太阳能安装合同(精选15篇)
在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的太阳能安装合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
太阳能安装合同1
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰润嘉园太阳能热水系统采购、安装事项协商一致订立如下合同条款：
一、工程概况
1.1工程名称：嘉园3～12#楼太阳能系统采购安装
1.2工程地点：
1.3 施工内容：太阳能热水系统所有设备及材料的运输、吊装、调试、支架与避雷网的焊接、维保等全过程
1.4工期：合同生效之日起7个工作日内设备材料进场，安装工期共计20天。
二、承包方式：
2.1承包方式:包工包料。
2.2合同总价与结算：一次性包干价格为1223元/台，合同总价为305750元（1223元/台×250台）。该合同一次性包干价格系是将材料设备及附件供应至甲方工地现场安装调试完毕的包干价格，其一次性包干价格包括但不限于丰润嘉园小区太阳能热水工程供货及安装的深化设计、整体式太阳能热水器、太阳能支架、运输、吊装、完成满足使用功能要求的安装、安装调试等所有相关工作，并综合包含这些相关工作所涉及的所有材料费、人工费、机械、水电费和满足功能要求的辅材、辅助设施费用、运输费、技术措施费、效验及检测费、一切间接费、管理费及税金等所有费用。除非甲方要求进行设计变更，否则合同一次性包干价格不得调整。
2.3供应数量：共250台；供应数量如有调整，按实际安装数量结算。
2.4价款支付：
2.4.1整体热水器全部到货后即支付20%货款，工程施工安装调试完毕，经验收合格，且双方结算完毕后10日内支付至结算总价款的95％。每次付款时，乙方须提供相同金额的税务部门认可的正式发票。
2.4.2结算总价款的5％作为质量保证金，自验收合格之日起二个采暖期满，且经物业管理单位确认无质量问题后一次性无息付清。
三、产品名称、技术参数、数量
3.1．产品名称：###太阳能热水器
3.2．太阳能设备主机规格型号为：
3.3．设备相关技术参数：
3.3.1.支架：采用热镀锌钢板（喷塑）制作的支架厚度1.2mm
3.3.2.真空集热管：管径/管长/管数为58/1800/16，真空管的原料为高硼硅玻璃3.3
3.3.3.端盖：太阳能热水器水箱端盖厚度1.5mm热镀铝锌板冲压成型后高温喷塑。
3.3.4.内胆材料：内胆采用SUS304-2B板，厚度0.31mm
3.3.5.进出水口位置：采用下置式出水安装方式
3.3.6.水箱：保温45mm，净容量118L，内径360mm，外径450mm
3.3.7.外壳材料的厚度：采用珍珠白（基层为镀铝锌）板，厚度0.31mm
3.3.8.保温材料密度：产品采用聚氨脂整体发泡，密度达40kg/m3.
3.3.9产品辅件及附属材料：管件必须铜制品，螺栓必须不锈钢
3.3.10.其它：包括安装（每户供水屋面部分的上水管、热水管及连接）、太阳能热水器系统（屋面部分），用于太阳能固定水泥墩由甲方浇筑，乙方负责固定安装。
四、质量标准及验收方式：
4.1.质量标准：合格
4.2.验收标准：
4.2.1系统所采用的全部材料均为优质品，符合《国家施工质量验收规范》《太阳能热水系统安装与验收规范》《低压配电设计规范》《建筑结构荷载规范》、以及乙方提供的技术指标所能保证的相应规范和参数的相关标准、应满足当地有关太阳能安装所要求的标准。
4.2.2系统验收标准按技术参数及施工方案进行，具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
4.3.验收方式：乙方设备系统全部安装调试完毕后，由甲方、乙方、监理及设计单位共同对整个太阳能热水系统进行验收工作，以验收合格后确认签字为准。乙方必须在符合竣工验收条件前一星期提出申请，经竣工验收条件具备并经甲方确认后方可竣工验收。
4.4.质量要求：
4.4.1.支架制作，应满足太阳能热水器承重要求，支架焊接材料应满足设计规范要求，支架焊接应有专业人员完成，且应有防止支架腐蚀措施。
4.4.2.集热管玻璃材质、耐冲击性，耐热性、耐寒性、吸收比、透射比、元件寿命、空晒性能、安全性、防漏性等均应符合有关设计规范和验收规范要求
4.4.3乙方承诺冬季使用太阳能正常温度不低于56°，如果低于56°则视为
不合格。
4.4.4.乙方应在工程移交的同时，移交完整的竣工图、工程相关资料、系统验收报告和使用维护说明书，以满足系统运行、维护和物业管理的需要。
五、双方责任和义务:
5.1、甲方责任和义务：
5.1.1提供工程施工现场平面图及建筑结构、供水、供电等有关技术资料。
5.1.2提供与其相关的技术资料。
5.1.3提供施工现场及存放工具的场所。
5.1.4保证施工人员在符相关安全要求的情况下自由出入施工场地。
5.2乙方责任和义务：
5.2.1乙方须按国家及地方有关规定进行安全施工，负责施工安全保卫工作及夜间施工、照明，并承担相关费用。在乙方所承包的施工范围内，由于乙方原因发生的`一切安全事故均由乙方承担完全责任。
5.2.2乙方所供设备材料符合国家相关标准和企业标准。设备材料进场后3日内，由甲方、监理单位按国家规范要求进行抽样检测验收，验收结果符合双方的约定。乙方应随货提供检验报告、产品合格证，经验收合格并书面认可后方可用于施工。如验收不合格或施工过程中发现质量问题，则乙方应无偿换货并承担由此给甲方造成的一切损失。
5.2.3施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
六、现场管理
6.1为确保工程质量，乙方根据甲方提供的资料在本合同生效后十日内向甲方
提交施工方案，并安排专业施工人员，严格按照双方共同确定的施工方案进行施工。
6.2乙方按双方约定的开工日期和竣工工期进行施工，如遇甲方原因或不可抗力因素外，经甲方书面认可后工期顺延，其它因素均不得延误工期。
6.3对于合同定义的关键工序乙方施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则乙方承担违约责任。
6.4施工期间应该遵守甲方施工现场的有关规定，乙方应服从甲方代表协调指挥，遵守施工现场的各项管理制度、杜绝野蛮施工。
6.5甲方如发现施工过程中乙方的施工质量达不到国家规定的合格标准的或对施工质量有异议的，以及不符合双方约定的技术要求的，甲方有权要求乙方停止施工、并要求乙方进行返工等处理措施，乙方应无条件返工至合格。由此产生的工期不顺延、费用不再增加。由此产生的一切损失均有乙方自己承担。
6.6乙方在工程未交付甲方之前，乙方有义务负责已完工程的保护工作，期间发生污染、损坏，乙方自费负责修复。
七、乙方承诺及售后服务
7.1太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。
7.2辅助器件及控制系统二年内质量问题由乙方免费更换。
7.3超出质量保证年限或非质量问题（人为破坏、使用不当）造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
7.4乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
7.5乙方承诺系统的正常使用寿命为15年。
太阳能安装合同2
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一.技术参数
1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2.配件：
3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二.验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三.费用及付款方式
1.每台热水器报价为人民币：(，辅助器件：
2.付款方式为
四.甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
五.乙方责任及义务
1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的`设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六.双方违约责任。
1.如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。
七.乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同3
