工程劳务结算简单的协议书

时间：2022-08-19 08:45:41 协议我要投稿

相关推荐

工程劳务结算简单的协议书范本（精选6篇）

　　在现在社会，越来越多人会去使用协议书，签订协议书是解决纠纷的保障。什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编收集整理的工程劳务结算简单的协议书范本（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

工程劳务结算简单的协议书范本（精选6篇）

　　工程劳务结算简单的协议书1

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

　　1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的'(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

　　2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

　　保修期间乙方负责人

　　姓名：_____________

　　联系电话：_____________

　　合同编号：_____________

　　合同价：_____________

　　结算总价：_____________

　　3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

　　4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

　　5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代表人：_____________代表人：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

　　工程劳务结算简单的协议书2

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，

　　该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的`竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________

　　一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。

　　二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

　　四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人(签章)：_________________承包人(签章)：_________________

　　监理单位(签章)：_________________法定代表人：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　_____________年__________月__________日

　　工程劳务结算简单的协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县xx镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

　　一、结算编制内容：

　　奉节县xx镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

　　二、承包方式：

　　乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县xx镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

　　三、结算费用的支付方式：

　　乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

　　四、甲方责任：

　　1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

　　2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

　　3、按约定时间付给乙方费用报酬。

　　五、乙方责任：

　　1、必须保证编制结算的`准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

　　2、负责结算备查资料的收集装订。

　　3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

　　六、其他：

　　乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

　　七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年月日年月日

　　工程劳务结算简单的协议书4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的.约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

　　工程劳务结算简单的协议书5

　　本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于______年______月______日在中国______市签署：

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的'责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条甲、乙双方经协商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。

　　第三条强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。

　　甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：____________(签字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：____________(签字)

　　________年________月________日

　　工程劳务结算简单的协议书6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

　　一、承包范围：

　　甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

　　1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作；乙方将资料送达甲方施工员后，除工程量核对及造价核对外的其他工作如：材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

　　2、水电安装资料：包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料（不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助），对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档（不包括其中发生的费用）。乙方将资料送达甲方施工员后，资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成，资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

　　二、承包方式：

　　乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来，按结算总造价的千分之六收取服务费，现金结算。

　　三、双方责任和义务：

　　1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的`施工人员应与乙方配合。

　　2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责，若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

　　3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责，如因检测所造成的工作延误乙方不承担任何责任。

　　4、甲方负责现场材料质保资料的提供（合格证、材料检测报告相关资料等）。

　　5、甲方负责施工过程中的协调工作；甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口，以备乙方需要时可工作。

　　6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方，乙方就此作为资料编制依据，按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

　　7、工程进度报送：甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方，乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

　　8、甲方在本项目委托后，负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料，提供给乙方编制结算计量及核对。

　　9、乙方在工程项目的预结算进行当中，应做好保密性和安全性，确保甲方的利益和权益不受损失。