设计委托书

时间：2023-08-10 07:01:25 委托书我要投稿

(热)设计委托书15篇

　　委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书叫委托书。随着社会不断地进步，越来越多的事务需要用到委托书，大家知道委托书的格式吗？以下是小编帮大家整理的设计委托书，欢迎阅读与收藏。

(热)设计委托书15篇

设计委托书1

致：xxxxxxxxxxxxxxxxx公司

　　我单位现委托xxx(姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行xxx设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xxx过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的.行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　代理人无权转换代理权。特此委托。

　　代理人姓名：

　　性别：

　　年龄：

　　职务：

　　身份证号码：

设计委托书2

　　建设单位:___（简称甲方）

　　设计单位:___（简称乙方）

　　甲方委托乙方承担本协议所列设计业务，为分工协作，共同完成空间（电影院室内空间方案）设计任务，经双方同意签订本协议，具体议定事项如下：

　　1、甲方委托乙方设计下列工程

　　1.1工程名称：___

　　1.2建筑面积：___

　　1.3项目：___方案设计

　　2、进度要求

　　2.1自方案设计（建筑框架图）被建设单位批准（并提交乙方后，乙方）后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。

　　3、设计费和付款程序

　　3.1乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为：深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费（附件一）。

　　3.2按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元，经甲乙双方友好协商，设计费最终优惠价为___元（大写:___万元）。

　　3.3签定协议后，甲方向乙方付设计费，共计人民币___元（大写: ___万元）。签定协议后预付50%，计人民币___元（大写:___万元）。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后，甲方向乙方再付50％，计人民币___元（大写:___万元），乙方向甲方提供全套方案图叁份，全套电子方案图壹份。

　　4、双方分工

　　4.1甲方负责：

　　4.1.1设计委托书及有关资料予以明示。

　　4.1.2土建工程设计前，组织一装设计单位，乙方进行专业设计技术交底。

　　4.1.3工程竣工后通知乙方参加竣工验收。

　　4.1.4负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。

　　4.2乙方负责：

　　4.2.1根据甲方提出的使用要求、设计范围（电影院及相关配套商业）及设计院提供的建筑框架图，保质、保量地完成影院的专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。

　　4.2.2方案设计图正式出图送交甲方和设计院后，配合设计院进行影院各工种施工图设计，完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数，以保证整个项目的'设计进度。并对施工图（在施工图正式出提交）进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。

　　4.2.3依据甲方的需要参加必要的现场协调会及设计审查会。对影院的施工提供技术支持，并帮助协调相关事宜。

　　4.2.4影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。

　　5、设计依据资料（乙方提供）

　　5.1电影院建筑方案图（DWG电子文件）；

　　6、设计范围及深度

　　6.1电影院室内空间概念性方案，电影院平面布置、立面概念性方案，以及交通规划意向。

　　6.2图纸要求

　　6.2.1方案的规划设计理念说明；

　　6.2.2电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图，能指导土建设计院设计一装施工图；

　　6.2.3电影院交通组织分析图；

　　7、影城总体规划设计要求

　　7.1电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。

　　7.2售票大厅除了售票的核心功能外，还需要具有产品形象展示功能，如楼盘展示，商品展示等。

　　8、违约责任

　　8.1如甲方未尽其责（合同4.1条），乙方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　8.2如乙方未尽其责（合同4.2条），甲方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　8.3由不可抗拒的因素导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。

　　9、其他约定

　　9.1影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影院的空间（方案）设计名誉权并为之宣传所用

　　9.2本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。

　　9.3本合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

　　9.4合同执行过程中，甲乙双方如有违约行为，根据《合同法》有关规定，由违约方承担赔偿责任。

　　9.5本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方签章：___

　　乙方签章：___

设计委托书3

　　工程名称：

　　编写单位负责人：(签章)

　　编写单位：(签字)

　　x年xx月xx日

　　精心设计，精心施工。

　　委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

　　1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

　　2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

　　3.在满足常压给水的前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

　　4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的'便捷，可靠。

　　5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。

　　6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

　　示意图或其他说明：

　　示意图见附件

　　审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）

　　审批单位：经办人：联系人：电话：审批单位（签章）

　　x年xx月xx日

设计委托书4

福州____工程设计有限公司：

　　根据20__年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设___电厂～尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂～___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

　　___电力勘察设计有限公司

　　二〇________年八月十日

设计委托书5

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的.原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，

　　（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。

　　产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年12月26日

设计委托书6

　　委托人：___________住所：___________联系电话：___________法定代表人(或负责人)姓名：___________职务：___________

　　受委托人：___________姓名：___________性别：___________身份证号码：___________住址：___________联系电话：___________职务：___________

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的.代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至______年____月____日。