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第一条、交货时间及付款方式
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的 %(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第二条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 3年(主机包括：太阳能热水器)，配件为期 1年(配件包括：辅助加热器)，终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)
第三条、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的.赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。
第四条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第五条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按____元起)。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
第六条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同4
甲方：
乙方：
身份证号吗：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：
一、工程项目
1、工程名称：刘集镇中心村路灯安装工程
2、工程地点：刘集镇中心村境内
3、工程内容：按要求建设路灯安装工程，施工安装要求详见附件。
二、工程期限
20xx年11月10日前开工，30个晴天竣工。
三、承包方式
包工包料
四、工程承包价及支付方式
工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(￥1850.00)计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程竣工合格，发包方于20xx年12月30日前支付50%，20xx年12月30日前支付50%。
五、施工安装要求
1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工，详见中心村施工安装要求。
2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。
3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。
4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。
5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的'间距标准执行。
六、竣工验收与包修
1、乙方在工程竣工前5日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提前通知乙方，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。
2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接管前，乙方仍负有保管责任。
3、在进行工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经验收合格后，再进行移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承担工期延误的违约责任。
4、竣工验收以国家和管理部门的相关规定为依据，在进行竣工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：
(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。
5、工程竣工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进行保修。
七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程结束后予以返还。
八、其它约定
1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工，工程施工中的任何安全责任都由乙方承担，与甲方无关。
2、乙方不得将工程转包或分包。
3、本工程税金由甲方负责缴纳。
4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。
5、任何一方违约，承担违约金人民币贰万元整。
本合同经甲方双方签字盖章后生效。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同5
需方： （以下简称甲方）
供方： （以下简称乙方）
甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的 %（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期 年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）
第五条、、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的`赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。
第六条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第七条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
第八条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第九条、合同正本及合同生效
1、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。 甲方： 乙方：地址： 地址： 开户银行：开户银行： 账号： 账号：电话： 电话：
20xx 年 月 日
太阳能安装合同6
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);
4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的'30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能安装合同7
甲方:_____
乙方：_____
甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：
一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的.原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;
1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：
1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30%的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：
1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能安装合同8
发包方： (以下简称：甲方)
承包方： (以下简称：乙方)
甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。
一、产品名称、技术参数、数量、金额
1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能
1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式
1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。
②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。
