设计建设工程协议书

设计建设工程协议书

　　在当下社会，男女老少都可能需要用到协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。到底应如何拟定协议呢？以下是小编为大家收集的设计建设工程协议书，希望对大家有所帮助。

设计建设工程协议书1

　　工程名称：_____

　　工程地点：_____

　　合同编号：_____

　　设计证书等级：_____

　　发包人：_____

　　设计人：_____

　　签订日期：_____

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人承担

　　经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3.建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　第五条本合同设计收费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　6.1.发包人责任：

　　6.1.1.发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4.；发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2.设计人责任：

　　6.2.1.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2.设计人采用的主要技术标准是：

　　6.2.3.设计合理使用年限为_____年。

　　6.2.4.设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6.设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的`产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任

　　7.1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的；实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2.发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合伺项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

　　7.4.由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条其他

　　8.1.发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.4.发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　8.5.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　8.8.本合同一式_____份，发包人_____份，设计人_____份。

　　8.9.本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　　8.10.本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.11.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.12.其他约定事项：

　　发包人名称：_____设计人名称：

　　（盖章） _____（盖章）。

　　法定代表人：_____（签字）法定代表人：_____（签字）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　住所：_____住所：

　　邮政编码：_____邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：_____开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：_____

　　建设行政主管部门备案：_____鉴证意见：_____

　　备案号：经办人：_____

　　备案日期：年月日鉴证日期：年_____月_____日

设计建设工程协议书2

　　委托方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。

　　第二条 乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

　　第三条 双方责任

　　1．甲方责任

　　（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　　委托初步设计应提出以下资料：

　　①经过批准的设计任务书，

　　②选址报告；

　　③规划要求；

　　④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；

　　⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；

　　⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　　（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　　2．乙方责任

　　（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

　　（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

　　（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　（四）乙方对所承担设计的`建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　　（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　　（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。

　　第四条 勘察设计取费

　　乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。

　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。

　　第五条 经济赔偿

　　1．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　　2．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。

　　3．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　　4．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。

　　6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。（经批准生效）

　　8．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。

　　9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。

　　第六条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

　　第七条 其它

　　1．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

　　2．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　3．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办的银行一份。

　　建设单位（盖章）：_________勘察设计单位（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

　　电话：_________电话：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　通信地址：_________通信地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　市城乡建委设计科研处（盖章）：_________市工商行政管理部门鉴证（盖章）：_________

设计建设工程协议书3

　　甲方（发包人）：_____________

　　乙方（承包人）：_______________

　　鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国民法典·》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条 本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同。

　　第二条 下列文件应为合同的组成部分：

　　1、合同协议书；

　　2、通用合同条款；

　　3、安全生产施工条款

　　4、合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；

　　5、工程结算清单

　　6、形成合同的其他文件。

　　第三条 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第四条 工程概况

　　1、工程名称：____________

　　2、工程地点：____________

　　3、工程内容：______________

　　4、工程分包方式：_____________

　　5、分包范围：_______________

　　6、分包工程期限：________________开工；竣工______________

　　7、质量等级：优质工程

　　第五条 合同价格与合同单价：

　　1、合同价款以线路亘长计价：线路长度：______________单价__________________，合 计____________。

　　2、合同价款以分部工程计价：

　　基础分部工程款按照__________元/m3支付：

　　2、铁塔组立按照_________元/T支付；

　　3、导地线架设按照_________万元/km支付：

　　4、光缆架设按照________万元/km支付；

　　5、接地带安装按照WW.___________元/m支付：

　　6、保护帽浇注按照__________元/基支付；

　　7、合同价格通过以下第____________种方式确定

　　8、签约合同价为人民币___________元整（大写）（￥___________元）（含税），最终合同价格以实际发生的工程量审定的价格为准。

　　第六条 承包人承诺

　　1、按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　3、工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　4、工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　5、遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》中对工程分包、劳务分包、临时用工的'各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　6、严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。

　　7、严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28—20xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

　　8、积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第七条 发包人承诺

　　保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　第八条 合同生效

　　合同生效条件见专用合同条款。

　　第九条 合同____份数

　　合同正、副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方单位名称（公章）：_____________

　　乙方单位名称（公章）：____________

　　法人代表：____________

　　法人代表：______________

　　合同签订人（手签）：______________

　　合同签订人（手签）：_______________

　　电话：__________________

　　电话：____________

　　税务登记号：___________

　　税务登记号：__________

　　开户银行：_______________

　　开户银行：_____________

　　帐号：_________________

　　帐号： ____________

　　单位地址：___________

　　单位地址：____________

　　签订日期：___________

　　签订日期：__________