　　委托单位(盖章)：___________

　　法定代表人(或负责人)(签名)：___________

　　受委托人(签名)：___________

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书7

　　设计咨询：

　　工程已经《工程批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：

　　一、工程名称：工程，工程编号：。

　　二、工程概况：

　　三、工程投资、规模及范围：

　　四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关标准性文件及取费标准要求。

　　五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。

　　六、请各市分公司给予必要的协助。

　　七、进度要求：请你公司于x年xx月xx日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

　　八、本工程联系人：

　　部门，姓名，电话，邮件，传真

委托人：

　　20xx年xx月xx日

设计委托书8

　　甲方：___

　　乙方：___

　　经双方探讨研究并确定，甲方委托乙方设计__________浮雕及圆雕方案。

　　一、设计概况：

　　甲方自愿将位于________________，浮雕________平米，圆雕________，委托给乙方进行规划设计。

　　二、设计要求：

　　甲方对设计初稿认可后，乙方再进行深入的设计图纸创作。甲方可提出修改要求，至满意为止。（设计图纸比例__________）

　　三、设计费用：

　　乙方以浮雕______元/平米，圆雕______元/个收取设计费。（包含设计草图，最终设计图纸）

　　四、设计期限：

　　该雕塑设计时间___________天。（收到第一笔设计款开始计算时间。如有意外情况，日期顺延。）

　　五、付款方式：

　　1、自本委托书书签定之日（即20__年月日），甲方付给乙方总设计款的40%（即_______元）；

　　2、最终设计图纸完成并经双方认可后，甲方付给乙方总设计款的60%（即_______元）。

　　六、艺术质量：

　　乙方应按照甲方的艺术品质进行设计工作，按质保量完成上述雕塑设计图纸，并达到甲方相关要求。

　　七、双方责任：

　　双方应履行上述针对各自的`职责，乙方按时完工，甲方按时付款，共同推进此项目的顺利进行。除遇不可抗拒之因素外，双方确认按本委托书执行。

　　此合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方签字（盖章）：________

　　乙方签字（盖章）：________

　　________年________月________日

设计委托书9

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　甲方委托乙方完成以下工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方工程设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。

　　一、工程内容：

　　1．工程名称：。建筑面积约为 M2。

　　2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。

　　3．设计内容：

　　A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录；

　　B．方案设计；

　　C．效果图设计；

　　D．施工图设计。

　　4．设计完成，乙方提供设计图纸套，效果图张，含全套图纸的'光盘张。

　　二、甲方工作事项：

　　1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图〔包括水施、电施，空调、消防，投资估算等〕。

　　2．协同乙方勘测现场。

　　三、设计费计取及付款方式：

　　1．设计费收取：

　　计费方式：

　　2．付款方式：

　　本合同签订时，由甲方支付乙方人民币：元〔大写：〕作为设计定金；设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后，由甲方支付乙方人民币：元〔大写：〕设计进度费；全套图纸交付时，

　　甲方付清余款人民币：元〔大写：〕。

　　四、甲方可选择的效劳方式：

　　全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完本钱委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。假设乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

　　五、其它条款：

　　1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。

　　2．甲方享有该套图纸在指定工程工程上的使用权，乙方享有该套图纸的版权及所

　　有权。

　　六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会仲裁。

　　七、备注：〔共条〕

　　八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：

　　代理人：代理人：

　　日期：年月日日期：年月日

设计委托书10

　　委托人：

　　住所：联系电话：

　　法定代表人(或负责人)姓名：职务：

　　受委托人：

　　姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的`消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至月日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：受委托人(签名)：

　　年月日年月日

设计委托书11

　　委托设计方________（以下简称：“甲方”）

　　受委托方________（以下简称：“乙方”）

　　甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

　　一、设计明细：

　　甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型使用面积平方米。

　　二、设计费收取：

　　第一条：本委托设计合同设计费________元/平米计取，设计费总额￥ ______元，人民币（大写）________万________仟________佰________拾________元整。

　　第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ ______元，人民币（大写）_______万_______仟_______佰________拾_______元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。

　　第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

　　三、设计周期：

　　第一条：乙方在现场测量后________天内完成初步设计方案。

　　第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于________天内完成整套图纸的绘制。

　　四、甲方权利及义务：

　　第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

　　第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。

　　五、乙方权利及义务：

　　第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的.设计时间内完成设计方案。

　　第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

　　第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳________元/次的方案变更费用。

　　第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。

　　六、设计方案修改及版权：

　　第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付________元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。

　　第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。

　　七、违约责任：

　　第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

　　第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。

　　第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

　　八、纠纷解决方法：

　　第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第________种方法解决。

　　1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

　　2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

　　第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。

　　九、其它：

　　第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。

　　第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：________乙方：________

　　代理人签字：________代理人签字：________

　　联系电话：________联系电话：________

　　日期：________日期：________

设计委托书12

×××设计院：

　　我单位计划新建×××项目，诚邀贵院对该项目进行修建性详细规划设计，其设计范围、设计深度、设计成果等要求如下：

　　1、设计范围：项目用地规模×××亩，项目建筑面积不大于×××平方米。

　　2、设计深度：满足国家关于修建性详细规划设计深度的要求，附加提供部分关键节点（风情商业街、客栈典型户型、小镇入口建筑、餐饮演艺中心局部）的建筑单体方案主要平面图。

　　3、设计成果：鸟瞰图（1-2）张，重要街区公共空间景观节点人视效果图（4-5）张，平面图，总平面竖向规划图，总平面市政管网路由规划图，景观分析图，交通分析图，功能分区图，客栈典型户型方案平面图，商业街典型户型方案平面图，小镇入口建筑方案主要平面图，餐饮演艺公共空间，帐篷营地典型主要平面图，规划设计说明，技术指标表以及4-5分钟视屏动画。

　　委托单位：×××公司

　　联系人：×××

　　联系电话：×××

×××公司

　　×年×月×日

设计委托书13

　　工程名称：_______

　　地点：_______

　　签订日期：_______

　　发包人：_______

　　设计人：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、设计范围：外立面石材幕墙工程。

　　4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。

　　第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。

　　第三条工程时间：_____年_____月_____日

　　第四条本工程设计收费标准

　　1、设计费单价30元/m2。

　　2、设计工程量3400平方米。

　　3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥102000.00元)。

　　4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。

　　5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。

　　6、效果图费用另行结算。

　　第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。

　　5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。

　　5.2此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.4发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

　　6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　6.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　6.1.8设计文件中选用的`国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　6.2设计人责任

　　6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。

　　6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。

　　6.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。

　　6.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6在上述工作完成后，合同履行完毕。

　　第七条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第八条争议

　　本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。

　　第九条合同生效及其他

　　9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.2本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。

　　9.3本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_______