③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求
④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。
⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。
二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：
2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的.所有费用由乙方承担。
2.2.施工工期：自 年 月 日至 年 月 日。
2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。
2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。
2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。
三、合同总价款
总价包干合同总价款：￥ 元(大写人民币 元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。
四、付款方式
本工程无预付款。货到工地，工程安装结束、系统调试完毕，相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格，甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后，甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。
五、设备保修及售后服务
5.1.产品保修期为 3 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。
5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。
5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。
5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。
六、 甲方责任及义务
6.1.设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。
6.2.安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。
七、乙方责任及义务
7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。
7.2.在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。
7.4.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。
7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。
7.6 施工所需水电费用由乙方承担。
7.7 安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。
八、违约责任
8.1.如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，则每延误一日，乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失，由乙方按实际损失赔偿。
8.2.如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，则每延误一日，甲方支付乙方1%的违约金。
8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，则乙方工期相应顺延。
九、争议解决：
因履行本合同所产生的所有争议，双方应先行友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。
10.2.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。
10.3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同9
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方采购 太阳能，为了保证全面地改造各自义务，签订本合同，共同信守执行。
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕后付%，经甲方验收合格后付 %(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期 年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。
第五条、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过 天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款 %的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款 %.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达 天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。
第六条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的`质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第七条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按 元起)。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
第八条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第九条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同10
xx市xx学校（以下简称甲方）
立合同单位：
xx市安装公司三队（以下简称乙方）
甲方为改善职工生活条件，经市教委批准，决定在xx路x x号宿舍楼安装太阳能热水器，委托乙方施工。双方经充分协商，同意签订如下合同：
1.x x号宿舍楼共xx户，每户安装一套，共xx套。乙方负责安装设计，在设计完成并经甲方审查同意后施工.
2.工期从合同签订之日起到x月x日止，包括设计x天，备料x天，施工x天，共计xx天。提前竣工，甲方按每提前一天付给乙方施工费总额的百分之二予以奖励，延期竣工，同样每天按施工费总额的百分之二由甲方从支付给乙方施工费中扣除作为惩罚。
3.除太阳能热水器甲方已备好外，其余材料甲方均委托乙方准备，费用由乙方按实际消耗量向甲方报梢。
4.安装费用按每套xxx元计，共计xxx元，其余部分在完工并验收合格后五日内由甲方向乙方一次付清。
5.验收按本市【86】城建字第xx号文件规定执行。
6.本合同从签订之日起生效。未尽事宜由双方协商解决。
（双方单位和代表人签字、盖章）
一九xx年xx月xx日
太阳能安装合同11
发包方（甲方）：
承包方（乙方）
按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1、工程概况
1.1工程名称：**********
1.2工程地点：**********
1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式：
包工不包料（含装卸费）
1.5工期：
开工日期： 年 月日
实际施工天数：天
1.6工程质量：合格
1.7合同价款（人民币大写）：
安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。
2、双方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2 乙方工作
