屋面防水施工合同

时间:2024-09-14 16:49:54 合同 我要投稿

屋面防水施工合同汇编15篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的屋面防水施工合同,希望能够帮助到大家。

屋面防水施工合同汇编15篇

屋面防水施工合同1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金¥ 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的'施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  十一、本合同自签订之日起生效。

  甲 方: 乙 方:

  负责人: 负责人:

  经办人: 经办人:

  年 月 日 年 月 日

屋面防水施工合同2

  甲方:

  乙方:

  就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议:

  1、 乙方按甲方预先敲定的维修方案进行,所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照甲方的质量要求施工。(后附各栋楼的维修方案)

  2、 维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,甲方配合完善各种必要的手续。

  3、 在施工前乙方先向甲方预交( )万元质保金,质保期满后,无质量问题,甲方全部退还质保金。

  4、 在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的.施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故,甲方不承担任何责任。

  5、 在施工过程中,乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。

  6、 维修质量的监督:在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。

  7、 房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。

  8、 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方按房产局规定的标准为验收标准。

  9、 质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。

  10、 本协议一式两份,双方各持一份。

  11、 其他未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方:

  经办人(签名):

  乙方:

  经办人(签名):

  20xx年 月 日

屋面防水施工合同3

  委托方甲方:神府经济开发区医院

  承建方乙方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

  1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水

  2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

  3、 承建方式:由乙方包工包料。

  4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至

  年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

  5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

  6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收

  7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

  8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

  甲 方

  乙 方

  20xx 年4月日 :神府经济开发区医院 :

屋面防水施工合同4

  甲方:

  乙方:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的`价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自________年____月____日起至本月____日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲 方:xx有限公司

  代表人:

  乙 方:

  ________年____月____日

屋面防水施工合同5

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无*防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的'安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向*提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水施工合同6

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1。工程地址:湖北随县开发区

  2。工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水。

  3。施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4。承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

  2。厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1。 工程时间:自20xx年10月26日开工,至20xx年10月30日竣工。

  2。 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  第五条:付款方式

  1。工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2。工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的.5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

屋面防水施工合同7

  甲方:

  乙方:

  甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将 屋顶防漏工程交于乙方负责完成,为了明确双方责任,组合具体情况,经协商一致签订协议,并共同遵守。

  一、 协议内容

  屋顶防漏工程。

  二、 施工费用

  屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

  三、 施工期约

  20xx年11月 日到20xx年11月 日,总工期 天。

  四、 施工结算

  工程总费用为 元。

  五、 工程质量

  质量标准应达达到防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,无渗漏现象。

  六、施工安全

  1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守油库规章制度,服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。

  七、 施工保修

  1、本防水工程保修期两年。

  2、施工按合同完成后,如不符合标准,继续发生渗漏现象,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的`损失,由乙方全额赔偿。

  八、 本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

屋面防水施工合同8

  甲方::

  乙方:

  依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

  1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

  2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

  3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。

  二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材

  4、全部包工包料,单价为 27元平方。

  6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。

  2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十一、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十二、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十三、工程质量保修

  本防水工程的保修期为________年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十四、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的.管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十五、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:

屋面防水施工合同9

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致,订立本合同。

  第一条、工程概况及承包内容

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包内容:屋面防水施工工程

  屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚),面积 ㎡。

  第二条、施工工期

  乙方在接到甲方通知后2日内开工, 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

  第三条、承包方式

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

  第四条、工程造价

  屋面SBS防水每平米 元;(含税金)

  总价款 整(工程量按实结算)。

  第五条、材料规格及质量标准

  5.1 材料规格:(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材,厚3mm。

  5.2 材料质量标准:所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,材料进场后,应抽样复验,并提出复验报告,进场材料如何,是否合格,标准低于样品材料一律不准进场。

  5.3 施工质量标准:防水施工必须具有二级以上防水施工的资质,作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

  ①基层必须干燥,含水率要求在8%以内。

  ②基层表面要干净,要求用吹风机清除灰尘、杂物,然后刷冷底子油一道,要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

  ③复杂部位处理,阴阳角部位应做成八字形,女儿墙,管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为8—10cm。

  ④上下层卷材不得相互垂直铺贴,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

  ⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。

  ⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时,上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

  ⑦防水施工完成,应进行淋水或蓄水试验,蓄水时间不小于48小时。

  ⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准,严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。

  第六条、安全生产文明施工

  1、安全生产:乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导,无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产,对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。

  2、文明施工:乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施,乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用,并无条件满足需要,达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施,对不认真履行的,甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所,市政府部门及社会聚众闹事。

  第七条、工程验收

  进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工,施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。

  第八条、违约责任

  8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程,则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。

  8.2工程质量标准或检测不符合要求的,则甲方有权责令乙方在3日内整改,因整改造成的工程延期,乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的.5%作为违约金。

  8.3因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

  第九条、付款方式

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,工程完成30%支付合同价款的10%,完成至60%支付合同价款的30%,工程全部完成支付合同价款的70%,验收合格后支付合同价款的95%,余款5%待工程保修期满后付清,保修期为 年 。

  第十条、其他约定

  10.1本合同的签定地点为 西安市 。

  10.2在履行协议过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁,也可向西安市人民法院提起诉讼。

  10.3本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  负责人: 电话:

  负责人: 电话:

  年 月日 年月 日

屋面防水施工合同10

  甲方:合同号:

  乙方:

  甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规,并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。

  一、工程名称:成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程

  二、工程地点:邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号

  三、承包施工范围:屋面防水分项工程(包工完成整体工程),按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。

  四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付:

  1、工程内容:清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。

  2、工程价格及金额:

  (1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/㎡计算(按实际施工面积计算);

  (2)一期工程施工面积约4万㎡,折算金额约?万元。

  3、工程量以实施工面积计算.

  4、工程款的支付:按工程进度每月结算一次,甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后,甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金,质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。

  5、如需乙方开据建安发票,税率按%计算。

  五、施工期限:按一般防水施工进度进行正常施工,进度由甲乙双方根据现场实

  六、防水卷材质量和施工质量要求:

  1、防水卷材质量要求:由甲方提供卷材及冷底子油,并有出厂合格证、出厂检验报告,符合国家现行标准抽检合格。

  2、施工质量要求:屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求,地下防水达到GB50208-20规范要求,必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固,接缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%,搭接和损耗率不得超过15%,超出部分材料消耗由乙方承担。

  3、质保期限:按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修,若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担保修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。在保修期间,发生任何质量问题,乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修,否则甲方有权自行修复,所产生的费用(费用金额无需乙方同意,以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。

  七、安全文明施工:

  1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。

  2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的负责人做好交接工作,并做好记录工作。

  3、施工安全由乙方负责,甲方代乙方购买建安意外伤害险。

  4、派驻现场代表:甲方:,乙方:

  八、施工注意事项:

  1、乙方施工人员在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物,严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

  2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工,规范管理,服从甲方的`工作区域管理,不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物,不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为,由乙方承担相应责任。

  3、乙方在施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  4、竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。

  九、甲方责任:

  1、负责提供图纸或设计变更材料一份;

  2、负责提供符合规范要求的防水施工基面,如局部基面需要处理,提供基面处理材料(水泥、砂等);

  3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施,甲方不得收取乙方任何费用;

  4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;

  5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;

  6、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查;

  7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的,甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。

  十、乙方责任:

  1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全施工,文明施工;

  2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;

  3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;

  4、提供甲方所需材料的相关资料;

  5、做好对防水施工完成的工作面的保护;

  6、做好蓄水试验及验收工作。

  7、负责保管甲方提供的防水材料,如有丢失由乙方负责赔偿。

  十一、违约责任:

  1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失,应给予赔偿;

  2、甲方未按合同的要求支付工程进度款,须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金,乙方有权停工,因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;

  3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度,造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。

  十二、合同争议:

  1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后,本合同终止作废。

  甲方(章):代理人(签字):联系电话:

  乙方(章):代理人(签字):

  _年_月__日:

屋面防水施工合同11

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的.责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水施工合同12

  一、工程概况

  施工范围:屋面防水施工

  施工主要内容:

  1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层;

  2、安装排气孔;

  3、做改性沥青防水卷材;

  4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。

  二、编制说明:

  编制依据:按甲方意图。

  《建筑乙方质量管理条例》XX版

  《按国家gt19250—XX标准》

  《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX

  《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。

  三、施工部署:

  (一)施工准备

  (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。

  (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。

  (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。

  (4)劳动力进场准备:

  1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。

  2)劳动的落实,保证措施

  ①根据施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

  ②在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。

  ③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。

  (二)施工顺序及处理:

  铲除局部起泡,脱落的.防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。

  (三)屋面防水工程质量的检查及验收:

  防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。

  四、成品保护:

  (1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。

  (2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。

  五、质量保证措施:

  (1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。

  (2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。

  (3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。

  六、工期:屋面防水为15天,从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。

  七、工程质量:

  确保合格,争创优良。

屋面防水施工合同13

  甲方:

  乙方:

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、工程名称地点及材料

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程材料:根据公司工程联系单位通知要求,屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。

  二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

  三、工程造价:按每平方米元计算。

  四、双方责任:

  1、甲方责任

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的'因素,工期顺延。

  (3)为乙方施工,提供方便、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任;

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

  (2)配合公司整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修___XXXX___年。

  五、付款方式:

  2栋楼完成付已完工程量80%,验收合格付工程总造价的85%,审计结算后付总造价的95%,剩余5%为保修金,按国家规定保修期为___XXXX___年,保修期满一次性付清。

  六、其它:

  本通用版合同式二份,各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效,具同等法律效力,如有未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:乙方:

  联系电话:联系电话:

  ___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日

屋面防水施工合同14

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自年日起至年月日止。逾期、日罚金¥如遇降雨或因甲方的原因而停工的.,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:

  乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、其他

  未尽事宜,双方协商解决。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  本合同自签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同15

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:湖北____县____区

  2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。

  3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1.屋面B每平米8元(含燃气)

  2.厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1. 工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。

  2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  条:付款方式

  1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的.5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。

  2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

【屋面防水施工合同】相关文章:

屋面防水施工合同03-17

屋面防水施工合同15篇03-18

屋面防水施工合同(15篇)03-31

屋面防水施工合同范本03-27

屋面防水施工合同(集合15篇)04-05

屋面防水施工合同(汇编15篇)09-07

屋面防水施工合同集锦15篇10-25

屋面防水工程施工合同03-24

屋面防水合同02-26