- 相关推荐
工程延期申请书
随着社会在进步，用到申请书的地方很多，申请书可以使我们的愿望得到合理表达。写起申请书来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的工程延期申请书，希望能够帮助到大家。
工程延期申请书1
单位（子单位）工程名称 ###
致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 20.2条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的.正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章） 项目负责人：
日 期： 20xx 年5月31日
工程延期申请书2
致：xx县百公里xx生态城镇经济走廊xx段xx中度治理和一般治理 项目部北京当代园林工程监理有限公司xx监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里xx治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
xx市沈达园林绿化有限公司
xx县xx治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
工程延期申请书3
由于我单位施工的城西安置房C1—C6楼工程，于xx年xx月xx日开始施工，计划竣工时间为年月日，总工期270日历天，该工程实际于月日开工，计划年日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
xx培建筑装饰工程有限公司
20xx年x月xx日
工程延期申请书4
尊敬的领导：
您好！
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工x监理有限公司襄汾监理部由临汾x沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
此致
敬礼！
临汾x沈达园林绿化有限公司
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
工程延期申请书5
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。 特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程
襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部
20xx年5月28日
工程延期申请书6
关于工程延期的申请书致：
xxx公司襄汾监理部
由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
xx工程二标项目部
20xx年xx月xx日
工程延期申请书7
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历
天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
上海宇培建筑装饰工程有限公司
二○XX年三月二十三日
工程延期申请书8
我司承建的XXXXXXXX工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的`开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
XXXXX工程有限公司
二○xx年九月十三日
工程延期申请书9
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部
20xx年5月30日
工程延期申请书10
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
上海xx建筑装饰工程有限公司
二○XX年三月二十三日
工程延期申请书11
我司承建的________工程合同注明于20__年__月__日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20__年__月__日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的.原因如下：
1、按合同要求，20__年__月__日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20__年7月12日。
2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报坛隼春蟛拍芗绦组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20__年__月__日顺延至20__年__月__日。
_____工程有限公司
20__年__月__日
【工程延期申请书】相关文章：
延期申请书12-04
延期举证申请书02-23
延期开庭申请书07-29
延期审理申请书03-17
延期开庭申请书（精选17篇）12-05
延期开庭申请书(15篇)05-13
申请法院延期审理的申请书03-04
延期付款申请书15篇05-13
延期开庭审理申请书05-20