2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的.规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。
3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3 本工程无保修金，不含税。
4、违约责任
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
发 包人：承 包人：
发包人代 表：承包人代 表：
地 址：地 址：
电 话：电 话：
传 真：传 真：
邮 编：邮 编：
开 户 银 行：开 户 银 行：
帐 号：帐 号：
年 月 日 年 月日
太阳能安装合同12
甲方：__________________
乙方：__________________
根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，共同订立本合同。
一、甲方职责
1、甲方根据乙方提供的资料及要求，为乙方设计工程方案，甲方应按乙方施工进度要求进行施工。提供天普170L型号铂金系列太阳能热水器。单价_________台，安装数量为_________台，金额为_________元。
2、甲方负责所供太阳能热水器的安装、调试与保修，保修期限主机为五年，系统自控设备及管路壹年，终身维护。每个住户入住时甲方应对住户办理交接手续和住户产品质量保修关系。
3、由于安装太阳能热水器所造成乙方楼顶瓦面损坏、漏水等事故均由甲方负责维修。安装太阳能热水器室内配管及埋管漏水造成损失及维修均由甲方负责。
二、乙方职责
1、乙方须向甲方提供与该工程相关的.资料和其它的配合合作。
2、乙方必须控制其楼顶不能安装其它品牌太阳能产品。
3、乙方用四中综合楼一、二楼的门市房顶太阳能热水器款。学校大门往北数第四户，面积约144m，每方米元，合计元差价互找。
四、甲方在工程施工中应遵守工地安全规章制度，在施工中如发生安全事故及损失由甲方自己负责。
五、违约责任
1、由于甲方未按合同约定履行责任，给甲方本身造成的损失由甲方自己负责。给乙方造成的经济损失，应由甲方赔偿乙方。
2、由于乙方未按合同约定履行责任，给乙方本身造成的损失由乙方自己负责。给甲方造成的经济损失，应由乙方赔付甲方。
六、纠纷解决
执行本协议若发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成应向当地法院提起诉讼。
七、附侧
1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、协议签订后，甲乙双方如须提出修改时，经双方协商一致后可签补充协议。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太阳能安装合同13
发包方：(以下称甲方)
承包方：(以下称乙方)
甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：
一、工程名称：松阳县扶困项目新兴镇竹囮村路灯工程。施工地点：竹囮村
二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。
三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。
四、工程支付：工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。
五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准。
六、施工期限，开工时间为20xx年11月1日，竣工时间为20xx年12月6日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的`，工期可相应顺延。
七、施工安全责任：乙方在施工中应做好安全施工防护措施，杜绝安全事故发生。在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付。
八、工程验收：乙方施工竣工后，应通知甲方组织相关人员对工程进行验收，甲方应该7日内对工程进行验收。验收不合格的乙方无条件返工。
九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议。
十、违约责任：甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约，未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。
十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同14
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，经双方磋商达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：包工、包料、包质量、保安全、包工期、包文明施工。
4、工程质量：符合施工验收规范要求
5、产品规格：采用“ 牌水箱容量L;内桶为品级进口不锈钢板，板材厚度为 mm;外桶为厚 mm彩钢板材，端盖为厚 mm镀铝锌板，保温材料采用聚氨酯整体发泡，厚度为 cm;支架采用优质镀铝锌板加工，外表静电喷塑处理，实际以样品为准;真空管为“ ”牌，规格为Φ58×1800mm×16支。最终以乙方提供给甲方的样品为准。
二、工程造价
(1)“贝斯特”牌 型共 台，单价为 元/台，总价为 元(￥ )。
(2)结算以固定综合单价，单价包括太阳能热水器制造、途中运输(到甲方工地现场)、安装材料(管件及太阳能专用管等)、用于固定太阳能热水器和避雷接地的辅助用材、安装调试、利、税等所有费用。
三、付款方式
合同签订付总价的15%，每月付到已完工程量的`60%，完工验收合格付到已完工程量的80%，竣工验收两个月内付到工程量的95%，余款作为质量保证金，保质期二年，保质期满一个月内一次性付清。
四、甲方责任
1、甲方向乙方提供水、电、设备堆放场所。
2、甲方土建满足太阳能产品安装施工条件时，提前5天通知乙方。
3、甲方按时支付工程款。
五、乙方责任
1、乙方应保证所有太阳能热水器符合并达到乙方先前送至甲方的样品质量标准，符合国家太阳能行业质量、安装技术标准及规范，保证验收通过。
2、施工过程中，乙方不得擅自移动太阳能热水器的安装位置，不得破坏屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方，由甲方负责处理。甲方不容许的情况下如有损坏由乙方按价赔偿。
3、本型号的太阳能热水器产品，必须具备产品合格证、出厂质保书、生产许可证。
4、太阳能热水器的安装，必须预测到雷击等自然天气现象的危害，应有防雷击措施。
5、工期90天，逾期乙方承担20xx元/天的违约费，如遇雨天等不可抗拒因素，工期顺延。具体安装时间以甲方通知为准。
6、太阳能热水器通水前需与甲方工程部核准。
九、违约
甲、乙双方均应遵守以上条款，不得违约。如果有一方违约而给另一方造成损失，违约方给予相应的赔偿。如有争议，双方协商解决，协商未果，可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同15
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款：____元(大写：____元整)。
2、产品及价格：________(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价____元)。空气能5P机一台，单价。
注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000____元(大写：)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写：)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写：)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的'水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【太阳能安装合同】相关文章：
太阳能安装合同02-26
安装太阳能合同03-05
太阳能安装合同10-20
太阳能采购安装合同04-02
太阳能路灯安装合同08-05
太阳能工程安装合同03-17
太阳能安装合同(15篇)04-06
太阳能安装合同15篇03-19
太阳能安装合同(通用15篇)08-05