元(大写:柒佰陆拾元整)
三、施工概况:
1楼挖四个井桩深度为3米,4个柱子为14毫米钢筋,4个柱子之间拉梁钢筋为12毫米的钢筋,圈梁为12毫米钢筋。四楼上口圈梁为14毫米的.钢筋。楼梯天井为18毫米的钢筋,三楼悬梁下底为三根18毫米钢筋,上层为二根16毫米钢筋,一个门按照300元标准计,铝合金窗子每平方按140元计,地板砖每平方按25元标准计,厨房卫生间砖按每平方18元,天井现浇按照每平方800元,电线众邦线,主线为4平方,副线2.5平方,4楼扎筋之间15公分,主筋为12毫米的钢筋,副筋为8毫米的钢筋,四楼加两道以上钢筋均为18毫米的主筋。
四、工程工期:
1、甲方规定动工时间为20xx年___月___日至20xx年___月___日完成,工期为2个月,不得延期。
五、施工安全责任:
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤或因施工造成他人损伤的事故,一切由乙方负责,甲方不负任何责任和发生此类的一切费用。此类情况出现,责任一概与甲方无关。
六、付款方式:
挖井桩挖到三楼付壹万元,三楼封顶付壹万元,四楼进砖付贰万元,四楼楼面支钢筋付贰万元,四楼封顶现浇好付贰万元,粉墙付1.5万元,买地砖、厨房卫生间墙砖付1.5万元,整个加层完工后,甲方留壹万元验收。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,其他未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日
建筑合同书15
(GF―1999―0201)
合同编号:
字号:
中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局
第一部分协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写):元(人民币)
¥:元六、组成合同的文件
组成本合同的'文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同双方约定后生效
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
合同订立时间:____年__月___日
合同订立地点: